第頁共頁產(chǎn)品加工合同范本承包加工產(chǎn)品合同范本【篇一】委托方：________________________(以下稱甲方)開發(fā)方：________________________(以下稱乙方)甲方委托乙方加工消費(fèi)電子產(chǎn)品事宜，為明確雙方權(quán)利及義務(wù)，確保合同順利施行，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)本錢協(xié)議，約定如下：一、加工產(chǎn)品加工產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準(zhǔn)。二、加工方式1、甲方提供產(chǎn)品原材料、產(chǎn)品工藝文件及要求。2、乙方按產(chǎn)品工藝文件及要求加工消費(fèi)。三、雙方責(zé)任1、甲方每批產(chǎn)品加工應(yīng)提早___________個(gè)工作日通知乙方。在正式投產(chǎn)前，雙方須簽定訂貨合同。3、甲方必須提供完好準(zhǔn)確的產(chǎn)品工藝文件及相關(guān)要求，包括產(chǎn)品的包裝和防護(hù)要求以及特殊器件的組裝要求，新產(chǎn)品加工應(yīng)提供樣板。甲方已投或欲投產(chǎn)品如有技術(shù)或其它更改，那么應(yīng)及時(shí)書面通知乙方，由此所引起的質(zhì)量事故或?qū)е乱曳酵．a(chǎn)、返工等,甲方須賠償乙方受到的相關(guān)損失。4、甲方應(yīng)根據(jù)包裝要求提供可靠的產(chǎn)品包裝材料，否那么乙方只提供臨時(shí)普通包裝(或周轉(zhuǎn)___________箱)，甲方應(yīng)在使用完畢后完好地返還給乙方。5、乙方對(duì)甲方提供的產(chǎn)品原材料進(jìn)展數(shù)量核對(duì)和來料抽檢，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)反應(yīng)給甲方，甲方須在___________小時(shí)內(nèi)給予解決，由此造成的消費(fèi)延期由甲方負(fù)責(zé)。6、乙方必須妥善保管甲方提供的產(chǎn)品原材料，不得人為損壞或喪失，除正常消費(fèi)損耗和材料本身問題外的材料損失，乙方須按市場(chǎng)價(jià)賠償損失材料費(fèi)用。7、乙方必須完全按照甲方提供的工藝文件及要求編制消費(fèi)工藝，并根據(jù)交貨期安排消費(fèi)方案，乙方必須按每批訂貨合同約定的交貨日期交貨(甲方原因造成交貨期延遲的除外)。8、乙方在每批產(chǎn)品加工完畢后，除甲方聲明由乙方暫管外，應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品剩余材料退還給甲方，同時(shí)提供余料清單。9、乙方未經(jīng)同意不得將甲方所提供的一切工藝文件資料轉(zhuǎn)借給第三方，加工過程必須遵守和保護(hù)甲方的技術(shù)機(jī)密，否那么甲方有權(quán)要求乙方賠償因此受到的相應(yīng)損失并追究其法律責(zé)任。四、產(chǎn)品質(zhì)量及驗(yàn)收1、乙方交付產(chǎn)品的焊接質(zhì)量應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IPC-A-610C的驗(yàn)收條件，如甲方有特殊質(zhì)量要求，應(yīng)隨訂貨合同提供附件說明。2、甲方對(duì)每批產(chǎn)品的驗(yàn)收及提出異議的期限為乙方交貨后___________日內(nèi)，如在此期限內(nèi)甲方未向乙方發(fā)出書面通知，那么視為該批產(chǎn)品驗(yàn)收合格。3、甲方在驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)焊接質(zhì)量問題，須保持原狀并及時(shí)通知乙方，乙方應(yīng)在___________個(gè)工作日內(nèi)予以書面答復(fù)，同時(shí)雙方約定返修方式及時(shí)間。乙方未在規(guī)定期限內(nèi)予以書面答復(fù)，視為承受甲方對(duì)貨物的提出的異議。4、非乙方焊接質(zhì)量問題造成的不合格品，乙方不承當(dāng)責(zé)任。五、運(yùn)輸1、訂貨合同額在___________元以上的，乙方負(fù)責(zé)一次性取料送貨并承當(dāng)運(yùn)輸費(fèi)用。因甲方物料不齊套的，乙方不負(fù)責(zé)再次取料(特殊情況除外)。2、訂貨合同額在___________元以下的，甲方負(fù)責(zé)送料取貨并承當(dāng)運(yùn)輸費(fèi)用。六、付款及結(jié)算方式1、甲方須在乙方交貨后以支票或轉(zhuǎn)賬方式一次性付清貨款，詳細(xì)付款期限以訂貨合同為準(zhǔn)。2、乙方在甲方付款同時(shí)須向甲方開具相關(guān)發(fā)票(如有需要)。七、本協(xié)議書___________式___________份，甲乙雙方各執(zhí)___________份。本協(xié)議自雙方蓋章簽字之日起生效，其未盡事宜，雙方經(jīng)協(xié)商可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方：_______________________乙方：_______________________________年________月________日________年________月________日承包加工產(chǎn)品合同范本【篇二】甲方(訂作方):_____:_::法定代表:__職務(wù):______乙方(承攬方)：____：國(guó)內(nèi)工廠：::法定代表:_________職務(wù):_______甲方委托乙方加工工程:塑膠模具3套經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工質(zhì)量要求制作的模具要能消費(fèi)出符合甲方所供圖紙要求的零件(即符合零件尺寸和零件所用材料),且消費(fèi)制程運(yùn)作無異常,塑膠模及五金模使用壽命均要到達(dá)25萬啤以上.乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的模具壽命時(shí),甲方有權(quán)要求乙方重做模具或退款,或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改,修補(bǔ)等處理。第二條模具材料及產(chǎn)品零件材料的提供方法模具材料由乙方包工包料,模具完成后,需提供試模的零件樣板(不少于5件)送訂做方作相關(guān)檢驗(yàn),同時(shí)甲方也有權(quán)檢驗(yàn)?zāi)＞卟牧霞澳＞呦M(fèi)使用性能.第三條技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙?zhí)峁┓椒?.甲方提供產(chǎn)品零件的2D圖紙和3D圖,乙方根據(jù)甲方的產(chǎn)品零件圖及要求提供模具報(bào)價(jià),模具圖以及的相關(guān)技術(shù)說明等.2.乙方在按照甲方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,如拖延了交貨期,甲方有權(quán)要求乙方減少價(jià)款。3.乙方對(duì)于承攬的工作，假如甲方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)甲方答應(yīng)不得留存技術(shù)數(shù)據(jù)或復(fù)制品等.第四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照甲方規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.甲方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收乙方承攬并完成的工程,驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的模具，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的模具質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第五條交貨的時(shí)間1.交還模具期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交還模具，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交還模具日期計(jì)算：按乙方在報(bào)價(jià)時(shí)的要求’模具制造周期為28天(收到訂金開場(chǎng)計(jì)算)’.甲方將在給訂金同時(shí)簽訂合同,故以合同簽訂日期為準(zhǔn)，但必須留給乙方以必要的往返的途中時(shí)間(1~2天).第六條模具所有權(quán),交貨地點(diǎn),運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)1.所完成的模具所有權(quán)應(yīng)屬于甲方,在乙方完成模具并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)將模具送到甲方指定的在長(zhǎng)安范圍內(nèi)的某個(gè)地點(diǎn),超出長(zhǎng)安范圍外的可由甲方支付運(yùn)輸費(fèi)用,2.如甲方繼續(xù)委托乙方使用該模具進(jìn)展消費(fèi)運(yùn)作,模具將暫存到乙方公司,如甲方不再繼續(xù)委托乙方使用該模具進(jìn)展消費(fèi),乙方還將負(fù)送返模具的責(zé)任.第七條乙方的違約責(zé)任一、未按甲方圖紙規(guī)定的質(zhì)量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。二、實(shí)行代運(yùn)送的模具，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。第八條糾紛的處理委托合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按()項(xiàng)處理：1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；2.向人民法院起訴。本合同自__年__月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本(含附本’報(bào)價(jià)單’和‘零件2D圖’共n頁)一式二份，原件由甲方和乙方各執(zhí)一份.甲方：委托代表人：蓋公司章:年月日乙方：法定代表人：蓋公司章:____年____月____日承包加工產(chǎn)品合同范本【篇三】定作人：________________________承攬人：________________________簽訂地點(diǎn)：______________________簽訂時(shí)間：________年____月____日第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限第二條定作人提供的材料第三條承攬人對(duì)定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：__________________________第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_______________________第五條承攬人對(duì)定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：_______________________________第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_________________________________第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、方法及保密要求：____________________________第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。">原告：張xx，男，漢族，197x年x月1x日生，〔代理人〕被告：A公司，法定代表人：XXX訴訟懇求：1、判令被告向原告支付加工費(fèi)28452元；2、判令被告從起訴之日起至人民法院判決被告詳細(xì)支付之日止按人民銀行同期貸款利率向原告支付逾期付款的利息266元〔暫計(jì)2個(gè)月〕；以上合計(jì)28718元。3、本案訴訟費(fèi)由被告承當(dāng)。事實(shí)與理由：201X年1X月至201X年X月間，被告委托原告加工五金制品一批，原告按照被告要求加工完畢并交付予被告，但被告拖欠加工費(fèi)8萬余元，經(jīng)原告屢次催收，已支付55000元加工費(fèi)，尚欠28452元加工費(fèi)回絕支付至今。原告認(rèn)為，原被告之間的加工承攬合同關(guān)系合法有效，應(yīng)受法律保護(hù)。原告依約履行加工和送貨義務(wù)后，被告應(yīng)履行自己的付款義務(wù)。被告拖欠加工費(fèi)的行為已經(jīng)構(gòu)成違約，嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益。原告的懇求既有事實(shí)根據(jù)也有法律根據(jù)，理由充分，人民法院應(yīng)予支持。原告為了維護(hù)自身的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，訴至貴院，懇請(qǐng)貴院查明事實(shí)，依法判決。承包加工產(chǎn)品合同范本【篇四】發(fā)包方：〔以下簡(jiǎn)稱甲方〕____________承包方：〔以下簡(jiǎn)稱乙方〕____________身份證號(hào)碼：____________為明確責(zé)任，保障雙方的權(quán)益，保證消費(fèi)工程發(fā)、承包工作的順利進(jìn)展，根據(jù)本工程的詳細(xì)情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實(shí)意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。一、工程名稱：____________二、工程地點(diǎn)：____________三、承包范圍：____________四、工程內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運(yùn)等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。五、承包方式1、甲方發(fā)包形式為人工費(fèi)〔勞務(wù)費(fèi)〕清包。2、乙方承包范圍內(nèi)的工程實(shí)行包人工、包工期、包質(zhì)量、包平安、包保修等全部?jī)?nèi)容。六、合同價(jià)款最終以雙方實(shí)際審定的工時(shí)數(shù)和批量消費(fèi)交貨臺(tái)數(shù)結(jié)算。工時(shí)單價(jià)為160元日。整臺(tái)交付單價(jià)元臺(tái)。人工費(fèi)用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費(fèi)、交通住宿、保險(xiǎn)、乙方的管理費(fèi)用等雙方所明確的費(fèi)用。七、開工日期及交付開工日期：________年____月____日，工程必須在________年____月____日全部消費(fèi)完畢并合格交付。乙方必須確實(shí)遵守規(guī)定的交貨期，假設(shè)有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時(shí)，乙方應(yīng)依以下方法計(jì)算違約金付予甲方?！惨弧尺^期____日內(nèi)，每逾1天，按未交局部總價(jià)的1%承受甲方處分。〔二〕繼續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交局部總價(jià)的2%承受甲方處分。〔三〕繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交局部總價(jià)的3%承受甲方處分?！菜摹忱^續(xù)逾期10天以上，依違約論，不管未交局部數(shù)量，違約金以5%的一倍計(jì)算。八、付款方式1、消費(fèi)完成驗(yàn)收合格后，____日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價(jià)款的80%，結(jié)算完畢后____日內(nèi)，甲方支付剩余15%工程款〔也可當(dāng)月驗(yàn)收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時(shí)同步支付〕。2、其余5%保修金，自工程完畢驗(yàn)收合格之日起滿____日后____日內(nèi)付清。3、消費(fèi)期間原那么上不發(fā)生人工費(fèi)用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費(fèi)用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。九、工程質(zhì)量乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須到達(dá)公司規(guī)定的各項(xiàng)合格標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙、公司驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、公司消費(fèi)方案要求消費(fèi)〔不含試制產(chǎn)品〕，否那么由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責(zé)任損失由乙方全部承當(dāng)。通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工或交付客戶時(shí)，假設(shè)發(fā)現(xiàn)有不良品時(shí)〔明顯為甲方再加工后的磨損品除外〕，那么甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。十、工程進(jìn)度在消費(fèi)中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方公司《消費(fèi)用工方案》派工消費(fèi)，不得以任何理由要求多用工時(shí)，影響消費(fèi)進(jìn)度。如非人為操作設(shè)備故障維修、停水停電、消費(fèi)材料不按方案到廠導(dǎo)致誤工誤時(shí)，由甲方核實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)前方可具實(shí)調(diào)整《消費(fèi)用工方案》。十一、甲方工作1、開工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙，乙方應(yīng)妥善使用和保管。2、甲方有權(quán)對(duì)乙方在消費(fèi)過程中的工程進(jìn)度、質(zhì)量、平安消費(fèi)進(jìn)展監(jiān)視。達(dá)不到要求時(shí)，提出整改要求直至勒令退場(chǎng)。由此造成的經(jīng)濟(jì)損失甲方從乙方已完工程款項(xiàng)中扣回并保存追償權(quán)利。3、負(fù)責(zé)提供的消費(fèi)用設(shè)備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動(dòng)機(jī)電設(shè)備設(shè)置或操作不當(dāng)導(dǎo)致平安事故，責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承當(dāng)。承包加工產(chǎn)品合同范本【篇五】加工合同范本承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品編號(hào)名稱規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求第三條原材料的提供方法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并承受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┓椒?.承攬方在按照定作方的要求進(jìn)展工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停頓工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，假如定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方答應(yīng)不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。第五條價(jià)款或酬金價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或工程，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍虼嗽斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和工程質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提早或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第九條運(yùn)輸方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)第十條結(jié)算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責(zé)任一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交局部按逾期交付處理;少交、遲交局部定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承當(dāng)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值局部。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無詳細(xì)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付局部的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提早交付定作物，定作方有權(quán)拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作局部?jī)r(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承當(dāng)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的方法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)展檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承當(dāng)責(zé)任。十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承當(dāng)逾期交付的責(zé)任。第十三條定作方的違約責(zé)任一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行局部?jī)r(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行局部酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。鋼構(gòu)造產(chǎn)品加工承攬合同范本定做方：〔簡(jiǎn)稱甲方〕承攬方：______________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司〔簡(jiǎn)稱乙方〕根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。一、加工制作內(nèi)容：1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙工程全稱為_____________________。2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。1〕主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；2〕次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價(jià)約___________；3〕其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)展拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。二、合同價(jià)款及結(jié)算方式：1、合同總價(jià)暫定為￥___________，〔大寫〕______________________〔以實(shí)際決算為準(zhǔn)〕。2、合同簽訂當(dāng)日甲方付￥___________，〔大寫〕______________________給乙方作為合同定金〔最后一次提貨時(shí)抵充貨款，如甲方定金當(dāng)日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效〕。3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)展決算〔以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬〕。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否那么不得提貨。三、質(zhì)量要求：1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼構(gòu)造制作、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)〔鋼構(gòu)造工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)GB5025-2023〕認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量到達(dá)鋼構(gòu)造標(biāo)準(zhǔn)要求。2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏向均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。3、要求第三方檢測(cè)單位為：1〕檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□2〕其他檢測(cè)工程：3〕試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開場(chǎng)提貨。五、包裝及運(yùn)輸：1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)展裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量防止運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要?jiǎng)?wù)施行〔詳細(xì)要求由甲方在發(fā)運(yùn)前另行交底〕。3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承當(dāng)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。六、雙方權(quán)利及義務(wù)：1、甲方向乙方提供完好的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)展加工制作。2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否那么由此引起的工期延誤以順延。3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)展整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承當(dāng)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。九、附那么：1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。甲方〔蓋章〕：委托代理人：聯(lián)絡(luò)方式：開戶行：賬號(hào)：_______年___月___日乙方〔蓋章〕：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司委托代理人：聯(lián)絡(luò)方式：開戶行：賬號(hào)：機(jī)械產(chǎn)品加工合同定作方：合同編號(hào)：承攬方：簽訂日期：經(jīng)過雙方友好協(xié)商，本著真誠(chéng)合作特達(dá)成以下協(xié)議：一、產(chǎn)品名稱、商標(biāo)、型號(hào)、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按定作方提供圖紙及技術(shù)要求制作，產(chǎn)品自交貨之日起質(zhì)保期壹年。交貨時(shí)提供產(chǎn)品送貨單、檢驗(yàn)單等資料。三、交貨期：見備注。四、交貨：1、交貨地點(diǎn)：2、運(yùn)輸費(fèi)由承攬方承當(dāng)。3、運(yùn)輸方式：承攬方自主選擇。五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供給與回收、包裝費(fèi)用：包裝標(biāo)準(zhǔn)為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供給不回收，包裝費(fèi)用由承攬方承當(dāng)。六、驗(yàn)收方式：貨到定作方指定地點(diǎn)后，定作方按照送貨單對(duì)產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)展入廠驗(yàn)收，10個(gè)工作日內(nèi)，完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果反應(yīng)給承攬方。七、提出異議期限：定作方假設(shè)對(duì)產(chǎn)品有異議應(yīng)在入場(chǎng)驗(yàn)收后15日內(nèi)以書面形式向承攬方提出，未按