武漢疫情停工免責協議書?甲方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________乙方：名稱：______________________法定代表人：________________地址：____________________聯系方式：________________鑒于新型冠狀病毒肺炎疫情（以下簡稱"疫情"）的爆發，對社會經濟造成了重大影響，導致乙方在執行與甲方相關業務過程中出現停工情況。為明確雙方在疫情期間的權利義務，經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方達成如下免責協議：一、協議背景自疫情爆發以來，政府采取了一系列防控措施，包括但不限于限制人員流動、延長假期、停工停產等，乙方所從事的[具體業務領域]受到嚴重影響，無法按照原計劃正常開展工作，導致與甲方的合作項目出現延誤或暫停。二、標的物或服務具體描述乙方為甲方提供[具體服務內容或項目名稱]，包括但不限于[詳細列舉服務的具體范圍、工作內容、交付成果等]。該服務或項目是基于甲乙雙方簽訂的[前期合作協議名稱]開展的，預計總金額為人民幣[X]元，原計劃開始時間為[具體日期]，結束時間為[具體日期]。三、權利與義務（一）甲方權利與義務1.權利有權要求乙方及時通報因疫情導致的停工情況及預計恢復工作的時間。在乙方因疫情停工期間，有權根據實際情況調整工作安排，但應提前通知乙方。2.義務尊重乙方因疫情采取的必要防控措施，理解乙方在疫情期間面臨的困難。根據本協議約定，在乙方符合條件的情況下，免除乙方因疫情停工所產生的違約責任。（二）乙方權利與義務1.權利有權因疫情導致無法正常履行合同義務時，依據本協議要求免除違約責任。在疫情緩解后，有權要求甲方根據實際情況合理調整工作進度和交付時間。2.義務及時向甲方通報因疫情導致的停工情況，包括停工開始時間、預計持續時間、對工作進度的影響等，并提供相關證明材料（如政府發布的疫情防控文件、所在地區實施管控措施的通知等）。積極采取措施減少疫情對工作的影響，在疫情允許的情況下，盡快恢復工作，并優先完成對甲方影響較大的工作任務。對因疫情停工期間所涉及的工作資料、設備等妥善保管，防止丟失或損壞。四、疫情停工期間的相關安排（一）停工時間確定乙方確認，自[具體停工日期]起，因疫情原因導致無法正常開展與甲方相關的工作，進入停工狀態。停工結束時間將根據疫情防控形勢及政府相關規定確定，并及時通知甲方。（二）工作交接在停工前，乙方應與甲方就已開展的工作進行全面交接，確保甲方能夠清楚了解工作進展情況及后續需要注意的事項。交接內容包括但不限于工作文檔、數據資料、未完成的任務清單、與第三方的溝通情況等，并形成書面交接記錄，雙方簽字確認。（三）后續工作安排1.乙方應在停工結束后，盡快制定詳細的工作計劃，明確恢復工作后的工作進度安排，并提交給甲方審核。工作計劃應充分考慮因疫情延誤的時間，合理調整工作節奏，確保能夠按時或盡量減少延誤完成與甲方的合作項目。2.甲方應根據乙方提交的工作計劃，結合自身需求，與乙方共同協商確定最終的工作進度表。如甲方對工作計劃有任何意見或建議，應及時反饋給乙方，乙方應根據甲方意見進行調整優化。五、違約責任1.因疫情屬于不可抗力事件，若乙方因疫情導致未能按照原合同約定的時間、質量要求履行義務，在及時通知甲方并提供相關證明材料后，不承擔違約責任。2.若甲方違反本協議約定，在乙方因疫情停工符合免責條件的情況下，仍要求乙方承擔違約責任，乙方有權拒絕，并要求甲方按照本協議約定履行義務。若甲方的違約行為給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。3.若乙方未按照本協議約定及時通知甲方疫情停工情況或提供虛假證明材料，導致甲方未能及時了解情況并采取相應措施，乙方應承擔由此給甲方造成的損失。六、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至乙方因疫情導致的停工狀態結束且雙方就合作項目的后續事宜處理完畢之日止。2.本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________法定代表人（簽字）：________________