1、服裝加工合同范本4篇本文目錄服裝加工合同范本服裝加工承攬合同服裝加工合同范本服裝加工合同范本定作方（甲方）：承攬方（乙方）：一，委托加工項目1，委托加工產(chǎn)品：環(huán)保無紡布袋。2，數(shù)量：3，單價：4，交貨期限：按乙方接單起天內(nèi)交貨，具體時間以甲方看樣后計算。二，委托加工方式1，乙方包工包料，乙方須按照甲方要求選用原材料。2，乙方應在年月日將原材料交與甲方確定。三，質(zhì)量要求及技術(shù)標準1，乙方嚴格按照甲方提出質(zhì)量要求進行加工，于年月日制作出樣品，經(jīng)甲方確定后封樣。該樣品由甲方保存。3，技術(shù)標準按照企業(yè)質(zhì)量問題細則（見附件）及國家標準。四，乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限1，面料.輔料質(zhì)量的確定。2，顏色，規(guī)

2、格的確定。3，印標徽工藝的確定。4，其他質(zhì)量問題的確定。5，甲方允許乙方在制作中誤差率為千分之三。五，技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求1，甲方提供款式，標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。2，乙方必須按照甲方提供的款式，圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄露任何相關(guān)資料。3，未經(jīng)甲方同意不得留存樣品和相關(guān)資料。六，包裝要求及交貨地點，運輸方式1，乙方按甲方要求進行內(nèi)，外包裝。2，于甲方指定地點交貨。3，運輸方式為運費由負擔。七，結(jié)算方式1，甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 %為商品制作訂金。2，.第一次交貨經(jīng)驗收員驗收確定后，交付總貨款 %4，乙方全部交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交與甲

3、方。5，甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結(jié)算。八，違約責任1，乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款 %的違約金。2，乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時。甲方有權(quán)要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。九，解決合同糾紛的方式1，本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，當事人同意由甲方所在地人命法院管轄。十其他事項1，企業(yè)質(zhì)量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效率。甲方（章）：單位地址：法定代表人：委托代理人：簽約地點：年月日乙方（章）：單位地址：法定代表人：委托代理人：簽約地點：年月日服裝加工承攬合同服裝加工合同范

4、本（2） | 返回目錄承攬方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_定作方：_ 地址：_ 郵編：_ 電話：_ 法定代表人：_ 職務：_定作方委托承攬方加工_，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條加工成品：品名規(guī)格單位數(shù)量備注第二條加工成品質(zhì)量要求:_第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：1用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定

5、的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：1承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復

6、制品。3定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。）第五條價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法：1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。2定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。3當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。第七條交（

7、提）貨的時間和地點：1交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔：_第九條運輸辦法及費用負擔：_第十條結(jié)算方式及期限：_第十一條其他：1根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方

8、不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。第十二條承攬方的違約責任：1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交

9、付處理；少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，

10、定作方有權(quán)拒收。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_（10-30幅度）或酬金總額的_（20-60幅度）違約金。6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求

11、而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任：1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_（10-30幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_（20-60的幅度）違約金。3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包

12、裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬

13、金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，

14、也可以直接向人民法院起訴。第十六條本合同自_年_月_日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式 _份，交_（如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。定作方（蓋章）：_承攬方（蓋章）：_代表人（簽）：_代表人（簽）：_地址：_地址：_電話：_電話：_開戶銀行：_開戶銀行：_帳號：_帳號：_年_月_日_年_月_日服裝加工合同范本服裝加工合同范本（3） | 返回目錄合同編號：甲方：（定作方）地址：乙方：（承攬方）地址：經(jīng)

15、雙方友好協(xié)商，依據(jù)中華人民共和國合同法的相關(guān)規(guī)定，就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜，達成本合同。一、定作物品名規(guī)格單位單價數(shù)量金額交貨時間貨款共計人民幣（大寫）二、面料、輔料質(zhì)量標準和要求三、服裝款式特點和制作要求四、服裝質(zhì)量標準和驗收方法五、配套及包裝要求六、結(jié)算方式和付款期限七、交貨期限、地點、方式八、異議如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議，應當在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應當在10天之內(nèi)作出答復并提出解決辦法。九、違約責任1、甲方逾期付款，應當根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。2、乙方逾期交貨，應當根據(jù)本合同總金額，按日的比例支付違約金。3、因甲方原因致

16、使乙方不能按約定時間完成量體工作，乙方的交貨時間順延。十、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議，雙方均可向法院提起訴訟。十一、本合同一式份，各方各執(zhí)份，雙方簽或蓋章后生效。甲方：乙方：企業(yè)照號碼：企業(yè)照號碼：開戶銀行帳號：開戶銀行帳號：企業(yè)負責人：企業(yè)負責人：代表：（蓋章）代表：（蓋章）年月日年月日服裝加工合同范本服裝加工合同范本（4） | 返回目錄雙方為開展來料服裝加工業(yè)務，本著平等合作、互惠互利的原則，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。定作方(乙方)：_承攬方(甲方)：_一、委托加工項目1.委托加工產(chǎn)品：_2.數(shù)量：以乙方下單為準._款號,_件,單價 _款號,_件,單價：_3.交貨

17、期限：按甲方接單日起_天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。二、委托加工方式1.乙方提供面料，輔料，樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準甲方嚴格按照乙方提出的質(zhì)量要求進行加工，于_年_月_日制作出樣品，經(jīng)乙方確認后封樣，該樣品由_保存。四、甲方對質(zhì)量負責的范圍及期限1.面料、輔料質(zhì)量的確認;2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;3.乙方允許甲方制作誤差率為_ %五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求1.乙方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;2.甲方必須對乙方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;3.未經(jīng)乙方許可，甲方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。六、驗收標準、方法和期限乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標準)，并派技術(shù)員跟單