1、售房合同模板集合10篇 售房合同 篇1 甲方（賣方）：乙方（買方）：甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：一、甲方自愿將坐落在婁底市婁星區甘貴路80號移民基地4、5層（建筑面積xxx平方米 ）房屋出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。二、雙方議定上述樓層總價款為人民幣大寫xxx圓整 ；即人民幣小寫xxxx00.00元。三、乙方在簽訂本合同時，支付定金 ，即小寫x00000.00元整。 (后續款以收據為準)四、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。五、辦理房產證手續所產生的有關稅費由乙方承擔,甲方提供有關資料.。六、乙方

2、支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。七、甲方應在20xx年xx月交房給乙方；交房后乙方付清余款。八、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方加倍賠償違約金。九、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。甲方（賣方）： （印）身份證號：住址：電話：年 月 日乙方（買方）： （印）身份證號：住址：電話：年 月 日證明人: 售房合同 篇2 甲方(售房人)：乙方(買房人)：見證人：第一條 甲方自愿將其房屋出售給乙方，乙方也已充分了解該房屋具體狀況，并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下：(一)座落于菠蘿大奮子街

3、子（小學校旁）的三格磚混結構房，建筑面積為平方米；(二)該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。第二條 甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況，保證該房屋不受他人合法追索。第三條 乙方一次性付清購房款人民幣：(大寫)壹拾叁萬陸千陸佰元整，(小寫)136600.元。第四條 甲、乙雙方定于 時正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。第五條 甲、乙雙方確認，雖然房屋所有權證未作記載，但簽約之日起，依法對該房屋享有共有權的權利人均已等同于同意將該房屋出售給乙方。第六條 該房屋正式交付時，甲方承諾該房產應無任何擔保、抵押；房屋四至界限無糾紛爭議

4、。第七條 交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件。第八條 如遇不可預見的涉及該房屋的糾紛爭議，甲方承諾無償為乙方協商解決。第九條 本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。第十條 本契約一式叁份。其中甲方留執一份，乙方留執一份，為提交見證人一份。甲方(簽章)：乙方(簽章)：簽約日期： 售房合同 篇3 賣方：_(以下簡稱甲方)買方：_(以下簡稱乙方)一、為房屋買賣有關事宜，經雙方協商，訂合同如下：甲方自愿下列房屋賣給乙方所有：1、房屋狀況：(請按房屋所有權證填寫)房屋座落：幢號：室號：套(間)數：建筑結構：總層數：建筑面積(平方米)：用途：2、該房屋的土地使用權取得方式“”：出讓

5、()、劃撥()。二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣_元，(大寫)_佰_拾_萬_仟_佰_拾元整。乙方在_年_月_日前分_次付清，付款方式：三、甲方在_年_月_日將上述房屋交付給乙方。該房屋占用范圍內土地使用權同時轉讓。四、出賣的房屋如存在產權糾紛，由甲方承擔全部責任。五、本合同經雙方簽章并經嘉興市房地產交易管理所審查鑒定后生效，并對雙方都具有約束力，應嚴格履行。如有違約，違約方愿承擔違約責任，并賠償損失，支付違約費用。六、雙方愿按國家規定交納稅、費及辦理有關手續。未盡事宜，雙方愿按國家有關規定辦理。如發生爭議，雙方協商解決;協商不成的，雙方愿向(_)仲裁委員會申請仲裁。七、本合同一式四份，甲、乙雙

6、方及稅務部門各一份，房管部門一份。八、雙方約定的其它事項：_。甲方(簽名或蓋章)_乙方(簽名或蓋章)_監證機關：_代理人(簽名或蓋章)_代理人(簽名或蓋章)_簽訂日期：_年_月_日 售房合同 篇4 賣方（甲方）：身份證號碼：買方（乙方）：身份證號碼：根據中華人民共和國有關法律、法規和本地有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本合同，以資共同遵守。第一條 甲方將自己的房屋轉讓給乙方。房屋具體狀況如下：甲方愿將其位于平南公路管理局大院內的_棟_樓，房號_的房屋，房屋建筑面積_ 平方米出售給乙方。第二條 甲、乙雙方經協商達成一致，同意上述房產轉讓價格為人民幣（大寫）：_元整。甲、乙

7、雙方同意，自本合同簽訂之日起，乙方一次性將房款付給甲方，同時甲方將房產證原件交給乙方。第三條 甲、乙雙方同意，本合同生效后，除人力不可抗拒的因素外，甲方定于_年_月_日將上述房產交付乙方。第四條 稅費分擔經甲乙雙方協商一致同意，目前由于政策限制，暫不能辦理過戶手續，日后政策允許，辦理房產過戶手續費所需繳納的稅費、手續費及各種費用均由乙方承擔。第五條 甲方應結清房屋交接前的水費、電費等應由甲方支付的費用。第六條 上述房產風險責任自本合同簽字之日起轉移給乙方，該房產日后所產生的一切收益一并轉移給乙方，與甲方無關。第七條 合同發生爭議的解決方式：在履約過程中發生的爭議，雙方可通過協商、訴訟方式解決。

8、第八條 本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第九條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。附件：房產證復印件甲方：（簽章） 乙方：（簽章）年 月 日 售房合同 篇5 第一條項目建設依據出賣人以出讓、轉讓、劃撥方式取得座落于_地塊的國有土地使用權。該地塊國有土地使用證號、城鎮建設用地批準書號為：_，土地使用權面積為：_，買受人購買的商品房 所在土地用途為：_，土地使用年限自_年_月_日至_年_月_日止。出賣人經批準，在上述地塊上建設的商品房地名核準名稱、暫定名為：_，建設工程規劃許可證號為：_，建筑工程施工許可證號為：_，建設工程

9、施工合同約定的開工日期為：_，建設工程施工合同約定的竣工日期為：_。第三條基本情況該商品房的用途為普通住宅、經濟適用住房、公寓、別墅、辦公、商業：_；層高、凈高為：_米，坡屋頂凈高最低為：_米，最高為：除塵配件_米。該商品房朝向為：_。有_個陽臺，其中_個陽臺為封閉式，_個陽臺為非封閉式。第四條抵押情況1、該商品房所分攤的土地使用權及在建工程均未設定抵押；2、該商品房所分攤的土地使用權已經設定抵押，抵押權人為：_，抵押登記部門為：_，抵押登記日期為：_。第五條計價方式與價款1、按照套內建筑面積計算，該商品房單價每平方米_元人民幣，總金額_仟_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元人民幣整 。2、按照建筑面

10、積計算，該商品房單價為每平方米_元人民幣，總金額_仟_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元人民幣整 。3、按照套 計算，該商品房總價款為_仟_佰_拾_萬_仟_佰_拾_元人民幣整 。第六條付款方式及期限1、一次性付款。2、分期付款。3、貸款方式付款。買受人可以首期支付購房總價款的_%，其余價款可以向_銀行或住房公積金管理機構借款支付。第七條出賣人保證該商品房沒有產權糾紛，因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的，由出賣人承擔相應責任。第九條：設計變更的約定經規劃行政主管部門委托的設計審查單位批準，建筑工程施工圖設計文件的下列設計變更影響到買受人所購商品房質量或使用功能的，出賣人應當在設

11、計審查單位批準變更之日起10日內，書面通知買受人。買受人應當在通知送達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人逾期未予以書面答復的，視同接受變更。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起_日內退還買受人已付房款，并按照_利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協議。第十條逾期付款責任逾期在_日之內，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之_的違約金，并于實際支付應付款之日起_日內向出賣人支付違約金，合同繼續履行。逾期超過_日 項中的日期相同）后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人應當自解除合同通知送達之日起

12、_日內按照累計的逾期應付款的_%向出賣人支付違約金，并由出賣人退還買受人全部已付款。買受人愿意繼續履行合同的，經出賣人同意后，合同繼續履行，自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止，買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之_ 項中的比率）的違約金，并于實際支付應付款之日起_日內向出賣人支付違約金。第十一條：交付條件1、該商品房已取得規劃驗收批準文件和建筑工程竣工驗收備案表；2、有資質的房產測繪機構出具的該商品房面積實測技術報告書；3、出賣人已取得了該商品房所在樓棟的房屋權屬證明；第十二條市政基礎設施和其他設施的承諾1、市政基礎設施：2、其他設施第十三條逾期交房責任逾期在_日之內

13、項中的時限），自第十一條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出賣人按日計算向買受人支付已交付房價款萬分之_的違約金 項中的比率），并于該商品房實際交付之日起_日內向買受人支付違約金，合同繼續履行。逾期超過_日 項中的日期相同）后，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起_日內退還全部已付款，并按照買受人全部已付款的_%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行合同的，合同繼續履行，自第十一條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止，出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_ 項中的比率）的違約金，并于該商品房實際交付之日起_日內向買受人支付違約金。第十四條面積差異處

14、理1、根據第五條按照套內建筑面積計價的約定，雙方同意按照下列原則處理：套內建筑面積誤差比絕對值在3%以內 的，據實結算房價款；套內建筑面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。2、根據第五條按照建筑面積計價的約定，雙方同意按照下列原則處理：建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值均在3%以內 的，根據實測建筑面積結算房價款；建筑面積、套內建筑面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時，買受人有權退房。第十六條商品房質量、裝飾、設備標準的約定1、該商品房地基基礎和主體結構質量經檢測不合格的，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起_日內退還全部已付款，并按照_利率付給利息，給買受人造成

15、損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發生的檢測費用由出賣人承擔。2、該商品房室內空氣質量經檢測不符合國家標準的，自該商品房交付之日起_日內 ，買受人有權退房。買受人退房的，出賣人應當自退房通知送達之日起_日內退還買受人全部已付款，并按照_利率付給利息，給買受人造成損失的由出賣人承擔賠償責任。因此而發生的檢測費用由出賣人承擔。第二十一條共有權益的約定1、該商品房所在樓棟的屋面使用權歸全體產權人共有；2、該商品房所在樓棟的外墻面使用權歸全體產權人共有；第二十二條前期物業服務出賣人依法選聘的物業管理企業為：_，資質證號為：_。前期物業管理期間，物業服務收費價格為_/月。平方米 ，由物業管理企業按照年、

16、半年、季收取。價格構成包括物業區域內保潔費、公共秩序維護費、共用部位共用設施設備日常維護費、綠化養護費、綜合管理費、_、_、_。第二十五條爭議解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決；協商或調解不成的，按照下列第_種方式解決：1、提交_仲裁委員會仲裁。2、依法向人民法院起訴。第二十六條本合同自雙方簽字 之日起生效，未盡事項，雙方可以另行簽訂補充協議。對本合同的變更或解除，應當采用書面形式。本合同附件及補充協議與本合同具有同等法律效力。第二十七條本合同及附件共_頁，一式_份，具有同等法律效力，其中出賣人_份，買受人_份，_份，_份。第二十八條自本合同生效之日起30

17、日內，由出賣人向_申請辦理該商品房預售合同登記備案手續。出賣人自本合同生效之日起30日內未申請預售登記的，買受人可以申請預售登記。預售的商品房已抵押的，預售登記應當由出賣人和買受人雙方共同申請。出賣人：_簽約日期：_買受人：_簽約日期：_ 售房合同 篇6 簽訂時間：簽訂地點：甲方：_乙方：_甲乙雙方就位于 的一處農村房屋的買賣事項，根據我國物權法、土地管理法等相關法律規定，經充分、平等協商，自愿達成如下一致協議;一、本合同雙方當事人均為_市_街道_村_組集體成員。二、房屋情況：本合同項下的房屋位于_市_街道 ，相鄰為 ，建筑面積 ，北屋 ，東屋 ，西屋 ，南屋 ，院落面積為 ，房屋登記在 名下

18、或宅地基使用權證登記在 名下。三、該交易房屋由甲方全額出資建造，使用的土地為_村_組集體土地，并征得其他村民和村集體同意，可以長期占有、使用。四、在房屋交付給乙方前，甲方保證：1、本合同項下的房屋甲方享有完整的處分權利，或已征得其他權利享有人的同意，擁有處分該房屋的權利;2、本合同項下的房屋除乙方外未與任何第三方簽訂買賣協議或未因甲方個人或家庭債務與第三人簽訂賠償協議、抵押協議等或未因法院判決使第三人對該房屋享有權利;3、如甲方違反本保證，須向乙方支付本合同全部購房價款30%的違約金。五、本合同項下的房屋交易價格為人民幣_萬元，該價格包括該房屋使用所占土地的費用、房屋建造的費用、附屬設施的價值

19、、合理的增值價值以及應當繳付的相關稅費。六、房款支付：自該合同雙方簽字之日起 日，乙方一次性付清全部款項，并將該款項匯入甲方賬號為 的賬戶;如未按期交付房款，乙方需每天額外向甲方支付房款總額 的違約金，如乙方在合同簽訂之日起 天仍未付清房款，甲方不經乙方同意，可以解除本合同并享有追究乙方違約責任的權利。七、房屋交付：乙方根據第六條將全部房款匯入甲方提供的賬號之日起 日內，甲方須將本合同項下的房屋以及包括但不限于房屋宅基地使用權證、房產證等全部相關資料原件交付給乙方并負責騰空房屋;如甲方未按期交付材料和房屋，須向乙方每天支付 元的違約金，直至甲方交付全部材料和房屋為止;如甲方在合同簽訂后一個月內

20、，仍未交付房屋，乙方不經甲方同意，可以解除本合同并追究甲方的違約責任，因乙方未付清房款的原因除外。八、在接到乙方辦理房產過戶的書面通知后 日，甲方應當根據乙方的需要，積極配合乙方辦理房屋產權過戶的相關手續;如甲方拒絕或無故拖延，不予以配合，甲方須向乙方每日支付 元違約金，直至協助乙方辦理完房產過戶為止;因不可抗力、政策性或乙方自身等其他與甲方無關的原因造成無法辦理過戶的，與甲方無關。九、該房屋交付給乙方后，該房屋(包括土地、房屋及附屬設施)的所有權益歸乙方所有，包括但不僅限于征地補償、拆遷補償等;如甲方得到該上述補償款后應當將該款項全部給付乙方，如甲方無故拖延或拒絕給付乙方，除全部給付補償款外

21、，須向乙方支付 元的違約金。十、在交付房屋之日起，房屋的一切事宜與甲方無關，甲方不得以任何理由妨礙或侵犯乙方基于本合同約定而享有的占有、使用和處分房屋的權利;甲方因包括但不限于房屋買賣、個人債務等個人原因侵犯乙方的權利，造成乙方無法繼續占有、使用或處分房屋的，甲方除返還本合同全部購房款外，須按照發生妨礙乙方占有、使用或侵犯乙方處分房屋權利的實質性影響之時的市場價格補償乙方。十一、在本合同簽訂之日起，甲方未經乙方同意，不得將該房屋出賣給任何第三方：如甲方違反本約定，擅自處分房屋，甲方須返還全部購房款并支付全部購房款100%的違約金。十二、其他事項：1、如果雙方就本合同事項發生爭議，雙方無法協商解

22、決時應當首先請求本村村委會、所在街道辦事處協調解決。2、雙方應當請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人，并在本合同上簽字摁手印。3、本合同正本一式六份，雙方各持三份;自雙方簽字摁手印之日起生效，并持續有效。甲方(簽字捺印)：身份證號：乙方(簽字捺印)：身份證號：見證人(簽字捺印)：身份證號：見證人(簽字捺印)：身份證號： 售房合同 篇7 被代理人(甲方)：_代理人(乙方)：_第一條訂立合同的基礎和目的依據國家有關法律、法規和有關規定，甲、乙雙方在自愿、平等和協商一致的基礎上，就乙方接受甲方委托，代理甲方訂立房地產_(買賣/租賃)合同，并完成其他委托服務事項達成一致，訂立本合同。第二條代理事

23、項(一)委托交易房地產的基本情況1.座落：_;2.建筑面積：_平方米;3.權屬：_。(二)代理事項_。第三條合作期限(一)本合同代理期限為_個月，自_年_月_日至_年_月_日。在本合同到期前的_天內，如甲乙雙方均未提出反對意見，本合同代理期自動延長_個月。合同到期后，如甲方或乙方提出終止本合同，則按本合同中合同終止條款處理。(二)在本合同有效代理期內，除非甲方或乙方違約，雙方不得單方面終止本合同。(三)在本合同有效代理期內，甲方不得在_地區指定其他代理人。第四條費用負擔本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲方負責支付。該費用應在費用發生前一次性到位

24、。具體銷售工作人員的.開支及日常支出由乙方負責支付。第五條銷售價格銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為_元/平方米，乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后，有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。第六條傭金支付(一)乙方完成本合同約定的甲方委托的事項，甲方按照下列第_種方式計算支付傭金;(任選一種)1.按該房地產_(總價款/月租金計)的_%，具體數額為_元支付給乙方;2.按提供服務所需成本計_元支付給乙方。(二)乙方未完成本合同約定的委托事項第_項的，應當按照合同約定的傭金的_%，具體數額為_元，給付甲方。第七條預收、預支費用處理乙方_(預收/預支)甲方費用_元

25、，用于甲方委托的_事項，本合同履行完畢后，雙方按照合同約定再行清結。第八條雙方當事人權利義務(一)甲方在合同生效之后，對乙方在授權范圍內的活動，不能任意干涉，雙方遇有問題可隨時研究協商;(二)乙方應認真負責行使甲方授予的權利，不得弄虛作假，更不得與第三人惡意通謀，欺騙被代理人;第九條違約責任(一)雙方商定，有下列情形之一的，承擔違約責任：1.完成的事項違反合同約定的;2.擅自解除合同的;3.與他人私下串通，損害對方利益的;4.其他過失損害對方利益的。(二)雙方商定，發生上述違約行為的，違約方按照本合同約定的傭金總額的_%，計_元作為違約金支付給對方。違約方給對方造成的其他經濟損失，應當按照法律

26、、法規有關規定予以賠償。第十條聲明及保證甲方：(一)甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。(二)甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。(三)在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。(四)甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。乙方：(一)乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。(二)乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。(三)在簽

27、署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。(四)乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十一條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_年。 售房合同 篇8 出賣人：_(以下簡稱甲方)買受人：_(以下簡稱乙方)甲、乙雙方就

28、房屋買賣事項經過多次協商，一致同意訂立合同條款如下，以資共同遵守。一、甲方愿將自有坐落_市_路_號房屋_間，建筑面積_平方米售賣給乙方。二、甲方出售給乙方的房屋東至_，南至_，西至_，北至_(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽臺、走道、樓梯、衛生間、灶間及其他設備。三、上列房屋包括附屬設備，雙方議定房屋價款人民幣_元，由甲方售賣給乙方。四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期，在雙方簽訂買賣合同之日，付人民幣_元;第二期在交付房屋之日，付人民幣_元;第三期，在房屋產權批準過戶登記之日付清。每期付款，甲方收到后出具收據。五、甲方應自本合同簽訂日起_天內將房屋騰空，連同原房屋所有權等有關證件，點交乙方

29、，由乙方出具收到憑證。六、在辦理房屋產權移轉過戶登記時，甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的，不論何時，甲方應予協助。如因甲方的延誤，致影響產權過戶登記，因而遭受的損失，由甲方負賠償責任。七、本合同簽訂前，該房屋如有應繳納的一切捐稅、費用，概由甲方負責。本合同發生的過戶登記費、契稅、估價費、印花稅由乙方負擔。其他稅費按有關法律規定，各自承擔。八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價的總額_計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時，乙方得解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。九、乙方全部或一部分不履行本

30、合同第四條規定的日期給付房價款時，其逾期部分，乙方應加付按日_計算的違約金給與甲方。逾期超過_個月時，甲方得解除本合同。解約時，乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。十、甲方保證其出賣給乙方的房屋，產權清楚，絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受后，如該房屋產權有糾葛，致影響乙方權利的行使，概由甲方負責清理，并賠償乙方損失。十一、交屋時，乙方發現房屋構造或設備與合同約定的不符，經鑒定屬實，甲方應于_個月內予以修理，如逾期不修理，乙方得自行修理，費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求，乙方得解除合同，解約時，甲方除返還全部房價款后，并按本合同第八條規定承擔違約責任。十二、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)所有權屬于國家。乙方取得上開房屋占有相應比例的土地使用權，并依照國家法律的規定繳納土地使用權及其他有關費用。十三、本合同的附件與合同有同等效力。十四、本合同一式_份，甲乙方各執_份，另_份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續。甲方(簽字)：_乙方(簽字)：_簽訂地點：_簽訂地點：_年_月_日 售房合同 篇9 甲 方：身份證號：住址：乙 方：身份證號：住址：甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就乙方出售