1、本文格式為Word版，下載可任意編輯第 第 頁關于工程合同4篇工程合同 篇1 發包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 根據中華人民共和國合同法及通信工程建設的有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。 第一條 工程概況 1工程名稱：_ 2工程地點：_ 3工程范圍和內容：_ 第二條 甲方權利和義務 1組織工程建設項目的技術交底，向乙方明確施工任務； 2提供必要的施工條件； 3負責主材的供應，詳見發包人供應材料、設備一覽表； 4指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查； 5在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收； 6按

2、合同約定按時向乙方支付工程款。 第三條 乙方權利和義務 1必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質，并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格，并向甲方提供企業（或公司）施工資質證書、企業基本情況等相關資料； 2應編制工程施工概、預算，經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據； 3乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人； 4非經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包； 5精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工； 6合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃，并在施工前送甲方備案； 7

3、嚴格按設計文件及gb/t5031220 xx、本地網通信線路工程驗收規范yd505197等規范要求施工； 8做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，對材料設備的質量負責，采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用，采購的材料設備與設計或標準要求不符時，應重新采購符合要求的產品，并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任； 9服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準

4、備驗收記錄，驗收合格，甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則，甲方有權要求乙方返工，并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任； 10線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內，乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。 11施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故，事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔，并不得因此影響工程進度。 第四條 工程期限本工程開工日

5、期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。 第五條 竣工驗收 1工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建20 xx32號關于工程竣工文件編制規定的要求編制完整的竣工文件。 2甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。 3驗收合格后，雙方簽署竣工驗收通過的文件，并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。 第六條 質量保證 1保修期限：工程竣工驗收通過后十二個月； 2保修責任：乙

6、方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，由于乙方施工原因造成的質量問題，乙方負責無償修復。 第七條 工程考核 1乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好，一經發現，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結算價款_%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的，取消乙方入圍施工資格。 2除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。 3不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數據終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結算價款_%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除，并同時取

7、消乙方入圍施工資格。 4未按期按鐵通網建20 xx32號關于工程竣工文件編制規定的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。 第八條 工程價款的結算與支付 1本工程采用包工部分包料方式，根據乙方編制的施工預算，合同價暫定為_. 2工程竣工后，由乙方按照郵電部（1995）626號文件通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額的規定據實編制竣工決算報告，經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計，審計費的支付按浙江省物價局浙價服20 xx262號文件執行。 3工程最終結算款的確定：工程最終結算款由以下兩部分組成，（1）審計

8、審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整，按審計的價款確定；（2）審計審定價款中的建筑安裝工程費部分（扣除材料費以外的部分），乙方同意按浙鐵通計建20 xx303號文的規定調整相關費率后下浮_ %. 4乙方向甲方開具建安和材料統一發票后，甲方先行支付工程最終結算價款的90%（甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金），待十二個月保修期滿后，若無工程質量遺留問題，甲方付清剩余工程價款。 第九條 合同解除 1雙方協商同意可解除本合同。 2未經甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權解除本合同。 3乙方將其承 包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的，甲方有

9、權解除本合同。 4 有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同： （1）因不可抗力致使合同無法履行； （2）因一方嚴重違約致使合同無法履行。 5 一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，通知到達對方時合同解除，合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作，并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。 第十條 爭議解決方式在履行合同時發生爭議，雙方協商解決，或向有管轄權的人民法院起訴。 第十一條 其他 1乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容； 2本協議未盡事項，雙方另行簽訂補充協議，補充協

10、議與本協議具有同等效力； 3本協議一式六份，甲乙雙方各執三份，協議經雙方簽字、蓋章后生效。 甲方（蓋章）_地址：_法定代表人：_ 委托代理人：_開戶銀行：_帳號：_ 電話：_郵政編碼：_ 乙方（蓋章）_地址：_法定代表人：_ 委托代理人：_開戶銀行：_帳號：_ 電話：_郵政編碼：_ 簽約日期：_簽約地點：_ 工程合同 篇2 (一)分包與轉包 1.轉包合同。概念。轉包合同，指承包人以營利為目的，將承包的工程全部交由第三人完成的行為。法律效果。(a)轉包合同一律無效;(b)承包人非法轉包的，發包人有權解除建設工程施工合同(建設工程施工合同解釋第8條);(c)收繳當事人已經取得的非法所得。 2.分包

11、合同。 (1)合法分包合同。合法分包合同，指建設工程的承包方(勘察人、設計人、施工人)經發包方同意后，依法將其承包的部分工程交給第三人完成的行為。合法分包應具備三個條件：經發包人同意;被分包的工程只能是承包人承包的部分工作;被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;分包人具有相應的資質;只能分包一次，分包人不得再分包。 (2)違法分包合同。違法分包合同，指承包人違反法律的強制性規定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無效合同：承包人將其承包的全部建設工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;分包人不具有相應的資質;承包人將自己承包工程的主體結構分包給第三人;分包人將其分包的工程再分包。

12、(3)分包人的連帶責任。無論是合法分包合同還是違法分包合同，工程質量不合格的，分包人與承包人對發包人承擔連帶責任。具體而言：分包合同有效的，分包人與總承包人或者勘察、設計、施工承包人向發包人承擔連帶責任(合同法第272條第二款)。違法分包或者非法轉包的，因建設工程質量發生爭議，發包人可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟(建設工程施工合同解釋第25條)。 (二)建設工程施工合同無效的情形 下列建設工程施工合同無效：非法轉包合同。違法分包合同。承包人未取得或超越相應資質的。但是，承包人在建設工程竣工前取得相應資質的，不按無效處理。沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的。建

13、設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。 (三)建設工程施工合同無效時實際施工人的權利 1.實際施工人的工程價款請求權 (1)建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。 (2)建設工程施工合同無效，建設工程經竣工驗收不合格，經修復后驗收合格的，實際施工人有權請求參照合同約定支付工程價款。修復后經竣工驗收不合格的，實際施工人無權請求支付工程價款。 2.轉包、分包合同無效時的訴訟當事人。 (1)實際施工人可以僅以轉包人或者違法分包人為被告起訴。 (2)實際施工人也可以直接以發包人起訴。此時，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。需要

14、注意兩點：法院是可以追加，而不是應當追加。法院可以追加發包人為當事人，即追加為無獨立請求權的第三人或者追加為共同被告(建設工程合同解釋第26條)。 (20 xx362)甲大學與乙公司簽訂建設工程施工合同，由乙為甲承建新教學樓。經甲同意，乙將主體結構的施工分包給丙公司。后整個教學樓工程驗收合格，甲向乙支付了部分工程款，乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯誤的? A.乙、丙之間分包合同有效 B.甲可以撤銷與乙之間的建設工程施工合同 C.丙可以乙為被告訴請支付工程款 D.丙可以甲為被告訴請支付工程款，但法院應當追加乙為第三人 ABD (20 xx359)甲公司將一工程發包給乙建筑公司，經甲公司同意，

15、乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司，丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格，甲公司欲索賠。對此，下列哪些說法是正確的? A.上述工程承包合同均無效 B.丙公司在向乙公司賠償損失后，有權向丁公司追償 C.甲公司有權要求丁公司承擔民事責任 D.法院可收繳丙公司由于分包已經取得的非法所得 BCD (四)承包人的優先受償權 1.承包人優先受償權的構成要件 構成要件有四：建設工程合同有效;如果合同無效，承包人不享有優先受償權;發包人不支付到期價款;經承包人催告后，發包人在合理期限內仍未支付;建設工程在性質上適宜折價或拍賣。 2.承包人優先受償權的行使 根據關于建設工程

16、價款優先受償權問題的批復(20 xx年6月)，承包人行使優先受償權具有以下效力與限制：承包人有權以建設工程折價或者以拍賣建設工程的價款優先清償發包人欠付的工程價款。承包人的優先受償權優先于普通債權;也優先于在建設工程上設定的抵押權。消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的優先受償權不得對抗買受人。建設工程承包人行使優先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算。 工程合同 篇3 甲方：_ 乙方：_ 根據中華人民共和國合同法及其他相關法律，承建工程的實際情況并遵循平等，自愿公平和誠實守信的原則下，雙方一致同意達成如下協議條款，以資甲、乙雙方共同遵守執行。

17、 一、工程概況： 1、工程房型：_ 2、工程地點：_ 3、結構層次：_ 4、工程質量：確保證是一次性驗收合格。 5、工程工期：確保總包單位，在本工程節點和總進度計劃前完成施工任務，進場日期待中間驗收后以甲方通知進場之日起完成。 二、承包方式 三、承包范圍： 乙方已踏堪現場且已熟悉和理解施工，按圖紙要求，負責施工，二次結構的_工程設計圖紙，設計變更等技術文件所顯示的全部工程項目。 四、工程質量： 1、質量目標：同甲方和總承包方合同條項確保合格工程。 2、人員進場須進行樣板工程，一旦確認，后續工程需按照同等，質量要求進行施工，如樣板工程不能滿足質量要求，本合同乙方自動放棄。 五、施工工期： 1、乙

18、方承諾：工程的施工工期完全滿足甲方編排的工期節點進度表要求施工，月時度計劃要求完成。(包括法定的節假日在內)否則每延一天罰款1000元/天。.乙方保證每天施工所需要的人數。 2、在農忙期間，保證施工生產的正常進行，確保甲方要求的節點工期，若乙方施工的節點工期天數有拖延的每延遲一天罰款20 xx元/天。 六、安全生產： 1、甲方為乙方工人購買安全意外責任險。 2、乙方必須按安全施工要求進行施工，杜絕重大傷亡事故。 3、雙方對各自施工安全分責任承擔，若出現重大傷亡事故，根據事故鑒定分清雙方責任承擔事故責任和費用。原則是誰的安全責任由誰負責。 4、安全防護乙方不得隨意拆除和移動，在施工需改動的部位須

19、經甲方項目負責人批準后方可實施，并按照防護要求，否則，每處罰款500元。 七、文明施工： 1、本工程的文明施工，目標為江蘇省文明工地。 八、甲、乙雙方約責任： 1、甲方負責： 甲方_為履行本協議的全權代表，行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，對工程的施工，生產、進度、質量、安全、文明施工等方面負全責，對乙方各項指標的考核有一票否決權，對乙方定期的召開生產協調會，并按合同條款撥付生活費和工程進度款，和對乙方各項工作的指導，檢查和督促。 2、乙方負責： 乙方委托_為履行本協議的代表人，行使合同的約定的權利，履行合同約定的職責，合約期內，乙方代表必須常住施工現場，每月不得少于25天，若確需離開工

20、地，必須得到甲方現場負責人的同意。否則，每缺勤一天罰款貳佰元。 乙方應按照甲方的編排合同，同等工程施工計劃精心組織，按排施工，所有甲方在工作上的布置和調度，如乙方不執行，甲方可直接安排他人實行施工，因此發生的費用，在乙方工程款中扣除。 根據工程進度，由甲方提供準確的要料計劃，各工種自用鋼絲繩、小型工具等由乙方自行采購。 嚴格按照江蘇省文明工地的.要求組織施工生產，確保本地直到“江蘇省文明工地 九、材料： 1、甲方只提供， 置筋的鋼筋，黃沙、水泥、紅磚、石子、砼乙方根據施工圖紙及承包人的要求，完成合格的二次結構砌體工程。 升降機、塔吊、外架、攪拌機、電源提供至三級箱。 十、工程結算造價的確定：

21、1、本工程的結算價按圖紙的_結算價格為_計算。 十一、工程結算造價的結算方法： 乙方憑單位工程負責人開具的工程完成情況證明并經甲方審核通過后可須結當月完成的工程量，當月完成的工作量可作為預付工資(生活費)的依據。 十二、工程款的支付方式： 工程款的結算參照甲方和總承包方的合同工程的結算方式進行結算。 十三、其它事項： 1、若乙方的勞動或工程的施工質量，進度、安全、文明施工等方面，不能滿足合同中約定的要求，并經整改不力仍達不到約定要求，甲方可隨時終止本合同的執行，退場不予結算。 2、工程施工中所有針對乙方的罰款，如乙方不簽字同樣生效。 3、未盡事宜，同甲方和總承包方的合同與本合同有同樣的效力。

22、4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方簽字生效，工程款清自行失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(簽字)：_ 法定代表人(簽字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程合同 篇4 發包人：湖北五極科技創意產業園有限公司（以下簡稱甲方） 承包人：潛江市海政建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱乙方） 依照中華人民共和國合同法、建筑法及其它相關法律法規，遵循平等、自愿、公平、誠信的原則，甲方同意將本公司五極家具材料城道路及雨污水管網工程發包給乙方。為了保證工程質量和進度，明確甲乙雙方的權利和義務，經甲乙雙方協商一致，特訂立本施工承包合同，供雙方共同遵守，具體條款約定如下： 一、工程

23、概況 1、工程名稱：家具創意產業園（一期工程）11棟廠房道路及部分配套工程 2、工程地點：潛江市總口華中家具產業園 3、建設單位：湖北五極科技創意產業園有限公司 二、承包范圍 1、工程承包方式：包工包料 2、工程承包范圍：11棟廠房道路、雨水管網、污水管網。 道路：按甲方出具的施工圖施工，路基為8%石灰改良土50cm厚度，水泥碎石穩定基層為15cm厚6%水泥，面層為1820cm厚C30混凝土（具體位置厚度以圖紙為準）。 雨水管網：按施工圖埋置主、分支管，雨水窗、積水井、井蓋。 污水管網：承插管、檢查井、井蓋埋置。 每個十字路口必須預埋強弱電200穿路承插管，每個角埋二條間隔距為1m。 地基整平

24、、清表、余土外運及調運 三、工程計價方式 工程量計算根據甲方提供的施工圖，乙方提交的竣工圖，工程聯系單，現場簽證和工程施工中相關文件等為計量依據。 工程量的計價方式為： 道路包干價為153元/。 雨污管網包干價為93萬元（含A2區域雨污管網系統）。 預埋強弱電穿路管計價另行協商。 以上費用為含稅價，乙方承包的價款里已含材料、機械、員工工資、技術措施、人員機械進場、文明施工、臨設等費用。 工程產生的水電費用由乙方承擔。 如因主要建筑材料廠漲幅超過10%，甲乙雙方協商后辦理材料價差增補。 四、工程工期 1、本工程施工工期為3個半月。 20 xx年10月15日20 xx年元月31日 乙方必須在保證工

25、程質量的前提下按期完成，因乙方原因導致的工期延誤達到2天以上，甲方有權從第3天開始按延期每延期一天處罰200元。處罰金額最多不超過工程造價的5% 2.發生以下情況的，工期予以相應順延，給乙方所造成已完成工程量的損失增加費用由甲方與乙方根據實際情況協商定價處理。乙方并就類似情況發生3天內，就延誤時間內容和發生的費用向甲方書面提出，甲方在2日內給予答復，逾期答復視為同意。 遇人力不可抗拒因素造成停工。 停水停電原因造成停工的。 甲方未能提供施工條件或配合施工的。 甲方要求停工的。 工程進行設計變更或工程量變更的。 其它非乙方原因造成停工的。 五、工程質量標準 1、工程質量等級標準 按現行的國家相關

26、行業及工程所在地的技術規范及質量驗收評定標準，一次驗收質量達到合格等級。 2、道路工程質量標準 路床：路床不得有翻漿、彈簧、起皮、波浪、積水等現象。壓實度必須大于93%。 水泥穩定層：必須為場拌，禁止路拌，壓實度必須大于95%，表面平整，穩定堅實，厚度誤差不得小于20mm。無推痕、松散浮石現象，輪跡小于10mm。 混凝土面層：水泥混凝面層檢查驗收按GJJ120 xx表10.8.1驗收、10.8檢驗標準執行道路表面無積水，兩板幅拉接鋼筋按12600配置。 3、管網工程質量標準 管網鋪設：不得出現倒坡現象；縫寬應均勻，管道內不得有泥土、磚石、砂漿、木塊等雜物；管道接口應平直，環形間隙應均勻，灰口應整齊、密實、飽滿，不得有裂縫、空鼓等現象；抹帶接口表面應平整密實，不得有間斷和裂縫等現象。檢查井的井壁應園正，灰漿應飽滿，灰縫平整，抹面壓光，不得有通縫、空鼓、裂縫等現象。井內流槽應平順，位置準確，不得有雜物。檢查井井框、井蓋必須完整無損，安裝平穩。 六、合同總價款 最終合同價款，根據實際完成工作量據實結算 七、雙方權利和義務 1、甲方責任 （1）全面履行合同，確保乙方正常施工。 （2）提供乙方要求的有關本工程的