1、山東省一級建造師資格模擬精選(含答案)第一部分 工程經濟1、以下工程不需要申請施工許可證的有( )A、某公園噴泉工程投資額38萬元B、某配電房建筑面積200平方米C、已領取開工報告的污水處理工程D、為修建青藏鐵路而建的臨時性建筑E、某省軍區建的軍事指揮用房參考答案：B、C、D、E 文字解析：變更注冊按規定仍延續原注冊有效期(3年),故A選項正確。 2、下面說法錯誤的是( )A、債券屬于有價證券B、債券是一種虛擬資本C、債券是債權的表現D、債權人是公司股東參考答案：D 文字解析：債券屬于有價證券、債券是一種虛擬資本、債券是債權的表現。債權人不同于公司股東，是公司的外部利益相關者。 3、甲房地產公

2、司根據與乙建筑公司建設工程合同中的仲裁條款。向仲裁委員會申請仲裁。在仲裁過程中,根據仲裁法的規定,在下列( )情況下,當事人提出仲裁員的回避申請,應當得到準許。A、甲公司發現某仲裁員私自會見對方當事人的代理人B、乙公司發現某仲裁員雖然是資深會計師,但法律知識欠缺,不適合擔任仲裁員C、甲公司發現某仲裁員曾作過10年律師,但現任某高級人民法院的庭長D、乙公司發現某仲裁員的配偶是甲公司的職工E、乙公司發現某仲裁員是甲公司的顧問參考答案：A、D、E 文字解析：根據仲裁法第34條規定，仲裁員有下列情形之一的，必須回避，當事人也有權提出回避申請：第一，是本案當事人或者當事人、代理人的近親屬；第二，與本案有

3、利害關系；第三，與本案當事人、代理人有其他關系，可能影響公正仲裁的；第四，私自會見當事人、代理人，或者接受當事人、代理人的請客送禮的。因此，選項A、D、E符合規定。 4、在下列關于民事訴訟兩審終審制度的表述中,( )不正確。A、兩審終審制度是指一個民事訴訟案件經過兩審法院審判后即告終結的制度B、民事訴訟案件應當經過兩審法院審理才可結案C、對于一般民事訴訟案件,當事人不服一審法院的判決或裁定,可以上訴至上一級法院D、超過上訴期的判決、裁定,為生效判決、裁定,當事人不得再上訴參考答案：B 文字解析：暫無解析 5、甲、乙雙方簽訂一份買賣合同,該合同標的物的價格執行政府指導價,于1990年6月1日前交

4、付完畢,6月1日的政府指導價是35元/噸,但甲方直至1991年8月1日才交貨,此時該合同標的物的政府指導價是30元/噸,市場價是45元/噸,則結算時乙應按照( )計算付款。A、35元/噸B、30元/噸C、45元/噸D、40元/噸參考答案：B 文字解析：合同法第63條規定，執行政府定價或政府指導價的，逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執行；價格下降時，按照新價格執行。總體原則是適用的價格不利于違約方。所以答案是B。 6、注冊建造師王某與原施工單位解除了聘用合同,選擇一家在本專業有多項工程服務資質的單位擔任建設工程施工的項目經理,則他必須進行( )A、初始注冊B、延續注冊C、變更注冊D、增

5、項注冊參考答案：C 文字解析：王某在原聘用單位已經注冊，故不屬初始注冊；原注冊期限未滿，故不屬于延續注冊；新聘用單位的專業和執業崗位不涉及增項注冊的問題，無須進行增項注冊。王某面臨的僅僅是變更執業單位問題，故只需進行變更注冊，即C選項正確。 7、工程質量監督機構對竣工驗收實施的監督包括( )A、驗收程序是否合法B、驗收組織形式是否合法C、竣工驗收資料是否齊全D、實體質量是否存有嚴重缺陷E、竣工結算是否編制參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 8、下列關于二審法院處理不服第一審判決、裁定的上訴案件的表述中,不正確的是( )A、對不服一審裁定的上訴案件,一律使用裁定B、二審法院審理上訴案件

6、,不能進行調解C、二審法院判決宣告前,上訴人申請撤訴的,是否準許,由二審法院裁定D、二審法院的判決、裁定,是終審的判決裁定參考答案：B 文字解析：以上內容見民事訴訟法第一百五十四條至一百五十八條規定，但是一百五十五條規定，二審法院審理上訴案件，可以進行調解，所以B項錯。 9、根據民法通則的規定,代理包括( )A、委托代理B、自愿代理C、法定代理D、指定代理E、強制代理參考答案：A、C、D 文字解析：暫無解析 10、某村在宅基地發放過程中,許多村民遞交了申請書,其中不應當批準的有( )A、周某迷信自己的住宅風水不佳,遂賣給其他村民,并申請新的宅基地B、吳某將住房出租給來本地做生意的陳某,申請宅基

7、地建造更多的可出租房屋C、鄭某有兩個兒子,大兒子已經領取了結婚證D、王某在村中央已有住宅一套,現申請在村莊邊緣建房E、馮某欲搞開發建別墅參考答案：A、B、D、E 文字解析：A、B兩項屬于村民轉讓、出租住宅后再申請宅基地的情形；D選項屬于一戶多宅；E選項用途不符合申請宅基地條件。 11、下列關于合同權利義務的終止,說法正確的是( )A、當事人一方行使抗辯權時,合同權利義務終止B、合同權利義務終止后,合同雙方的互負賠償責任即終止C、合同權利義務終止后,合同中的爭議解決條款失效D、合同終止會引起合同權利義務客觀上不復存在參考答案：D 文字解析：A項中，行使抗辯權只能造成合同權利義務中止，即暫停履行，

8、故A項錯誤；而合同權利義務終止后，不影響合同中的爭議解決條款的效力，C項錯誤；合同權利義務終止后，合同當事人不再受合同約束，但并不代表合同雙方互負的賠償責任也消滅，B項錯誤；D項正確。 12、根據水污染防治法對地表水污染的規定,禁止向水體排放( )A、油類B、酸液C、堿液D、粉塵E、劇毒廢液參考答案：A、B、C、E 文字解析：暫無解析 13、某施工單位委托業務員張某到設備展銷會上購買建筑設備,由于委托書中未寫明具體規格,買到的設備不符合要求,而此時款還未付。正確的處理方法是( )A、施工單位的法定代表人承擔全部責任B、施工單位承擔責任,張某負連帶責任C、由施工單位承擔全部責任D、由張某承擔主要

9、責任參考答案：B 文字解析：民法通則第65條規定：“委托書授權不明的，被代理人應當向第三人承擔民事責任，代理人負連帶責任。”本案屬于施工單位對張某授權不明，故應由施工單位與張某承擔連帶責任。 14、項某已將自己的轎車向保險公司投保,并在保險合同中含有自燃險險種。一日,項某駕車自燃,項某情急之下將一農戶晾在公路旁的棉被用來撲打滅火,但車仍有部分損失,棉被也被燒壞。保險公司對此應承擔賠付責任為( )A、車輛修理費3800元B、項某的誤工費500元C、農戶的棉被損失費200元D、項某乘坐其他車輛返回的交通費150元E、項某滅火時輕微燒傷的醫療費150元參考答案：A、C 文字解析：暫無解析 15、按照

10、建設工程質量管理條例的規定:工程建設過程有關主體的下列行為中,除( )外都是違法的。A、為保證工程質量,設計單位對某重要器材指定了生產廠商B、建設單位通過原設計單位實施了涉及承重結構變動的裝修工程C、施工單位的總工程師經過仔細核算,變更了某剪力墻的配筋方案D、監理單位要求員工主要采用巡視和平行檢測的方法實施監理參考答案：B 文字解析：暫無解析 16、某工程施工投保的大型設備,由于材料缺陷或工藝不當引起其保險財產本身的損失,不屬于( )A、物質損失責任B、保險人責任C、供貨商責任D、制造商責任參考答案：B 文字解析：暫無解析 17、建設工程施工合同屬于( )A、要式合同、單務合同B、有償合同、無

11、名合同C、雙務合同、有償合同D、有償合同、不要式合同E、要式合同、諾成合同參考答案：C、E 文字解析：要熟練掌握建設工程合同的分類。建設工程合同屬于雙務、有償、要式、諾成、有名合同。 18、下列選項中,當事人不能據以向人民法院申請執行的是( )A、人民法院制作的生效民事判決、裁定、調解書B、仲裁機構制作的生效仲裁裁決書、仲裁調解書C、公證機關依法賦制執行效力的債權文書D、當事人在訴訟、仲裁外達成的調解書參考答案：D 文字解析：暫無解析 19、甲省的某工程公司在乙省承包一項工程,其營業稅的納稅地點為( )A、注冊地B、工程所在地C、機構所在地D、居住地參考答案：B 文字解析：暫無解析 20、建筑

12、施工企業安全生產許可證管理規定其適用范圍為建筑施工企業,是指從事( )的新建擴建改建等有關活動的企業。A、土木工程B、線路工程C、設備安裝工程D、裝修工程E、電子工程參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 21、下列關于商標權期限的說法正確的是( )A、注冊商標的有效期為5年B、注冊商標的有效期為10年,自核準注冊之日起計算C、注冊商標的有效期為10年,自申請之日起計算D、注冊有效期滿,需要繼續使用的,應當依法辦理續展注冊E、注冊有效期滿.需要繼續使用的,應當依法重新注冊參考答案：B、D 文字解析：暫無解析 22、以下是施工單位試驗員張某和監理工程師王某在某綜合樓工程施工過程中的幾次具體

13、見證取樣行為,其中符合要求的是( )A、預制梁取樣:由試驗員張某和監理工程師王某到預制構件廠隨機抽取三榀,作好標識后由構件廠送往試驗室B、水泥樣:由試驗員張某和監理工程師王某一起到施工現場水泥庫房隨機抽取C、梁鋼筋焊件試件:在鋼筋加工場隨機抽取后截取D、基礎混凝土:在攪拌機出料口抽取參考答案：B 文字解析：要求見證取樣在施工現場抽取，但這個現場有其具體的地方：A選項是對大型構件取樣中，常見的錯誤做法；C項中鋼筋樣本應當到梁中隨機抽取，也是工程中常見的錯誤做法；D項應當在澆筑地點，這個澆筑地點是隨著工程的不斷建筑而變化的，也可能和出料口很近，但原則不能因距離的長短而改變。 23、工程師肖萬取得建

14、造師資格證書后,因故未能在3年內申請注冊,3年后申請初始注冊時必須( )A、重新取得資格證書B、提供達到繼續教育要求的證明材料C、提供新的業績證明D、符合延續注冊的條件參考答案：B 文字解析：暫無解析 24、某工程建設項目,建設單位不按合同約定支付工程進度款,施工單位無法繼續施工,經多次催告無效后,提出解除工程承包合同。對于解除的生效下列說法正確的是( )A、通知建設單位即可B、需建設單位同意C、須經建設行政主管部門批準D、必須經人民法院或者仲裁機構確認參考答案：A 文字解析：根據合同法96條的規定：“當事人一方依照本法第九十三條第二款、第九十四條的規定主張解除合同的，應當通知對方。合同自通知

15、到達對方時解除。對方有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。”具備法定解除條件時，解除通知到達生效。故A項正確。 25、在某建筑工地上,附近居民與施工方發生噪音擾民糾紛,雙方同意調解解決。在下列解決爭議的方式中,由( )主持或參與的調解,屬于行政調解。A、施工方上級單位B、建設方C、當地政府建設主管部門D、人民法院參考答案：C 文字解析：暫無解析 26、下列關于法律體系的說法,正確的有( )A、建設法是一個獨立的法律部門B、法律體系是由法律部門構成的C、建筑法屬于行政法律部門D、安全生產法屬于社會保障法律部門E、仲裁法歸屬于民法部門參考答案：B、D 文字解析：暫無解析 27、

16、下列關于民事責任的承擔方式中,表述正確的是( )A、非法侵占他人的財產應返還權利人或所有人B、修理重做和更換適用于種類物或特定物C、違約金的數額一旦約定不能改變D、加害人拒不執行為受害人消除影響恢復名譽生效判決的,人民法院可以采取公告登報方式,相關費用由加害人承擔E、民事責任的各種方式,可以單獨適用,也可以合并適用參考答案：A、D、E 文字解析：B項修理和重做可以適用于種類物或者特定物，而更換只能適用于種類物C項，根據合同法第114條的規定，違約金過高過低的可以予以調整，而非按照約定一成不變。 28、根據最高法院的司法解釋,關于施工合同解除的法律后果,正確的是( )A、工程質量合格的,發包人應

17、當參照約定支付相應的工程款B、工程質量不合格的,修復后經竣工驗收合格的,由承包人承擔修復費用C、工程質量不合格的,修復后經竣工驗收不合格的,由承包人承擔修復費用后再支付工程款D、工程質量不合格的,修復后經竣工驗收不合格的,不予支付工程款E、工程質量合格的,發包人應當按照約定支付相應的工程款參考答案：B、D、E 文字解析：暫無解析 29、李女士在某財產保險公司投了一份車損險,如果保險公司對該保險合同中的保險責任的免除條款未向李女士明確說明,將會產生的法律后果是( )A、該保險合同無效B、該條款不產生效力C、對該條款作不利于保險公司的解釋D、可以減少投保人李女士的保險費參考答案：B 文字解析：本題

18、考點為1Z301191中保險人的說明義務。根據保險法第l8條規定：保險合同中規定有關保險人責任免除條款的，保險人在訂立保險合同時應當向投保人明確說明，未明確說明的，該條款不產生效力。因此，本題的正確選項是B。 30、按照建設工程質量管理條例的規定,建設單位應當依法進行招標采購的有:工程建設項目的( )A、監督B、勘察C、監理D、施工E、設計參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析 第二部分 項目管理1、某企業本月發生固定資產減值準備30000元,該業務屬于( )A、期間費用支出B、生產成本C、營業外支出D、資產減值準備參考答案：D 答案解析：暫無解析 2、為了分析項目的財務生存能力,計算累

19、計盈余資金可以通過某種財務報表進行。該種財務報表是( )A、項目投資現金流量表B、投資各方現金流量表C、項目資本金現金流量表D、財務計劃現金流量表參考答案：D 答案解析：暫無解析 3、會計科目的理解要點是( )A、業務發生后記入賬戶的依據B、填制記賬憑證的過程C、對會計要素進行進一步分類的項目D、設置會計科目是會計核算的一種專門方法E、會計科目是設置賬戶的依據,科目是賬戶的名稱參考答案：C、D、E 答案解析：暫無解析 4、在我國的銀行制度中,中國人民銀行的職能有( )A、發行的銀行B、銀行的銀行C、國家的銀行D、吸收存款E、發放企業貸款參考答案：A、B、C 答案解析：暫無解析 5、一般而言,在

20、所有者權益中由所有者直接投入的是( )A、實收資本B、資本公積C、法定公益金D、任意盈余公積E、法定盈余公積參考答案：A、B 答案解析：暫無解析 6、某設備一年前購入后閑置至今,產生銹蝕。此間由于制造工藝改進,使該種設備制造成本降低,其市場價格也隨之下降。那么,該設備遭受了( )A、第一種有形磨損和第二種無形磨損B、第二種有形磨損和第一種無形磨損C、第一種有形磨損和第一種無形磨損D、第二種有形磨損和第二種無形磨損參考答案：B 答案解析：暫無解析 7、從國際工程投標報價所涉及的問題來看,投標報價班子應由以下4類人才組成,其中主要進行報價計算的人是( )人才。A、經濟管理B、專業技術C、商務金融D

21、、合同管理參考答案：A 答案解析：暫無解析 8、直接費的組成項目包括( )A、直接工程費B、規費C、措施費D、利潤E、企業管理費參考答案：A、C 答案解析：暫無解析 9、某企業年初投資3000萬元,10年內等額回收本利,若基準收益率為8%,則每年年末應回收的資金是( )A、300萬元B、413萬元C、447萬元D、482萬元參考答案：C 答案解析：暫無解析 10、某企業遵循權責發生制原則記賬,1月份支付全年房屋租金24000元,列入本期的管理費用應為( )A、24000元B、12000元C、6000元D、2000元參考答案：D 答案解析：按照權責發生制原則,只有和本期收入對應的費用才能列入本期

22、的管理費用。本期管理費用=24000/12=2000元 11、下列關于財務凈現值的表述,錯誤的是( )A、在計算財務凈現值時,必須確定一個符合經濟現實的基準收益率B、財務凈現值能反映項目投資中單位投資的使用效率C、在使用財務凈現值進行互斥方案比選時,各方案必須具有相同的分析期D、財務凈現值是評價項目盈利能力的絕對指標參考答案：B 答案解析：暫無解析 12、根據企業會計準則第30號財務報表列報,在編制財務報表時,主要項目應單獨列報,項目的重要性應當根據企業所處環境,從( )加以判斷。A、報表是否對外公告角度B、企業是否上市角度C、項目在財務報告中的排列位置D、項目的性質和金額兩個方面參考答案：C

23、 答案解析：暫無解析 13、在工程施工過程中,工程質量監督檢驗部門檢驗工程質量而收取的費用屬于( )A、建設單位管理費B、施工單位管理費C、工程質量監督費D、工程建設其他費用參考答案：C 答案解析：暫無解析 14、建設工程工程量清單計價規范中的綜合單價,是指完成工程量清單中一個規定計量單位項目所需的( ),并考慮風險因素產生的費用。A、直接工程費、管理費、利潤B、直接工程費、利潤、稅金C、直接費、利潤、稅金D、直接費、間接費、利潤參考答案：A 答案解析：暫無解析 15、對擬建項目進行流動資金估算時,若采用擴大指標估算法,則流動資金的估算可按( )A、建設投資的30%進行估算B、單位產量占用流動

24、資金的比例C、經營成本的一定比例D、長期借款的一定比例E、年銷售收入的一定比例參考答案：B、C、E 答案解析：暫無解析 16、某建筑設計院持有一張票面價值為500000元的不帶息商業匯票,年貼現率為10%。根據企業會計準則及其相關規定,該匯票的到期值為( )A、400000元B、450000元C、600000元D、500000元參考答案：D 答案解析：不帶息商業票據的到期值等于票面價值。 17、投資項目周期中,決策、設計和施工階段的產出分別是決策結果、設計文件和投資產品。若以產出對總投資影響從大到小進行排列,其次序為( )A、決策結果的影響設計文件的影響投資產品的影響B、決策結果的影響投資產品

25、的影響設計文件的影響C、設計文件的影響投資產品的影響決策結果的影響D、投資產品的影響決策結果的影響設計文件的影響參考答案：A 答案解析：暫無解析 18、某輕軌工程,原計劃采用甲工藝進行施工,計劃工期835天,后經價值工程優化,決定采用乙工藝代替甲工藝,達到了同樣的施工質量,且工程成本未變,但工期提前了250天,同時減少業主貸款利息上千萬元。根據價值工程原理,該提高建設項目價值的途徑屬于( )A、功能提高，成本降低B、功能不變，成本降低C、功能提高，成本不變D、功能不變，成本不變參考答案：B 答案解析：暫無解析 19、保險公司支付給建筑公司的材料損失賠償款屬于公司的( )A、營業費用B、其他應收

26、款C、應收賬款D、營業外收入參考答案：B 答案解析：暫無解析 20、目前國內外對國際工程投標報價的組成有著不同的劃分,主要的兩種方法取決于某項費用是否單列,這項費用是( )A、現場管理費B、總部管理費C、開辦費D、利潤參考答案：C 答案解析：暫無解析 21、某項目的基準收益率i0=14%,其凈現值NPV=18.8萬元。現為了計算其內部收益率,分別用i1=13%,i2=16%,i3=17%進行試算,得出NPV1=33.2萬元,NPV2=-6.1萬元,NPV3=-10.8萬元。則采用內插法求得的最接近精確解的內部收益率為( )A、15.31%B、15.51%C、15.53%D、15.91%參考答案

27、：B 答案解析：暫無解析 22、A建筑公司將其中標工程的一部分分包給B公司,且B公司分包工程的完工價值為5000000元,但因A建筑公司資金周轉困難工程款至今未付。產生該未付款項的原因屬于( )A、經營形成的B、結算形成的C、借貸形成的D、利潤分配形成的參考答案：B 答案解析：暫無解析 23、在下列各項中,屬于外購固定資產成本的有( )A、運輸費B、資本化利息C、裝卸費D、安裝費E、價款參考答案：A、C、D、E 答案解析：暫無解析 24、當建設工程項目只有一個單項工程時,單項工程綜合概算還應該包括( )A、設備購置費概算B、設備及安裝工程費概算C、工程建設其他費用概算D、輔助工程項目概算參考答

28、案：C 答案解析：暫無解析 25、投標報價班子成員中的合同管理人才,應具有如下能力( )A、熟悉工程費用的計算與分析B、保函、保險工作經驗C、熟悉經濟合同相關法律法規D、熟悉合同條件E、合同談判和合同簽訂經驗參考答案：C、D、E 答案解析：暫無解析 26、當某固定資產可收回金額低于其賬面價值時,應當( )A、對待處理財產損益進行處理B、計提資產減值準備C、進行固定資產清理D、計提累計折舊參考答案：B 答案解析：暫無解析 27、在利用價值工程的功能成本法Vi=Fi/Ci進行方案分析時,功能價值分析的表述錯誤的是( )A、功能評價值與功能現實成本相等,評價對象的價值為最佳B、當Vi1時,評價對象的

29、現實成本偏高,而功能要求不高,存在過剩功能C、當Vi1時,功能比較重要,分配的成本較少,功能的現實成本低于功能評價值D、當Vi1時,功能的現實成本高于功能評價值參考答案：D 答案解析：在利用價值工程的功能成本法;進行方案分析時,表示功能評價值等于功能現實成本,說明評價對象的價值為壯镅,一般無需改進;,此時功能現實成本大于功能評價值。表明評價對象的現實成本偏高,而功能要求不高,存在著過剩的功能;,說明該部件功能比較重要,但分配的成本較少,即功能現實成本低于功能評價值。可能功能與成本分配已較理想,或者有不必要的功能,或者應該提高成本。因此,選項D表述錯誤。 28、影響國際工程投標報價決策的因素主要

30、有：成本估算的準確性、期望利潤、市場條件、競爭程度以及( )A、決策人的風險偏好B、合同類型C、政府支持力度D、自然環境條件參考答案：A 答案解析：暫無解析 29、編制措施項目清單時,施工排水降水項目的設置主要參考( )A、擬建工程的常規施工方案B、相關的施工規程C、擬建工程的設計文件D、相關的施工規范參考答案：A 答案解析：暫無解析 30、在下列各項中,應計提折舊的有( )A、大修理停用的固定資產B、報廢的固定資產C、已提足折舊繼續使用的固定資產D、季節性停用的固定資產E、未使用的固定資產參考答案：A、D、E 答案解析：暫無解析 第三部分 建設法規1、單位工程施工組織設計是在施工組織總設計的

31、指導下,由直接組織施工的單位根據( )來編制。A、施工方案圖B、施工計劃圖C、工程施工圖D、施工平面圖參考答案：C 文字解析：暫無解析 2、按照我國建設工程監理規范的規定,施工承包單位必須填寫施工組織設計(方案)報審表并附施工組織設計(方案),報送項目監理機構( )A、審批B、審定C、校準D、審查參考答案：D 文字解析：暫無解析 3、下列( )不屬于業主項目管理的任務。A、投資控制B、質量控制C、進度控制D、成本控制參考答案：D 文字解析：業主方的項目管理工作涉及項目實施階段的全過程，即設計前的準備階段、設計階段、施工階段、動用前準備階段和保修期，業主項目管理的工作包括：安全管理；成本控制；進

32、度控制；質量控制；合同管理；信息管理；組織和協調。 4、關于施工組織設計的編制原則,下列說法正確的是( )A、重視工程的組織對施工的作用B、充分滿足業主方的要求C、重視管理創新和技術創新D、合理安排施工,盡量縮短工期E、合理部署施工現場,實現文明施工參考答案：A、C、E 文字解析：暫無解析 5、某工程項目施工,采用以直接費為計算基礎的全費用綜合單價計價,直接費為350元,間接費費率為12%,利潤率為10%,綜合計稅系數為341%,則該分項工程的全費用綜合單價為( )元。A、41650B、43120C、44590D、60847參考答案：C 文字解析：間接費=直接費12=35012=42元利潤=(

33、直接費+間接費)10-(350+42)10=392元全費用綜合單價=(350+42+392)(1+341)=44590元 6、項目的投資目標、進度目標和質量目標是( )關系。A、對立B、統一C、矛盾D、對立統一參考答案：D 文字解析：暫無解析 7、建設工程項目有各種信息,業主方和項目參與各方可根據各自( )確定其信息的分類。A、管理需求B、組織架構C、信息人才資源D、信息量參考答案：A 文字解析：暫無解析 8、投標保證金通常采用的方式包括( )A、現金B、保兌支票C、投標人上級單位的投標保證書D、不可撤銷信用證E、銀行保函參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 9、下列選項中屬于項目動態

34、控制進度糾偏措施中技術措施的是( )A、改進施工方法B、管理職能分工C、任務分工D、改變施工機具E、項目管理班子成員參考答案：A、D 文字解析：項目動態控制進度糾偏措施包括：組織措施、管理措施、經濟措施、技術措施。其中，技術措施包括：調整設計、改進施工方法和改變施工機具等。 10、信息表達的形式有：圖像、( )A、報告B、報表C、文字D、聲音E、數字參考答案：C、D、E 文字解析：圖像、文字、數字和聲音都是信息表達的形式。 11、按建設工程工程量清單計價規范的有關規定,發包人支付工程進度款,應按照合同約定計量和支付,計量周期應( )A、同于支付周期B、早于支付周期C、晚于支付周期D、異于支付周

35、期參考答案：A 文字解析：暫無解析 12、施工總承包模式下,( )與分包單位簽訂分包合同。A、總承包管理單位B、業主C、總承包單位D、監理單位參考答案：C 文字解析：暫無解析 13、風險管理過程包括項目實施全過程的( )A、項目風險策劃B、項目風險識別C、項目風險評估D、項目風險響應E、項目風險控制參考答案：B、C、D、E 文字解析：風險管理過程包括項目實施全過程的項目風險識別、項目風險評估、項目風險響應和項目風險控制。 14、工程施工成本計劃可以按施工成本組成、項目組成或工程進度等進行編制,三種編制方法( )A、只能各自獨立使用B、形式是相同的C、可以結合起來使用D、用途是相同的參考答案：C

36、 文字解析：暫無解析 15、根據建設工程施工合同示范文本,確定可以順延工期的條件包括( )A、發包人未按專用條款的約定提供圖紙及開工條件B、發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行C、工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行D、設計變更和工程量增加E、一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過6小時參考答案：A、B、C、D 文字解析：按照建設工程施工合同示范文本約定,如一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的,可順延工期。 16、政府質量監督部門的第一次監督檢查的主要內容為工程項目( )及各施工方的質量保證體系是否已經建立以

37、及完善程度。A、質量計劃B、質量控制系統C、質量驗收標準D、規范執行情況參考答案：B 文字解析：暫無解析 17、編制施工項目的施工成本計劃,在資源價格方面,作為編制依據的是( )A、合同約定的資源價格B、企業內部資源價格C、資源預算價格D、資源計劃價格參考答案：B 文字解析：暫無解析 18、國際工程通常指一項由多個國家的公司參與工程建設,并且按照國際通用的項目管理理念和方法進行管理的建設工程項目。國際工程包括( )A、國際工程咨詢和承包B、國際工程承包和認證C、國際工程管理和承包D、國際工程管理和認證參考答案：A 文字解析：暫無解析 19、將相互關聯的過程作為( )加以識別、理解和管理,有助于

38、組織提高實現其目標的有效性和效率。A、程序B、系統C、驅動D、管理點參考答案：B 文字解析：暫無解析 20、下列關于合同結構圖的說明,正確的有( )A、合同結構圖只反映業主方和項目各參與方之間的合同關系B、在合同結構圖中,如果兩個單位之間有合同關系,在合同結構圖中用直線表示C、合同結構圖反映項目參與各方之間的合同關系D、合同結構圖也可以反映管理指令關系參考答案：C 文字解析：合同結構圖反映業主方和項目各參與方之間，以及項目各參與方之間的合同關系；如果兩個單位之間有合同關系，在合同結構圖中用雙向箭桿聯系；兩個單位之間有管理指令關系，可用單向箭桿聯系。 21、在我國通常把職業健康安全管理稱為( )

39、A、安全生產管理B、職業安全衛生管理C、勞動安全衛生管理D、安全文明施工管理參考答案：A 文字解析：暫無解析 22、施工作業質量自控的要求為( )A、預防為主B、重點控制C、質量第一D、堅持標準E、記錄完整參考答案：A、B、D、E 文字解析：暫無解析 23、建設工程項目管理規劃涉及項目整個實施階段,它屬于( )項目管理的范疇。A、業主方B、施工方C、設計方D、供應方參考答案：A 文字解析：暫無解析 24、應用動態控制原理控制建設工程項目進度時,可采取的組織措施包括( )A、調整項目任務分工B、改進進度控制手段C、調整項目管理職能分工D、改進工作流程E、改進施工方法參考答案：A、C、D 文字解析

40、：對具體的項目目標動態控制糾偏措施的種類區分、判斷中，“改進進度控制手段”屬于管理措施，“改進施工方法”屬于技術措施。 25、政府建設工程質量監督部門,對建設工程項目結構主要部位(如樁基、基礎、主體結構)除了常規檢查外,還要在分部工程驗收時,要求建設單位將( )方分別簽字的質量驗收證明在驗收后3天內報監督機構備案。A、施工B、規劃C、設計D、監理E、建設參考答案：A、C、D、E 文字解析：政府建設工程質量監督部門,對建設工程項目結構主要部位(如樁基、基礎、主體結構)除了常規檢查外,還要在分部工程驗收時,要求建設單位將施工方、設計方、監理方和建設方分別簽字的質量驗收證明在驗收后3天內報監督機構備

41、案。故選項B不正確。 26、產品質量是產品形成過程中( )的結果。A、組織領導者努力B、組織決策者決策C、全體人員共同努力D、監督機構監督參考答案：C 文字解析：暫無解析 27、施工單位應當具備安全生產的資質條件,建設工程實行總承包的,總承包單位對施工現場的安全生產負總責并自行完成工程( )施工。A、主體結構B、裝修C、土方D、二次結構參考答案：A 文字解析：暫無解析 28、進行施工成本控制中的人工費控制,主要控制的是( )A、用工數量B、用工定額C、用工數量標準D、人工單價E、人工價格指數參考答案：A、D 文字解析：人工費主要由分部分項工程的用工數量與人工單價的積所構成,所以控制分項工程的人

42、工費,主要是控制用工數量和人工單價,故選A和D。用工數量標準,也就是用工定額是企業定額之一,其可以用來控制具體施工項目的人工用量；人工價格指數非企業所能控制的,故選項B、C、E不合適。 29、項目風險識別的第一步工作是( )A、收集與項目風險相關的信息B、確定風險因素C、分析各種風險的損失量D、編制項目風險識別報告參考答案：A 文字解析：項目風險識別的任務是識別項目實施過程存在哪些風險,其工作程序包括：收集與項目風險有關的信息,確定風險因素,編制項目風險識別報告。 30、按照建設工程示范合同文本約定,發生工程變更時,承包人應在工程變更確定后( )內提出變更工程價款的報告,工程師應在收到變更工程

43、價款報告之日起( )內予以確認。A、7天,7天B、14天,14天C、21天,21天D、28天,28天參考答案：B 文字解析：見建設工程施工合同示范文本(GF990201)通用條款第31條相關約定。 第四部分 公路實務1、下列各類擋土墻,屬于柔性結構物的是( )A、加筋土擋土墻B、衡重式擋土墻C、壁板式錨桿擋土墻D、重力式擋土墻參考答案：A 文字解析：暫無解析 2、各個施工過程的勞動量和作業量是指( )A、工程細目的工程數量與相應時間定額的乘積B、實際使用的工人數量與作業時間的乘積C、實際使用的工人數量D、實際使用的機械臺數與作業時間的乘積E、實際使用的機械臺數參考答案：A、B、D 文字解析：暫

44、無解析 3、洞內導線應根據洞口投點向洞內作引申測量,洞口投點應納入( )內,由洞口投點傳遞進洞方向的聯接角測角中誤差,不應超過測量等級的要求。A、導線點B、控制網C、精度誤差范圍D、視線范圍參考答案：B 文字解析：暫無解析 4、鋼筋的縱向焊接應采用( )A、電弧焊B、氣壓焊C、電渣壓力焊D、閃光對焊參考答案：D 文字解析：暫無解析 5、在纜索吊裝的拱橋施工中,為了保證拱肋吊裝過程的安全和穩定,應在拱肋上設置纜風索。下列關于纜風索設置中說法正確的是( )A、纜風索應成對稱布置,且上、下游纜風索的長度相差不宜過大B、纜風索與拱肋軸線夾角宜大于60；與地平面夾角宜為45,距離宜小于100mC、纜風索

45、應成對稱布置,且河的左、右兩岸纜風索的長度相差不宜過大D、纜風索與拱肋軸線夾角宜大于45；與地平面夾角宜為30,距離宜小于100mE、在每孔拱肋全部合龍、橫系梁或橫隔板達到一定強度后,方可拆除風纜參考答案：A、D、E 文字解析：暫無解析 6、在拱的安裝施工中,拱段接頭采用現澆混凝土時必須保證其強度達到( )以上時方可進行拱上建筑施工。A、80B、60C、70D、90參考答案：C 文字解析：暫無解析 7、橋面鋪裝施工的主要檢驗內容包括( )A、剛度B、橋面橫坡C、鋪裝層的厚度、平整度D、壓實度E、抗滑構造深度參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析 8、投標人以聯合體形式投標,投標人必須是(

46、 )A、至少一個是獨立法人B、兩個或兩個以上的經濟組織C、兩個或兩個以上的獨立法人D、聯合體的主辦人是法人即可參考答案：A 文字解析：暫無解析 9、公路工程項目施工成本管理的原則包括成本最低化原則和( )原則。A、成本管理科學化B、全面成本管理C、成本責任制D、成本管理有效化E、成本管理數量化參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 10、下列不屬于橋梁基礎的是( )A、剛性基礎B、承臺C、沉井D、蓋梁E、地下連續墻參考答案：B、D 文字解析：暫無解析 11、按公路工程國內招標文件范本規定,如有分包計劃,分包工作量不能超過( )A、50B、30C、20D、10參考答案：B 文字解析：暫無解

47、析 12、在連續梁橋支架施工過程中,主要應注意控制( )A、支架基礎B、拱架加載C、卸架工藝D、支架沉降參考答案：D 文字解析：暫無解析 13、公路工程投標文件中的承諾函是對主要( )的承諾。A、人員和設備B、工程質量C、工程進度D、工程報價參考答案：A 文字解析：暫無解析 14、將公路工程質量事故及時報告有關部門是( )A、建設單位的權利和義務B、施工單位的權利和義務C、監理單位的權利和義務D、任何單位和個人的權利和義務參考答案：D 文字解析：暫無解析 15、招標人根據工程實際情況需要修改合同條款的內容,可以在( )進行修改。A、公路專用條款B、正文C、前附表中D、項目專用條款參考答案：D

48、文字解析：暫無解析 16、產生無機結合料基層裂縫的原因可能有( )A、集料級配中細料偏少B、碾壓時含水量偏大C、成型溫度較低，強度形成較慢D、碎石中含泥量較高E、路基發生不均勻沉降參考答案：B、D、E 文字解析：暫無解析 17、水泥混凝土路面橫向裂縫產生的原因有( )A、混凝土配合比不合理B、切縫深度過淺C、水灰比大D、未設置拉桿E、材料計量不準確參考答案：A、B、C、E 文字解析：暫無解析 18、在懸臂澆筑施工中,掛籃組拼后,應全面檢查安裝質量,并對掛籃進行試壓,以消除結構的非彈性變形。掛籃試壓的最大荷載可按( )考慮。A、全跨澆注梁段重量的l2倍B、各懸澆梁段平均重量的12倍C、最大懸澆梁

49、段重量的l3倍D、各懸澆梁段平均重量的13倍參考答案：C 文字解析：暫無解析 19、高速公路的平面控制測量等級應使用( )A、一級小三角B、一級導線C、二級導線D、二級小三角E、四級GPS控制網參考答案：A、B、E 文字解析：暫無解析 20、在架設懸索橋中跨、邊跨貓道面過程中,需要監測( )A、塔的兩側水平力差異B、塔的偏移量C、承重索的垂度D、錨碇的位移量E、溫度參考答案：B、C 文字解析：暫無解析 21、無筋混凝土的氯化鈣或氯化鈉摻量,以干質量計,不得超過水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5參考答案：C 文字解析：用戶提供的解析貢獻者：范建聞2012-07-2112:27:04 22、

50、生產安全事故等級的劃分指標有( )A、死亡人數B、間接經濟損失C、直接經濟損失D、重傷人數E、輕傷人數參考答案：A、C、D 文字解析：暫無解析 23、分為一級企業和二級企業的公路工程施工企業有( )A、公路路面工程專業承包企業B、公路路基工程專業承包企業C、橋梁工程專業承包企業D、隧道工程專業承包企業E、交通工程專業承包企業參考答案：C、D 文字解析：暫無解析 24、在纜索吊裝的拱橋施工中,拱肋的吊裝和合攏過程,為防止出現反對稱變形,導致拱肋縱向失穩,施工調整拱軸線時,應觀測各接點標高、調整軸線時精度要求為( )A、拱頂標高不大于3cmB、每個接頭點與設計標高之差不大于15cmC、兩對稱接頭點

51、相對高差不大于2cmD、中線偏差不超過0510cmE、拱腳截面標高不大于3cm參考答案：B、C、D 文字解析：暫無解析 25、爆破作業中,下列說法錯誤的是( )A、爆破時,應點清爆炸數量與裝炮數量是否相符B、爆破時,確認炮響完并過5min后,方準爆破人員進入爆破作業點C、爆破作業必須有專人指揮D、人工打眼時,使錘人應站在掌釬人的對面,嚴禁側臉使錘參考答案：D 文字解析：暫無解析 26、建筑施工中的電梯口必須設置高度不低于( )m的金屬防護門。A、10B、105C、12D、15參考答案：D 文字解析：暫無解析 27、簡支梁橋常用的施工方法有( )A、頂推施工B、現澆施工C、懸臂施工D、預制安裝施

52、工E、轉體施工法參考答案：B、D 文字解析：暫無解析 28、公路工程施工造成工程質量低劣或達不到合格標準,需加固補強的,屬于( )A、質量問題B、質量缺陷C、一般質量事故D、重大質量事故參考答案：C 文字解析：暫無解析 29、預備費用由工程造價增長預備費和( )組成。A、基本預備費B、裝備費C、間接費D、管理費參考答案：A 文字解析：暫無解析 30、交工驗收和竣工驗收應聽取和審議的報告有( )A、建設單位關于項目執行情況的報告B、施工單位關于工程施工情況的報告C、監理單位關于工程監理情況的報告D、質量監督部門關于工程質量監督工作的報告E、設計單位關于設計情況的報告參考答案：A、B、C、E 文字

53、解析：暫無解析 第五部分 水利實務1、根據水利工程建設項目招標投標管理規定(水利部令第14號),評標方法可采用( )A、綜合最低評標價法B、綜合評分法C、合理最低投標價法D、兩階段評標法E、投票表決法參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 2、根據事故處置情況及時續報以下內容( )A、有關項目法人、勘察、設計、施工、監理等工程參建單位名稱、資質等級情況,單位以及項目負責人的姓名以及相關執業資格B、事故原因分析C、事故發生后采取的應急處置措施及事故控制情況D、搶險交通道路可使用情況E、發生事故的工程名稱、地點、建設規模和工期參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 3、模板具有( )混

54、凝土表面質量的作用。A、成型B、支承C、保護D、改善E、養護參考答案：C、D 文字解析：暫無解析 4、根據水電水利工程混凝土防滲墻施工規范(DLT51992004),下列關于混凝土防滲墻墻體材料的質量控制與檢查應遵守的規定正確的有( )A、塑性混凝土、固化灰漿和自凝灰漿應檢查其抗滲等級B、普通混凝土和黏土混凝土的抗滲性能的檢查應檢查其滲透系數和允許滲透坡降C、混凝土成型試件應在槽口取樣,嚴禁在機口取樣D、固化灰漿(原位攪拌法)和自凝灰漿應在其初凝前在槽內取樣E、塑性混凝土、固化灰漿和自凝灰漿檢查其滲透系數和允許滲透坡降參考答案：D、E 文字解析：暫無解析 5、移民安置規劃大綱編制的依據是( )

55、A、工程占地和淹沒區實物調查結果B、移民區、移民安置區經濟社會情況C、移民生產安置任務和方式D、移民安置的總體規劃E、移民區、移民安置區資源環境承載能力參考答案：A、B、E 文字解析：暫無解析 6、砂礫石地基的特點包括( )A、空隙大B、孔隙率高C、滲透性強D、含水量大E、觸變性強參考答案：A、B、C 文字解析：暫無解析 7、除快硬水泥以外,其他水泥存儲超過( )個月應復試其各項指標,并按復試結果使用。A、05B、1C、2D、3參考答案：D 文字解析：暫無解析 8、河道整治是指采取各種治理措施改善河道邊界條件及水流流態以滿足( )的需要。A、人類各項工作B、防洪、除澇C、改善水環境D、灌溉、航

56、運參考答案：A 文字解析：暫無解析 9、根據水利水電工程施工組織設計規范(SL3032004),5級土石圍堰邊坡穩定安全系數不小于( )A、12B、115C、11D、105參考答案：D 文字解析：暫無解析 10、下列驗收中,項目法人不得作為驗收委員會成員的是( )A、分部工程驗收B、階段驗收C、單位工程驗收D、竣工驗收參考答案：D 文字解析：暫無解析 11、根據工程建設項目施工招標投標辦法(國家八部委局第30號令),自招標文件或者資格預審文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于( )A、5日B、5個工作日C、7日D、7個工作日參考答案：B 文字解析：暫無解析 12、防汛條例規定,因防汛搶險

57、需要取土占地、砍伐林木、清除阻水障礙物的,( )A、任何單位和個人不得阻攔B、必須給有關單位或個人補償費用C、事后應當依法向有關部門補辦手續D、事前應當依法向有關部門辦理手續E、可以不辦理任何手續參考答案：A、C 文字解析：暫無解析 13、一般情況下,工程質量檢驗的分級包括( )A、施工計劃B、單位工程C、分部工程D、分項工程E、單元工程參考答案：B、C、E 文字解析：暫無解析 14、根據水利水電工程施工合同和招標文件示范文本(GF20000208),承包人不能提出增加費用和延長工期要求的暫停施工條件包括( )等。 15、某水利水電工程的導流建筑物級別為4級,其結構為土石結構,則該導流建筑物的

58、洪水標準為( )A、5020B、2010C、105D、53參考答案：B 文字解析：暫無解析 16、根據水電站基本建設工程驗收規程(DLT51232000),以下關于單項工程驗收的說法,正確的是( )A、單項工程驗收,由項目審批部門會同省級政府部門組織進行B、個別單項工程延期建設或緩建,可在工程竣工驗收后,待該單項工程建成時再進行單項工程竣工驗收C、單項工程驗收的成果是提出單項工程竣工驗收鑒定書D、單項工程竣工驗收時,應聽取并研究工程建設報告以及設計、施工、監理、質量監督、生產等單位的報告E、單項工程竣工驗收時,工程已按合同文件、設計圖紙的要求基本完成參考答案：B、C、D、E 文字解析：暫無解析

59、 17、竣工驗收工作由( )負責。A、項目法人B、主管部門C、驗收主持單位D、竣工驗收委員會參考答案：D 文字解析：暫無解析 18、型號為20sh一19的離心泵屬于( )離心泵。A、單級單吸臥式B、單級雙吸臥式C、單級單吸立式D、單級雙吸立式參考答案：B 文字解析：暫無解析 19、根據水利水電工程施工合同和招標文件示范文本(GF20000208),承包人負責采購的材料和工程設備,應由承包人會同監理人進行檢驗和交貨驗收,并應進行材料的抽樣檢驗和工程設備的檢驗測試,其所需費用由( )承擔。A、發包人B、監理人C、承包人D、材料和設備供應商參考答案：C 文字解析：暫無解析 20、根據水利水電工程施工

60、合同和招標文件示范文本(GF20000208),先進場的主要承包人應為其他承包人提供方便,其內容主要包括( )等。A、場內交通道路的使用B、施工控制網的使用C、施工材料的臨時性調劑借用D、住宿和辦公用房的租用E、將部分工程私下分包給其他承包人參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 21、項目法人就本建設項目制定的應急救援預案應當包括( )A、緊急救援的組織機構、人員配備方案B、物資準備方案C、人員財產救援措施D、事故分析與報告等方面的方案E、應急救援交通方案參考答案：A、B、C、D 文字解析：暫無解析 22、下列關于面板堆石壩施工的說法正確的是( )A、趾板地基巖為巖石,其開挖應采用控制