第保證金承諾書15篇 保證金承諾書1____公司：

本保證金作為承包人就____工程施工項目所簽定合同的履約保證金。履約保證金額為合同價格的10%。

1、承包人未能忠實地履行所有合同文件的規定和雙方此后可能作出的并同意的修改、補充和變動，包括更換或修補發包人認為有缺陷的貨物或工程缺陷（以下簡稱“違約”），只要發包人確定，無論承包人有何反對，發包人將從上述金額中扣除；

2、履約保證金項下的任何支付應為免稅和凈值，無論任何人以何種理由提出扣減現有或未來的稅金、費用或扣款，均不能從履約保證金中扣除；

3、履約保證金構成承包人無條件的，不可撤消的直接義務；

4、履約保證金的有效期在工程竣工并經有關單位驗收合格后三十（30）天內，其保證金余額由遼寧人民廣播電臺退回給承包人，不計利息；但如果此時存在合同爭端并且未能解決，那么履約保證金有效期應延長到上述爭端最終解決且理賠完畢后終止。

5、我公司保證在收到中標通知書的3日內向發包人提交履約保證金。

6、我公司如未按招標文件的規定交納履約保證金，將自愿放棄中標項目及投標保證金。

___

20__年__月__日保證金承諾書2___旅游局：

根據《旅行社條例》規定，___旅行社(經營許可號___)須依法繳納___萬元人民幣(金額大寫：___)的旅行社質量保證金。按照我行和該旅行社(以下簡稱申請人)簽訂的協議(編號為)，我行作出如下承諾，保證申請人支付：

1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經旅游行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。

2、申請人因解散、破產或者因其他原因造成旅游者預交旅游費損失。

3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠償旅游者的損失。

4、如果申請人屆時沒有支付上述費用或損失，我行保證在收到旅游行政管理部門出具的《旅行社質量保證金取款通知書》、《旅游行政管理部門劃撥旅行社質量保證金決定書》和其他有關證明文件的5個工作日內，在擔保額度內履行擔保義務。

本擔保承諾書有效期自___年___月___日起至___年___月___日止。

承諾人：___

__年_月_日保證金承諾書3中國東方資產管理公司：

我本人自愿參與嵩明縣圓山水泥廠債權的公開競爭性出售競價會，特向貴公司作出如下承諾：

若我本人被宣布為中標人后，我本人未與貴公司簽訂相關資產轉讓合同或未支付擬收購債權的轉讓價款，則由貴公司全額沒收本人已交納的競價保證金￥50,000.00元(人民幣伍萬元整)。對此，我本人無任何異議。

特此承諾！

承諾人：

年月日保證金承諾書4

甲方：

乙方：

本履約保證金合同由雙方于年月日在市訂立。

為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條鑒于甲方與乙方于簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質量達不到標準時應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的%，金額：大寫人民幣元（￥）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。

第四條保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。

第五條保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后7日內。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。

第六條乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的資金證明。

第七條爭議的解決

本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發生爭議、糾紛，有關各方首先應協商解決；協商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。

第八條生效條件

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。

第九條其他本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執壹份，乙方執壹份。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人或授權代理人（簽字）：法定代表人或授權代理人（簽字）：保證金承諾書5

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度，

在工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求；

2、嚴格按照批準的項目建設規模、內容、標準進行建設；

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人；

4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款；

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計（審核），并按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設（開發）單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資；

2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業停工并因此造成的工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任；

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

承諾人：

單位（章）：

法定代表人（簽字并蓋章）：

辦公電話/手機/信箱：

經辦人姓名/職務：

辦公電話/手機：

監督單位：

縣清欠辦（章）

二0年月日

注：本承諾書一式兩份，建設（開發）單位和縣清欠辦各留存一份保證金承諾書6致：廣西機電設備招標有限公司

我單位參加了貴方組織的項目編號為0633-1的項目投標并遞交了形式為___的投標保證金___元，在此我方承諾如下：

1、如果招標文件投標人須知前附表規定由中標人支付招標代理服務費且我單位中標，我們將按照規定在中標后一周內繳納招標代理服務費。

我方承諾，如我單位未按規定繳納招標代理服務費，貴方可從我單位提交的投標保證金___內扣除該筆款項。

2、如果招標文件投標人須知前附表未規定由中標人支付招標代理服務費，我單位投標保證金請按下表賬戶信息退還。

3、如果我單位未遵守招標文件有關投標保證金的規定，貴方可以沒收我單位投標保證金。

投標人名稱(蓋章)：___

投標人授權代表(簽字)___

日期：___保證金承諾書7北京市豐臺區旅游局：

根據《旅行社條例》第十三條的規定，投資人承諾，在取得《旅行社業務經營許可證》之日起3個工作日內，向北京市旅游局指定的銀行開設專門的質量保證金賬戶，存入質量保證金三十萬元，或者提交依法取得的擔保額度不低于相應質量保證金數額的銀行擔保。并根據《旅行社條例實施細則》第十五條的規定，在存入質量保證金，或者提交依法取得的擔保額度不低于相應質量保證金數額的銀行擔保后7個工作日內，向旅游行政管理部門提交存入質量保證金的證明文件，以及旅行社與銀行達成的使用質量保證金的協議。

申請人（蓋章）：_____國際旅行社有限公司

20__月6月保證金承諾書8馬鞍山市公共資源交易中心：

我單位____________(單位名稱)于_______年_______月_______日參加______________(工程名稱)投標，為第_______中標候選人，現對該評標結果無異議，并保證不投訴，且繼續履行第_______中標候選人的相關權利和義務，特申請該項目投標保證金______________萬元整(小寫：______________萬元)退還至我單位基本賬戶。

戶名：_______

基本賬戶開戶行：______________

帳號：_____________________

單位名稱：______________(公章)

_______年_______月_______日保證金承諾書9致：岳陽市正信醫藥招標代理有限公司

根據招標文件規定，我公司做為合法投標人參加本次集中招標采購。我們保證：投標文件真實、合法，產品質量符合國家標準。如出現產品質量問題，我公司將承擔一切法律責任和經濟賠償責任。

本保證書有效期限為本次集中招標采購周期。

投標企業名稱(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

簽署日期：年月日保證金承諾書10至：舟山市招投標中心

本單位（單位名稱），現自愿放棄參加（項目名稱）投標活動中，由本單位交納的投標保證金所產生的同期銀行存款利息。

特此承諾

承諾單位（公章）：保證金承諾書11

采礦權申請人名稱：

開采礦種：鉛鋅礦

采礦方式：地下開采

礦區面積：0.2109km2

采礦許可證（延續）：

為切實保護礦山地質環境，做好礦山地質環境恢復治理工作，作出如下承諾：

1、在依法批準的.礦區范圍內，嚴格按照批準的礦區資源開發利用方案進行開采活動，并采取有效的措施，保護礦產資源，減輕對礦山地質環境的破壞程度。

2、依照廣東省礦山地質環境恢復治理保證金管理辦法繳存礦山地質環境治理恢復保證金。

3、采礦許可證到期后進行延續或變更時，按國土資源廳行政主管部門重新核定的標準繼續繳存保證金。

4、若轉讓采礦權時，已繳保證金一并轉讓，并由手轉讓人承擔所有治理義務。

5、在礦山停辦，關閉或閉坑前，按照《礦山地質環境保護與治理恢復方案編制規范》的要求，完成礦山地質環境恢復與治理，并經驗收合格。

6、如未按規定期限繳存保證金，經國土資源行政主管部門責令限期繳存，逾期仍不繳存的，同意采礦許可證機關終止采礦人的采礦權，注銷采礦許可證。收回采礦權后，并不免除采礦權人的礦山在、地質環境治理恢復義務。

采礦權申請人（蓋章）：

法定代表（簽名）：保證金承諾書12

我方于報名時已了解計價格[20__]1980號文和發改辦價格[20__]857號文規定的內容，經充分考慮自身實際后，我方自愿與工程的招標人及招標代理機構做如下約定：

如我方有幸中標，我方將按招標文件本須知第4.2條款規定在領取中標通知書時由我方支付招標代理費，并將招標代理費做為我方投標費用的組成內容，在編制投標報價時一并綜合考慮。

投標人（蓋章）：

法定代表人（簽字或蓋章）：

____年__月__日保證金承諾書13

清理建設領域工程款和農民工工資工作，事關人民群眾切身利益，事關社會公平正義，事關社會和諧穩定，事關經濟和社會發展全局。為維護建設市場秩序，構建行業自律環境，提高社會公德力和企業誠信度，在工程建設中，我們承諾：

一、嚴格按照《建筑法》等法律、法規進行工程建設活動，保證：

1、本工程建設資金到位率符合規定要求；

2、嚴格按照批準的項目建設規模、內容、標準進行建設；

3、按規定招標發包，不將工程肢體發包或發包給不具有相應資質的組織或個人；

4、按照《承包合同》約定，及時、足額支付工程預付款，進度款；

5、按照《建設工程價款決算辦法》規定，按時完成工程結算審計（審核），并按有關規定和合同約定及時與施工企業結清工程價款。

二、認真履行建設（開發）單位在清欠工作中的責任和義務，保證：

1、對施工企業農民工工資支付承擔監管責任，監督、檢查、督促施工企業及時、足額支付農民工工資；

2、因我單位未按《承包合同》約定支付工程款，導致施工企業停工并因此造成的工期延誤和施工企業損失，我單位承擔全部責任；

3、施工企業拖欠農民工工資且拒不支付的，我單位同意縣清欠辦動用預存的履約保證金先行墊付。

三、主動接受縣清欠辦、縣建設局的全方位監督，若發生因我單位違

反上述保證事項造成拖欠工程款或農民工工資的，我單位承擔全部責任，并無條件同意縣清欠辦動用我單位預存的履約保證金先行墊付拖欠的工程款或農民工工資，并自愿接受縣清欠辦，縣建設局的處罰。

承諾人：

單位（章）：法定代表人（簽字并蓋章）：辦公電話//信箱：經辦人姓名/職務：

辦公電話/：

監督單位：

縣清欠辦（章）

二0年月日

注：本承諾書一式兩份，建設（開發）單位和縣清欠辦各留存一份

建設工程履約保證金和安全防護、文明施工措施費

（建設單位）預存審批表

注：此表一式三份，建管科一份、建設單位一份、建設局財務科留存一份保證金承諾書14

（招標人）：

（招標代理單位）：

根據《福建省招標投標條例》及《施工招標文件》（招標項目編號：號）規定，招標人應當在發出中標通知書后的五日內，將投標保證金退還中標候選人以外的投標人。由于我單位屬招標人公布的中標候選人以外的投標人，現因資金周轉較為困難，為此，特要求將我公司提交的的投標保證金人民幣（大寫）