1、裝飾裝修工程承包合同范本XX 市 XX 裝飾工程裝飾裝修工程承包合同 合同編號： hbn-XX0000-jz00 二零一 五年月日發包方： 以下簡稱“甲方 承包方： 以下簡 稱“乙方 根據?中華人民共和國合同法?及相關法律、法規的 規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的根底上，為保證 工程 順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本 合同包括 本合同附件和所有補充合同 ，以資共同遵守。第一條工程概況工程名稱： 。工程地點 : 。工程內容及做法 詳見: ?工程預算報價表? 、?施工圖 紙?。工程承包方式：雙方商定采取以下第 種承包方式1乙方包工、包料。2乙方包工、局部包料，甲方提供局部材

2、料詳見?甲方提供裝飾裝修材料明細表? 、?乙方提供裝飾裝修材料明細 表?;3乙方包工、甲方包料 詳見?甲方提供裝飾裝修材料 明細表? 工程期限 歷天，開工日期 年月日, 竣工日期 年 月 日施工期以材料進場日第二天起計算 。合同價款：本合同工程造價詳見?工程預算報價表? ， 施工過 程中有增減工程的，由雙方協商同意并簽名確認后增 減該局部費用。第二條 施工圖紙 雙方同意施工圖紙采取以下第 種方式提 供： 1 甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份 詳見: 裝飾裝修工程設計圖紙 ; 2 甲方委托乙方設計施工圖紙， 圖紙一式二份， 甲方、 乙 方 各 一 份 詳 見 : 裝 飾

3、 裝 修 工 程 設 計 圖 紙 ， 設 計 費 _ 元，由甲方支付 此費用不在工程價款內 。第三條 甲方義務開工前 天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、 遮蓋，以 不影響施工為原那么 ; 如甲方不采取必要保護措施而 造成家具、陳設損 失的，有甲方自行負責。負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交 納物業管 理處和報批的全部費用 負責提供施工所需的水源、電源 ;負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系 ; 不拆動室內 承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或 設備管線，負責到有關部 門辦理相應的審批手續 ;施工期間甲方仍需局部使用該場所

4、，負責做好施工現場 的保衛 及消防等各項工作 ;參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。 按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。 第 四條 乙方義務指派 為乙方駐工地監理，負責本合同履行 ; 按要求組 織施 工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負 責的各項事 宜。施工中嚴格執行平安文明施工操作標準、防火平安規定、 施工 標準及質量標準，按期保質完成工程 ;嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進 行平安 文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄 ;保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管 道的暢 通;保證施工現場的整潔

5、，工程完工后負責清掃施工現場。 工程竣 工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工 程成品進行保護。第五條 工程變更 工程工程及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方 簽名確 認，同時調整相關工程費用及工期 ( 見裝飾裝修工程 增減工程 單 ) 。第六條 材料的提供 由甲方提供的材料、設備 ( 詳見甲方提供裝飾裝修材料 明細成工程損失表 ) ，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造 的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前 通知乙方，雙方共同 驗收并辦理交接手續 ; 乙方驗收后應負 責妥善保管。由乙方提供的材料、設備 ( 詳見乙方提供裝飾裝修材料 明細 表 ) ，乙方應在材料運到施工現場

6、前通知甲方，并接受 甲方檢驗。 如質量不符合要求或規格有差異的， 應禁止使用 如已經使用對工程 造成損失的由乙方負責。第七條 工期延誤 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認， 工期相 應順延 ;(1) 工程量變化和設計變更 ;(2) 不可抗力 ;(3) 甲方同意工期順延的其他情況。 因甲方未按約定完成其應 負責的工作而影響工期的， 工期順延 ; 因甲方提供的材料、設備質量 不合格而影響工程 質量的，返工費用由甲方承當，工期順延。甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。 因乙方責任不能 按期開工或無故中途停工而影響工期 的，工期不順延 ; 因乙方原因造 成工程質量存在問題的，返 工費用由乙方承

7、當，工期不順延。第八條 工程款支付方式 合同生效后，甲方按下規定中的約定直 接向乙方支付工 程款：第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總 金額 ( 含工程款總額和增加工程金額 )的 %，即 元。第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額含工程款總額和增加工程金額 的 %，即 元第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總 金額 含工程款總額和增加工程金額 的 %，即 元。 第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方 支付乙 方報價單確定的總金額 含工程款總額和增加工程金 額 的 5% ，即 元。工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將 有關資料 送交甲方。甲方接

8、到資料后 日內如未有異議，即 視為同意，雙方應 填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時 向乙方結算工程尾款。工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起12第九條雙方責任和工期延誤處理延：以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順(1)不能提供水、電(2)不能保證每天 8 小時以上工作時間 含加班 ;(3)不能按期提供自購材料、設備4不能按期支付工程款影響正常施工的(5) 因甲方原因變更設計、增加施工工程 ;(6) 同意工期順延的其他情況。(7) 逾期驗收或無故怠于驗收 ;(8) 因

9、甲方責任造成工期延誤的其他情況。 對以下原因造成工 期延誤 , 工期不順延：(1) 因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工 期的，工 期不順延 ;(2) 因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙 方承當， 工期不順延。(3) 乙方施工過程中違反平安操作標準造成人員傷害的， 由乙 方負責 ;(4) 乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償;(5) 乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。(6) 乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準， 乙方負 責修理，工期不予順延。合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約 定，受損 失的均由責任方承當責任，并賠償給對方造成的經 濟損

10、失。未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品 而造成損 失的，由甲方負責。因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時 通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應 的經濟損失。甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違 約金 元。由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金 元。第十條 關于設計和施工及驗收的約定 乙方設計師完成的施工 圖，必須在商定的時間內會同甲 方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方 可進行施工。乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工安裝 。施工過程中， 甲方提出變更圖紙、 停止施工或增減工程， 應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減工程的理由、工程

11、部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方 提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方 收到報告后兩天 內做出簽字答復或協商解決。隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期 為兩 天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記 錄，對乙方的 自行驗收結果，甲方應予以成認。工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通 知后 天 內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定 時間內未能驗收， 應當及時書面通知乙方，另定驗收日期， 否那么視為甲方通過驗收。如 另定驗收日期，甲方應成認竣工 日期，并承當乙方的看管費用和相關 費用。雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承當。第一條?工程預算報價表? 、?施工圖?以及雙方協商 一 致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同 等法律效 力。第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由東莞市裝飾協會調解 ；協商或調解不成的，可依法 向人民法院提起 訴訟。第十三條附那么本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原那么協商解決，如協商后簽定補充