2025建筑工程承攬合同范本本合同（以下簡稱“本合同”）由以下雙方于年月日在市簽訂：甲方（發包方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：鑒于甲方需要進行工程的施工，乙方具備相應的資質和能力，雙方根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，本著平等、自愿、誠實信用的原則，就該工程的承攬事項達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：1.4承攬范圍：第二條承攬范圍2.1乙方負責按照本合同約定完成工程的設計、施工、材料供應及相關服務。2.2具體承攬內容以雙方確認的工程量清單為準。第三條工期3.1開工日期：年月日3.2竣工日期：年月日3.3總工期：天3.4工期順延：如因甲方原因或不可抗力導致工期延誤，雙方應協商順延工期，具體順延時間由雙方另行確認。第四條質量標準4.1工程質量應符合國家及地方相關建筑規范和標準，具體要求詳見附件《工程質量標準》。4.2工程驗收標準以《建筑工程施工質量驗收統一標準》（GB50300）為準。第五條合同價款5.1合同總價款為人民幣元（大寫：），包括材料費、人工費、管理費、利潤及其他相關費用。5.2工程量清單詳見附件《工程量清單及單價表》。第六條付款方式6.1合同簽訂后，甲方應支付合同總價款的%作為預付款，即人民幣元。6.2工程進度款：工程完成至%，甲方支付合同總價款的%。6.3工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價款的%。6.4質保金：剩余合同總價款的%作為質保金，質保期滿后無質量問題一次性支付。第七條雙方權利義務7.1甲方權利義務：7.1.1負責提供施工場地及相關資料，并協助乙方辦理相關手續。7.1.2按時支付合同款項。7.1.3對乙方施工進度、質量進行監督。7.2乙方權利義務：7.2.1按照合同約定的時間、質量標準完成工程施工。7.2.2使用符合國家及行業標準的材料及設備。7.2.3負責施工現場的安全管理，確保施工期間的安全。第八條工程驗收8.1工程竣工后，乙方應提前日通知甲方進行驗收。8.2驗收標準為本合同約定的質量標準，如驗收不合格，甲方應在日內提出整改意見，乙方應按要求進行整改。第九條質保期9.1質保期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。9.2質保范圍內，如出現質量問題，乙方應在接到通知后小時內到達現場進行維修。第十條違約責任10.1乙方未按工期完成工程，每逾期一日，應向甲方支付合同總價款‰的違約金。10.2工程質量不符合約定標準的，甲方有權要求返工，由此產生的費用由乙方承擔。10.3乙方使用不符合約定的材料或設備，甲方有權解除合同，要求賠償損失。10.4甲方未按約定支付款項的，每逾期一日，應向乙方支付合同總價款‰的違約金。第十一條爭議解決11.1雙方因履行本合同產生爭議的，應友好協商解決。11.2協商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十二條其他條款12.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲乙雙方各執份。12.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方（蓋章）：法定代表人或授權代表簽字：日期：年月日