1、裝工程施工合同編 號：工程名稱：工程地點：建設單位：施工單位：簽訂日期：年 月日安裝工程施工合同發包方：承包方：依照中華人民共和國合同法、 中華人民共和國建筑法及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就張家堡廣場照明工程，特訂立本合同。1. 合同內容1.1 工程名稱：1.2 工程地點：1.3 工程范圍：施工工期2.1 開始工作日期：2.2 結束工作日期：2.3 總日歷工作天數為2. 承包方式本工程為包工包料（不包含燈具采購）的承包方式。3. 合同價款及付款方式4.1 合同總價款（暫定） 人民幣：元， 大寫：1.1.1 合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設計費

2、。1.1.2 合同價款中照明工程二次設計費按工程總造價的4%計取。4.2 付款方式4.2.1 施工進場兩天內支付暫定工程款的30%， 工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗收后支付至總工程款的95%。質保期滿后一個月內一次性支付5%的質保金。4.3 合同價款計算：依據施工單位二次設計的施工圖、設計變更、簽證，執行全國統一安裝工程預算定額陜西省價目表2001 、 陜西省房屋修繕工程安裝工程費用定額2001及配套文件工程類別依據三類工程取費，不計取養老保險統籌和安全、文明施工定額補貼費（計取趕工費，費用額甲乙雙方協商）。本合同包括的主材價格按甲方認價計取。4.4 .7 合同價款的增減：

3、工程量以竣工圖為基準。5. 雙方責任5.1 甲方責任：5.1.1 甲方在乙方施工前，向乙方提供張家堡廣場原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖（招標文件中提供的圖紙）電子版。5.1.2 向乙方提供必要的場地及施工用水、用電（費用由乙方承擔）。5.1.3 按合同約定向乙方支付合同價款。5.1.4 由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件（包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件）2 小時內予以確認，否則視為甲方已確認。5.1.5 甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。5.1.6 甲方按計劃采購燈具，保證燈具到場時間不影響整個工程工期。5.1.7 甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48 小時內

4、組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。5.2 乙方責任：5.2.1 乙方應向甲方提供竣工圖四套。5.2.2 調試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。5.2.3 按施工安全規范做好施工質量、安全管理，如在施工期間發生施工質量、 安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清 。5.2.4 隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。5.2.5 乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過

5、程中的放火、防盜等安全責任；對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。6。暫停施工6.1 當碰到重大質量事故，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在2 小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后2 小時內未予答復，分包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙

6、方承擔發生的費用，工期不予順延。6.2 非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因（天氣、人為因數）可進行暫時停工。7工程延誤對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認后，工期相應順延；7.1 甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行；7.2 經甲方認可的設計變更和工程量增加；7.3 一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時；7.4 因甲方采購的燈具不能按時到施工現場，或其它甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。8 不可抗力8.1 張家堡照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工

7、期。8.2 非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。9變更施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3 天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用整甲按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。10驗收10.1 安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2 小時內對材料的質量進行檢查。10.2 隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格后方可隱蔽。10.3 燈具安裝調試完畢后，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。11. 工程質保期11.1 本工程質保期為工程驗收合格之日期一年。保修期內如工程發生故障

8、，乙方必須在接到通知后的12 小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。11.2 保修期滿后，乙方應建立24 小時電話熱線跟蹤服務，若工程發生故障，乙方應在接到通知后24 小時內趕赴現場維修，以最優惠的成本價維修更換。12違約責任1.1 1 本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。1.2 2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔違約責任。1.3 3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。13 .爭議的解決凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一方均可向本合同項目工 程地人民法院提起訴訟。14 .其它14.1 由于開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內，乙方不負責。14.2 乙