1、文檔供參考，可復制、編制，期待您的好評與關注！ 2007年監理工程師執業資格考試合同管理真題及答案2008-1-11 11:59【大 中 小】【打印】【我要糾錯】一、單項選擇題（共50題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）1. 某施工企業在異地設有分公司，分公司受其委托與材料供應商訂立了采購合同。 材料交貨后貨款未支付，供應商應以（ ）為被告人向人民法院起訴，要求支付材料款。A. 監理單位 B. 分公司C. 建設單位 D. 施工企業2. 按照合同法的規定，（ ）屬于委托合同。A. 某地鐵公司與設計院訂立的建設工程勘察合同B. 某政府機關與建筑工程公司訂立的建設工程施工合同C. 某房

2、地產開發公司與工程咨詢公司訂立的監理合同D. 某賓館與電器公司訂立的客房維修空調合同3. 法人成立進行注冊登記時，應當以（ ）為住所。A. 主要辦事機構所在地 B. 主要經營場所所在地C. 主要合同履行地 D. 董事長的戶口所在地4. 在建設工程施工合同法律關系中，法律關系的客體是（ ）。A. 建筑物 B. 施工工程技術C. 施工工程款 D. 工程施工行為5. 按照擔保法的規定，下列財產中可以作為抵押物的是（ ）。A. 抵押人依法有權處分的國有土地使用權B. 抵押人使用的宅基地C. 抵押人擁有的股票D. 學校設施6. 甲乙雙方簽訂的施工合同，經過了公證機關的公證。當雙方發生合同糾紛，人民法院審

3、理該合同糾紛時，應認定經過公證的合同（ ）。A. 在任何情況下都可以直接作為認定事實的證據B. 直接具有強制執行的效力C. 一定是不可撤銷的合同D. 若有相反證據足以推翻時，不能作為認定事實的依據7. 某工程發包人與承包人達成口頭協議但未簽訂書面施工合同，承包人就開始實際施工。工程竣工后，由于發包人拖欠工程款而發生糾紛，人民法院應認定該合同 （ ）。A. 不成立B. 成立C. 無效D. 可撤銷8. 合同法規定，要約生效條件為（ ）。A. 要約人向受要約人發出要約B. 要約人與受要約人共同在要約文件上簽字C. 受要約人作出有效承諾D. 要約以任何形式到達受要約人9. 合同法規定，締約過失責任屬于

4、（ ）責任。A. 違約B. 侵權C. “先合同義務”D. 無過錯10. 甲公司經過資產重組分立為乙、丙兩家公司，乙公司與丙公司協商后將某合同的履行歸于乙公司。對此，以下說法正確的是（ ）。A. 乙、丙公司之間的協議有效，無需通知合同對方當事人B. 乙、丙公司之間的協議有效，只需通知合同對方當事人即可C. 乙、丙公司之間的協議經甲公司同意后通知合同對方當事人即可D. 乙、丙公司之間的歸屬協議，若合同對方當事人不同意，則丙公司對該合同承擔連帶責任11. 合同生效后，當事人發現合同價款約定不明確，又未能達成補充協議，也不能按照合同有關條款或交易習慣確定，則該合同價款應按（ ）的市場價格履行。A. 訂

5、立合同時訂立地 B. 訂立合同時履行地C. 履行合同時訂立地 D. 履行合同時履行地12. 某設備制造訂購合同，約定訂購方先支付合同總價10作為預付款。訂購方在支付預付款前獲得確切證據證明制造方經營狀況惡化，訂購方未按時支付預付款，這是訂購方行使的（ ）。A. 同時履行抗辯權 B. 后履行抗辯權C. 不安抗辯權 D. 合同中止履行的權利13. 某建設單位與設備供應公司簽訂購買10臺空調的設備采購合同，合同約定：設備公司向建設單位供貨2臺空調，其余8臺交付承建其工程的施工單位。這種情況屬于合同法規定的合同履行中的（ ）。A. 債權轉讓 B. 合同變更C. 債務轉移 D. 合同轉讓14. 設計招標

6、確定中標人后，發包人與中標人在工程設計合同土簽字、蓋章時，表明（ ）。A. 要約生效 B. 承諾生效C. 合同成立 D. 合同生效15. 建設工程合同糾紛由（ ）的仲裁委員會仲裁。A. 工程所在地 B. 仲裁申請人所在地C. 糾紛發生地 D. 雙方協商選定16. 某建筑材料采購合同，既約定了違約金，又約定了定金。當一方違約時，守約方（ ）。A. 必須適用違約金條款 B. 必須適用定金條款C. 可以選擇適用違約金或定金條款 D. 兩者都不能適用，因約定無效17. 某涉及國家安全的投資項目，施工單項合同估算價為8000萬元人民幣，該項目（ ）。A. 必須公開招標 B. 必須邀請招標C. 可直接委托

7、發包 D. 必須聘請招標代理機構委托發包18. 投標人現場考察后，以書面形式提出質疑，招標人給予了書面解答。當解答與招標文件的規定不一致時，（ ）。A. 投標人應要求招標人繼續解釋 B. 以書面解答為準C. 以招標文件為準 D. 由人民法院判定19. 投標文件對招標文件的響應出現偏差，可以要求投標人在評標結束前予以澄清或補正的情況是（ ）。A. 投標文件沒有加蓋公章B. 投標文件中的大寫金額與小寫金額不一致C. 投標擔保金額多于招標文件的規定D. 投標文件的關鍵內容字跡模糊，無法辨認20. 某招標項目開標時，發現投標人未按要求提供合格的投標保函，投標人隨即要求撤回投標文件，此時應（ ）。A.

8、按無效投標處理 B. 要求投標人補交投標保函C. 進入評標程序后淘汰 D. 要求投標人賠償損失21. 設計招標中，下列因素不屬于評標評審比較要素的是（ ）。A. 投標單位的企業規模大小 B. 投標方案的投入、產出比高低C. 完成初步設計時間的早晚 D. 投標單位的質量管理體系是否科學22. 在項目招標中，中標通知書發出后，中標人拒絕與招標人訂立書面合同時， （ ）。A. 中標人不承擔合同責任B. 招標人應退還其投標保證金C. 招標人可沒收其投標保證金，如果招標人的損失小于保證金，則小于部分應退還中標人D. 招標人可沒收其投標保證金，如果招標人的損失大于保證金，則可繼續向中標人追索差額23. 在

9、項目招標的評標結束后，中標人的投標保證金應當在（ ）退還。A. 發出中標通知書后 B. 完成評標后C. 提交履約擔保后 D. 合同履行完畢后24. 必須招標的某施工項目，采用評標價法評標，中標候選人中排序靠前的二位投標人甲乙的情況如下：甲報價1000萬元，評標價950萬元；乙報價980萬元，評標價990萬元，此時（ ）。A. 中標人為甲，合同價為950萬元 B. 中標人為甲，合同價為1000萬元C. 中標人為乙，合同價為980萬元 D. 中標人為乙，合同價為990萬元25. 建設工程委托監理合同（示范文本）規定的合同有效期指（ ）。A. 監理合同注明的開始至完成的時間B. 監理合同約定的監理工

10、作的日歷天數C. 監理人完成了包括附加和額外工作在內的全部監理義務的期間D. 監理人自開始監理工作至保修期屆滿的時間26. 建設工程委托監理合同（示范文本）規定，實施監理工作過程中的額外工作是指（ ）。A. 承包人的原因施工不能按期竣工，監理人延長監理工作時間B. 委托人原因導致施工合同終止，致使監理業務終止后的善后服務C. 委托人要求增加監理工作范圍，而增加的監理工作量D. 承包人的原因，使監理工作受阻，導致增加的監理工作量27. 某工程項目，建設單位未按合同約定的時間支付監理酬金。監理單位在應當獲得監理酬金之日起30日內未收到支付單據，且建設單位又未提出任何書面解釋，監理單位按合同規定保護

11、自己合法權益可以采取的措施是（ ）。A. 發出終止合同的通知，通知送達建設單位后，合同即行終止B. 發出終止合同的通知，通知發出后14日內仍未獲得支付酬金，合同即行終止C. 發生終止合同的通知，通知發出后14日內未得到答復，可進一步發出終止合同的通知，第二份通知到達建設單位后，合同即行終止D. 發出終止合同的通知，通知發出后14日內未得到答復，可進一步發出通知，第二份通知發出后42日內仍未得到答復，合同即行終止28. 建設工程委托監理合同（示范文本）規定，監理人承擔違約責任的原則是 （ ）。A. 補償性原則 B. 懲罰性原則C. 無過錯原則 D. 有限責任和過錯責任原則29. 設計合同履行過程

12、中，屬于設計人責任的是（ ）。A. 組織對設計文件的審查、鑒定和驗收B. 辦理設計文件的報批手續C. 選定設計文件依據的設計規范D. 為現場的設計人提供必要的工作條件30. 設計合同的發包人，根據工程實際情況需要修改設計文件時，應按照法定程序進行變更，即（ ）。A. 發包人報原審批機關批準，選擇設計單位設計B. 由原設計合同承包人完成設計修改C. 發包人經審批機關批準后，自行修改D. 發包人報原審批機關批準，由原設計單位修改后，報有關部門審批31. 某建設單位委托設計院承擔辦公樓設計任務，設計院在完成設計任務30時，由于某種原因，辦公樓項目停建，建設單位向設計院發出終止合同的通知。依據設計合同

13、示范文本的規定，承擔解除合同后果責任的方式應為（ ）。A. 設計院沒收建設單位支付的定金B. 設計院沒收建設單位支付的定金，建設單位再支付合同設計費的30C. 建設單位支付合同設計費的50D，設計院沒收定金，建設單位再支付合同設計費的5032. 某項目施工需要辦理爆破作業的批準手續，但沒有及時獲得批準，給承發包雙方都造成一定損失，則（ ）。A. 承包人的損失都由發包人承擔B. 發包人的損失都由承包人承擔C. 雙方的損失各自承擔D. 雙方的損失都由審批部門承擔33. 某工程項目的承包人具有設計資質。承包人將完成的設計文件按規定的審查程序獲得批準后提交監理工程師審核，經監理工程師簽認后承包人按圖紙

14、施工。施工中發現由于設計計算錯誤，已經施工的部分工程需要拆除，設計文件必須修改。則該事件的損失應由（ ）。A. 審查單位與監理單位共同承擔B. 承包人與審查單位連帶承擔C. 承包人全部承擔D. 承包人承擔設計損失，發包人承擔施工損失34. 某工程，設計圖紙由發包人提供，承包人要求增加施工合同專用條款約定份數以外的圖紙，則（ ）。A. 由發包人復制，復制費用發包人承擔B. 由發包人復制，復制費用承包人承擔C. 由承包人復制，復制費用承包人承擔D. 由承包人復制，復制費用發包人承擔35. 某施工項目由于拆遷工作延誤不能按約定日期開工，監理工程師以書面形式通知承包人推遲開工時間，則發包人（ ）。A.

15、 無須賠償承包人損失，工期也不順延B. 無須賠償承包人損失，工期應予順延C. 應當賠償承包人損失，工期應予順延D. 應當賠償承包人損失，工期不予順延36. 某施工合同約定鋼材由發包人供應，但鋼材到貨時發包人與監理工程師都沒有通知承包人驗收，供應商就將鋼材卸貨于施工現場。在使用前發現鋼材數量出現較大短缺，這一鋼材損失應由（ ）承擔。A. 承包人 B. 鋼材供應商C. 監理單位 D. 發包人37. 某施工合同約定，建筑材料由發包人供應。材料使用前需要進行檢驗時，檢驗由（ ）。A. 發包人負責，并承擔檢驗費用B. 發包人負責，檢驗費用由承包人承擔C. 承包人負責，并承擔檢驗費用D. 承包人負責，檢驗

16、費用由發包人承擔38. 在一個施工現場有甲、乙兩個獨立承包人同時施工，由于施工出現交叉干擾，致使甲、乙分別受到一定損失，總監理工程師向甲發出了暫停施工指令，則（ ）。A. 甲、乙都應向發包人索賠B. 甲、乙分別承擔對方的損失C. 甲、乙分別承擔各自的損失D. 甲的損失由發包人承擔，乙的損失自行承擔39. 某施工合同約定承包工程應于10月20日竣工。9月中旬發現，因承包人的施工管理不嚴格，導致實際進度滯后于計劃進度。承包人按工程師要求修改了進度計劃，竣工日期推遲到10月30日。該進度計劃得到工程師的確認，則（ ）。A. 如果通過趕工在10月20日竣工，可獲提前竣工獎勵B. 如果通過趕工在10月2

17、0日竣工，不能獲提前竣工獎勵C. 如果在10月25日竣工，既不獲得獎勵，也不承擔拖期賠償責任D. 如果在10月30日竣工，不需承擔拖期賠償責任40. 某施工項目在有放射性污染的環境中施工，則（ ）A. 防護措施由發包人完成，費用也由發包人承擔B. 防護措施由發包人完成，費用由承包人承擔C. 防護措施由承包人完成，費用也由承包人承擔D. 防護措施由承包人完成，費用由發包人承擔41. 施工合同履行中，發包人拖欠工程結算款，在收到竣工結算報告及結算資料56天內仍不支付，則承包人（ ）A. 無權對該工程主張任何權利B. 無權申請人民法院拍賣該工程，但可主張該工程所有權C. 可以申請人民法院拍賣該工程，

18、承包人優先受償D. 可以留置該工程42. 某工程項目保修期內發現存在質量缺陷，監理單位出具了鑒定結論。發包人認為承包人不具有維修能力，直接聯系維修公司進行了維修，則維修費用應由（ ）承擔。A. 發包人 B. 監理單位C. 承包人 D. 維修公司43. 某一材料采購合同，雙方約定違約金為70萬元。合同履行過程中因供貨方的原因導致不能交貨，施工承包人為了避免停工待料，只能以高出原采購合同價100萬元的價格采購同樣的材料。則供貨方應賠償給施工承包人（ ）。A. 30萬元 B. 70萬元C. 100萬元 D. 170萬元44. 某施工合同采用FIDIC施工合同條件，專用條件中約定完成工程的時間為500

19、天，缺陷通知期為365天。施工過程中，經工程師批準順延工期38天，則判定承包人提前或延誤竣工的時間應為（ ）。A. 500天 B. 538天C. 865天 D. 903天45. 依據FIDIC施工合同條件，當工程師發現承包商使用的施工設備不能保證工程質量時，要求承包商更換，則（ ）。A. 增加的費用和工期延誤責任都由發包人承擔B. 增加的費用由發包人承擔，工期延誤責任由承包人承擔C. 增加的費用由承包人承擔，工期延誤責任由發包人承擔D. 增加的費用和工期延誤責任都由承包人承擔46. 依據FIDIC施工合同條件，如果全部工程只頒發一個接收證書和一個履約證書，則保留金（ ）。A. 在頒發接收證書時

20、全部返還B. 在頒發履約證書時全部返還C，在頒發接收證書和履約證書時各返還一半D. 不再返還47. 某工程使用FIDIC施工合同條件訂立合同，約定竣工日為10月20日。業主在10月10日提前占用工程，工程師于10月13日頒發了接收證書，承包商于10月30日完成了竣工檢驗，則該工程的竣工日為（ ）。A. 10月10日 B. 10月13日C. 10月20日 D. 10月30日48. 工程施工索賠分類中，將承包商的索賠劃分為工程延誤索賠、工程變更索賠、合同被迫終止索賠、工程加速索賠、意外風險和不可預見因素索賠等，是依據（ ）進行分類。A. 索賠的合同依據 B. 索賠的目的C. 索賠事件的性質 D.

21、索賠的起因49. 某工程項目施工中現場出現了圖紙中未標明的地下障礙物，需要作清除處理。按照合同條款的約定，承包人應在索賠事件發生后28天內向工程師遞交（ ）。A. 索賠報告 B. 索賠意向通知C. 索賠依據和資料 D. 工期和費用索賠的具體要求50. 下列有關工程師對索賠作出決定的說法中，正確的是（ ）。A. 在授權范圍內，工程師與承包人就費用補償額達不成一致時，有權單方面作出決定B. 工程師在授權范圍內所作出的索賠處理決定，對發包人具有強制性的約束力C. 工程師的索賠處理決定對承包人是最終的決定D. 工程師的索賠處理決定不需通知發包人二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個

22、或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0. 5分）51. 下列行為中屬于委托代理的法律行為有（ ）。A. 施工企業任命項目經理作為施工項目的負責人B. 監理單位指派總監理工程師作為項目監理機構的負責人C. 施工企業的法定代表人作為工程項目投標的負責人D. 建設單位授權招標代理單位負責工程項目招標事宜E. 總監理工程師分配專業監理工程師負責本專業范圍內的監理工作52. 在工程項目建設過程中，可采用的擔保方式有（ ）。A. 投標人提供投標保函B. 中標人提供擔保公司出具的履約保證書C. 發包人提供銀行出具的工程款支付擔保函D. 發包人提供的在建工程留置權擔保E

23、. 承包人提交的預付款保函53. 建設工程一切險的被保險人可以包括（ ）。A. 業主 B. 總承包商C. 分包商 D. 業主聘用的監理工程師E. 設備供應商54. 根據合同法規定，要約撤回和要約撤銷的主要區別有（ ）。A. 要約所處法律效力狀態不同B. 撤回和撤銷的目的不同C. 撤回和撤銷的通知到達受要約人的時間要求不同D. 受要約人對要約知曉的情況不同E. 對要約人的約束條件不同55. 合同法規定的合同有效條件包括（ ）。A. 合同當事人具有民事權利能力和民事行為能力B. 當事人意思表示真實C. 合同當事人簽字或蓋章D. 合同應當采用書面形式E. 不違反法律或社會公共利益56. 甲、乙公司簽

24、訂合同，甲公司將合同中的部分義務轉讓丙公司完成，依照合同法規定，其法律關系特點為（ ）。A. 甲、乙公司作為合同主體不變B. 甲公司可要求丙公司履行轉讓部分的義務C. 丙公司可以對乙公司行使抗辯權D. 丙公司不履行義務，應對乙公司承擔違約責任E. 乙公司不能強迫丙公司履行義務57. 合同法中，有關承擔違約責任的規定，采用的原則包括（ ）。A. 補償性原則 B. 嚴格責任原則C. 懲罰性原則 D. 有限責任原則E. 連帶責任原則58. 某工程項目施工中發包人和承包人發生合同糾紛，當事人申請仲裁解決糾紛的前提條件是（ ）。A. 施工合同中當事人選擇了仲裁方式和仲裁機構B. 通過有關調解仍未解決合同

25、糾紛C. 施工合同當事人在糾紛發生后達成仲裁協議D. 和解無效E. 人民法院沒有管轄權59. 招標投標監督部門在對邀請招標的招標文件內容進行核查時，應予糾正的不合理要求包括（ ）。A. 要求施工企業必須具備一定的資質等級B. 要求專業工程的施工企業必須具備該專業的資質等級C. 要求投標人必須擁有進口的施工機具D. 要求投標人必須使用指定的鋼鐵企業生產的鋼材E. 要求專業工程的施工企業必須是本系統的60. 某工程項目的招標人按招標文件的規定組織投標人進行現場考察，但有些投標人未參加該現場考察，則（ ）。A. 參加現場考察投標人的費用自行承擔B. 參加現場考察投標人的費用由招標人承擔C. 未參加現

26、場考察的投標人不能免除不了解現場的合同責任D. 參加現場考察的投標人不能免除不了解現場的合同責任E. 未參加現場考察的投標人將被取消投標資格61. 某招標項目的評標委員會初定成員由5人組成，其中2人為招標人代表，3人為招標人以外的專家。按招標法規的要求，評標委員會成員的修改方式可為（ ）。A. 只減少1名招標人代表B. 減少1名招標人代表，同時增加1名招標人以外的專家C. 招標人代表不變，增加1名招標人以外的專家D. 招標人代表不變，增加2名招標人以外的專家E. 招標人代表不變，增加4名招標人以外的專家62. 在監理招標中，體現監理單位能力的評標內容包括（ ）。A. 投標人資質 B. 監理大綱

27、C. 總監理工程師業績 D. 監理單位業績E. 監理費報價63. 建設工程委托監理合同（示范文本）規定，監理人的主要義務包括（ ）。A. 依法履行監理職責，公正維護委托人及有關方面的合法權益B. 推薦選擇工程的施工單位C. 選派合格的監理人員及總監理工程師D. 不得泄露與工程有關的保密資料E. 代表委托人與承包人解決合同爭議64. 監理人依據建設工程委托監理合同（示范文本）規定，在施工監理過程中可以行使的權力包括（ ）。A. 發布改變承包人施工作業時間和順序的指令B. 對工程的質量、工期、費用實施監督控制C. 審查批準工程設計的變更D. 在委托監理的范圍內有權批準承包人提出的分包要求E. 批準

28、承包人的索賠要求65. 在建設工程委托監理合同履行中，下列關于違約責任的說法中正確的有（ ）。A. 委托人違約應承擔違約責任B. 監理人因過失承擔的賠償額按實際損失計算C. 監理人因過失承擔的賠償額以扣除稅金的監理酬金為限D. 監理人對責任期以外發生的任何事情引起的損失不負責任E. 監理人對第三方違反合同規定的質量要求不承擔責任66. 建設工程設計合同示范文本中，發包人委托的設計任務可以包括（ ）。A. 項目建議書B. 初步設計C. 技術設計D. 產品設計E. 施工圖設計67. 按照建設工程施工合同通用條款的規定，對發包人和承包人有約束力的合同文件包括（ ）。A. 招標公告 B. 招標文件C.

29、 投標書 D. 工程量清單E. 中標通知書68. 按照建設工程施工合同通用條款的規定，屬于發包人應完成的工作有（ ）。A. 辦理土地征用B. 向工程師提供工程進度計劃C. 提供保證施工安全需要的圍欄設施D. 協調處理施工現場周圍地下管線的保護工作E. 提供施工現場的地下管線資料69. 某施工項目雙方約定3月10日開工，當年10月10日竣工，開工前承包人以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求，未獲批準，但承包人仍延至3月20日開工，則（ ）。A. 承包人應通過趕工在10月10日竣工，趕工費用自行承擔B. 承包人應通過趕工在10月10日竣工，趕工費用由發包人承擔C. 承包人應通過趕工在10月1

30、0日竣工，可獲提前竣工獎勵D. 如果工程在10月20日竣工，承包人不承擔拖期違約責任E. 如果工程在10月20日竣工，承包人承擔拖期違約責任70. 在某項目施工中，工程師進行工程質量檢查試驗結果表明質量合格，但檢查影響了正常施工，則（ ）。A. 影響正常施工的費用由承包人承擔B. 影響正常施工的費用由發包人承擔C. 工期給予順延D. 工期不予順延E. 檢查費用發包人承擔71. 按照建設工程施工合同通用條款的規定，下列在合同履行過程中發生的款項，屬于“費用”的包括（ ）。A. 設計變更給承包人增加的款額B. 工程師批準承包商索賠的款項C. 承包人聘請專家解決施工中技術問題的顧問費D. 承包商對不

31、合格工程拆除后重新施工發生的經濟支出E. 承包商收取的分包管理費72. 按照建設工程施工合同通用條款的規定，因不可抗力事件導致的損失應由發包人承擔的包括（ ）。A. 工程本身的損害B. 由發包人采購，已運至施工現場待安裝設備的損害C. 由承包人采購，已運至施工現場待安裝設備的損害D. 承包方人員傷亡E. 承包人停工損失73. 在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工結算價款不能及時支付，則（ ）。A. 發包人無權要求交付工程B. 發包人有權要求交付工程C. 發包人未要求交付工程的，承包人仍應承擔工程照管責任D. 發包人未要求交付工程的，承包人不再承擔工程照管責任E. 承包人可以留置該工程74. 在材料采購合同的交貨檢驗中，屬于物理試驗方法的有（ ）。A. 手觸 B. 拉伸試驗C. 查點法 D. 壓縮試驗E. 金相試驗75. 依據FIDIC施工合同條件規定，承包商最終結算的合同價款可能與中標函中注明的業主接受的合同款額不一致，原因可能是（ ）等。A. 工程量清單中的工程量不準確 B. 承包商的報