光伏設計施工合同范本?甲方（發包人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方（承包人）：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于甲方擬進行[光伏項目名稱]的建設，需要乙方提供光伏設計及施工服務，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的基礎上，經友好協商，就甲方委托乙方承擔本光伏項目的設計與施工事宜達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：[光伏項目名稱]2.工程地點：[詳細地點]3.工程規模及內容光伏設計：根據甲方提供的場地條件、用電需求等，進行光伏電站的整體設計，包括但不限于光伏組件選型、逆變器選型、支架設計、電氣系統設計、防雷接地設計等，確保設計方案符合國家相關標準及規范，滿足項目發電效率、安全性、可靠性等要求。光伏施工：按照設計方案進行光伏電站的施工建設，包括但不限于場地平整、光伏組件安裝、逆變器安裝、電氣設備安裝、電纜敷設、系統調試等全部施工工作，確保工程質量達到優良標準。4.工程立項批準文號：[如有，請注明]5.資金來源：[甲方資金來源情況]二、合同工期1.設計工期乙方應在本合同簽訂之日起[X]個工作日內完成初步設計方案，并提交給甲方審核。甲方審核意見反饋后，乙方應在[X]個工作日內根據審核意見完成修改，并提交最終設計方案。2.施工工期施工工期自甲方書面通知乙方進場施工之日起計算，總工期為[X]天。乙方應按照甲方要求的進度計劃組織施工，確保各階段工程按時完成。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金；如因不可抗力或甲方原因導致工期延誤，工期相應順延，但乙方應及時通知甲方并提供相關證明文件。三、質量標準1.本工程的設計與施工質量應符合國家及行業現行的相關標準和規范，包括但不限于《光伏發電站設計規范》（GB50797）、《光伏發電站施工規范》（GB50794）等。2.乙方應建立質量管理體系，加強施工過程中的質量控制，確保工程質量達到合同約定的標準。工程竣工后，乙方應提交工程質量驗收報告，配合甲方組織相關部門進行驗收。如工程質量不符合合同約定標準，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤及經濟損失由乙方承擔。四、合同價款及支付方式1.合同價款本合同采用[固定總價/單價包干等具體計價方式]，合同總金額為人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。此價格包含完成本項目光伏設計、施工、設備采購、運輸、安裝調試、驗收、售后服務等全部費用，除因甲方提出的設計變更或不可抗力因素外，合同價格不再調整。2.支付方式預付款：合同簽訂后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]作為預付款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。設計費支付：乙方提交初步設計方案并經甲方審核通過后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]作為設計費，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。設備及材料進場支付：乙方采購的主要設備及材料進場并經甲方驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。工程進度款支付：工程施工進度達到合同約定的[具體進度節點]后，甲方向乙方支付合同總金額的[X%]作為工程進度款，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。竣工驗收款支付：工程竣工驗收合格后[X]個工作日內，甲方向乙方支付至合同總金額的[X%]，即人民幣[大寫金額]元整（小寫：￥[具體金額]元）。質量保證金：合同總金額的[X%]作為質量保證金，在工程竣工驗收合格滿[X]年且無質量問題后[X]個工作日內，甲方一次性無息支付給乙方。乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。五、雙方權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的設計及施工工作進行監督檢查，提出意見和建議。有權按照合同約定對工程質量、進度、安全等方面進行驗收。有權要求乙方提供與本項目相關的文件資料。2.義務向乙方提供開展設計及施工工作所需的基礎資料，包括但不限于場地地形圖、地質勘察報告、用電需求等，并對所提供資料的真實性、準確性負責。按照合同約定及時支付工程款。協調施工現場周邊關系，為乙方施工創造必要條件。組織工程竣工驗收，并在驗收合格后及時辦理相關手續。（二）乙方權利義務1.權利有權按照合同約定獲取工程款。有權要求甲方提供開展工作所需的相關資料。2.義務按照國家及行業現行標準和規范，以及甲方的要求，完成本項目的光伏設計與施工工作，確保工程質量和進度。自行采購施工所需的設備及材料，并確保其質量符合合同要求及相關標準。建立健全施工現場安全管理制度，加強施工安全管理，確保施工過程中無安全事故發生。如因乙方原因導致安全事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切損失。在施工過程中，如發現甲方提供的資料存在問題或與實際情況不符，應及時通知甲方，并提出解決方案。負責施工現場的環境保護工作，遵守國家及地方有關環境保護的法律法規，減少施工對周邊環境的影響。工程竣工后，負責清理施工現場，做到工完場清。為甲方提供不少于[X]年的免費售后服務，在質保期內對工程質量問題及時進行維修或更換。質保期屆滿后，乙方應繼續為甲方提供有償售后服務。六、工程變更1.甲方有權根據項目實際情況提出工程變更要求。乙方應根據甲方的變更要求進行設計和施工調整，并及時提交變更方案及費用預算。2.工程變更涉及增加費用的，甲方應在收到乙方變更方案及費用預算后[X]個工作日內予以審核確認。經甲方確認后，費用按照合同約定的計價方式相應調整，工期按照實際情況順延。3.乙方未經甲方書面同意擅自變更設計或施工方案的，由此造成的費用增加和工期延誤由乙方自行承擔，甲方有權要求乙方恢復原狀或采取其他補救措施，乙方應無條件執行。七、設備及材料供應1.乙方負責本項目所需設備及材料的采購供應，但所采購的設備及材料必須符合國家及行業標準，具有質量合格證明文件，并滿足設計及施工要求。2.乙方應在設備及材料采購前[X]個工作日將采購清單及相關資料提交給甲方審核，甲方有權對設備及材料的品牌、規格、型號等提出意見。乙方應按照甲方審核意見進行采購，如因乙方原因采購的設備及材料不符合合同要求，乙方應負責更換并承擔相關費用。3.設備及材料到貨后，乙方應及時通知甲方進行驗收。甲方應在接到通知后[X]個工作日內組織驗收，如發現設備及材料存在質量問題或與合同約定不符，甲方有權拒絕驗收，乙方應負責退換貨或采取其他補救措施，由此造成的費用增加和工期延誤由乙方承擔。八、違約責任1.甲方違約責任若甲方未按照合同約定支付工程款，每逾期一天，應按照應付未付金額的[X%]向乙方支付違約金。若因甲方原因導致乙方無法按時開展工作或造成工期延誤，甲方應承擔相應的責任，并按照合同約定順延工期。2.乙方違約責任若乙方未按照合同約定的時間和質量要求完成設計或施工任務，每逾期一天，應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金；如因乙方原因導致工程質量不符合合同約定標準，乙方應負責無償返工直至達到合格標準，由此造成的工期延誤及經濟損失由乙方承擔。若乙方擅自將本項目轉包或分包給第三方，甲方有權解除合同，乙方應返還已收取的工程款，并按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。若乙方采購的設備及材料不符合合同要求，乙方應負責更換并承擔相關費用；如因設備及材料問題導致工程質量問題或工期延誤，乙方應承擔全部責任及由此造成的損失。若乙方未按照合同約定提供售后服務，甲方有權自行委托第三方進行維修或處理，相關費用由乙方承擔，乙方還應按照合同總金額的[X%]向甲方支付違約金。九、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同一式[X]份，甲乙雙方各執[X]份，具有同等法律效力。3.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與