最新拖欠工程款起訴狀范本.docx_第1頁
最新拖欠工程款起訴狀范本.docx_第2頁
最新拖欠工程款起訴狀范本.docx_第3頁
最新拖欠工程款起訴狀范本.docx_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

律伴網()律伴讓法律服務更便捷!最新拖欠工程款起訴狀范本如今,伴隨著建筑工程行業的發展,且因工程施工等方面的款項數額比較大,工程欠款也就比較常見。而在產生工程欠款后,當事人向法院提起訴訟的話,就需要寫一份起訴狀。到底這個拖欠工程款起訴狀是怎么寫的呢?律伴小編帶來拖欠工程款起訴狀范本一份,供你參考。最新拖欠工程款起訴狀范本起訴單位:(全稱):_市_縣_建筑公司企業性質:集體經營范圍:工業與民用建筑.流動資金:169. 5萬元何時經何部門批準開業:_年_月份經_縣基建局批準地址:_縣_鄉_電話:_開戶銀行:_工區歷下辦理處。帳號:_法定代表人姓名:_職務:_被告單位(全稱): _市職工教育培訓中心地址:_市_ -_路_號事由:建筑安裝工程承包合同拖欠工程款糾紛事實和理由:_年_月_日, _縣建筑工程總公司_公司(原告,以下簡稱乙方)同_市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了建筑安裝工程合同,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為495125. 74元。開工日期定為_年_月_日;竣工日期定為_年_月_日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到_年_月_日乙方才正式開工。在長達一百七十七天之內,由于甲方的原因,造成乙方開進工地的70余名職工無活可干,機具設備長期雙里無用,給乙方經濟上造成損失達8059.73元。甲方雖然承擔了 25611.43元的誤工費,但尚有57979. 30元到今有承擔賠償損失的責任。兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:,于_年_月_日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書(附原印件)。教學樓工程于 _年_月_日完工。三幢樓均經 _市建筑工程質童監督站校驗合格交付被告使用。工程結算書經甲、乙雙方審定后,交_市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。從_年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經多次協商達成協議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值 174551. 87元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于_年_月底撤離甲方工地。為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。綜上所述,甲方違反合同書的約定,單方面地推翻合同書規定的有關條款,無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。民法通時第一百零六條規定:“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的,應當承擔民事責任。”經濟合同法第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例第十三條第二項一至五欲規定:未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。訴訟請求:責令甲方償付工程款和賠樓乙方經濟損失:(一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款21793.08元;(二) 結算零建工程款:174551. 87元減去甲方墊付的材料款66913.30元,應付給乙方工程款10768.57元;(三)賠償乙方的經濟損失:_年至_年度拖欠款的滯納金54595. 88 ig;_年_月至_月設備閑置費57979. 30元以上三項合計,共242006.83元。此致_市_區人民法院起訴單位:_縣建筑工程總公司_公司(蓋章)_年_月_日附:1、本狀副本1份;2、書證28件。生活中,工程欠款所涉及到的法律問題是比較復雜的,對工程欠款的追討不像一般的個人欠款追討那樣簡單。因此,律伴小編建議

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論