2025年浙江省高級人民法院建設的施工合同意見施工合同協(xié)議書合同編號：簽訂地點：簽訂日期：發(fā)包人（甲方）：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：承包人（乙方）：地址：法定代表人：聯(lián)絡方式：根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就浙江省高級人民法院建設項目的施工事宜協(xié)商一致，達成如下合同協(xié)議：第一條工程概況1.1工程名稱：浙江省高級人民法院建設項目1.2工程地點：1.3工程內容：1.4承包范圍：1.5工程質量要求：符合國家及地方相關質量標準，詳見本合同附件質量要求。1.6工程工期：開工日期：，竣工日期：，總工期：天。第二條發(fā)包人責任與義務2.1發(fā)包人負責提供工程施工場地，包括但不限于土地使用權、拆遷及平整工作，并確保場地具備開工條件。2.2發(fā)包人負責辦理施工所需的一切審批手續(xù)，并支付相關費用。2.3發(fā)包人按照合同約定支付工程款項，并及時審核乙方提交的工程進度報告及結算文件。2.4發(fā)包人有權對工程進度、質量進行監(jiān)督，并提出合理建議。第三條承包人責任與義務3.1承包人應按照合同約定工期、質量要求完成工程施工，并確保工程符合國家相關規(guī)范及標準。3.2承包人應具備承接本工程的合法資質，確保施工人員具備相應資格，并為施工人員購買必要的保險。3.3承包人應采取有效措施，確保施工安全，防止因施工造成的人員傷亡及財產(chǎn)損失。3.4承包人應遵守施工現(xiàn)場管理規(guī)定，文明施工，減少對周圍環(huán)境的影響。3.5承包人應及時向發(fā)包人提交工程進度報告、竣工驗收報告及結算文件，并配合發(fā)包人完成相關工作。第四條工程款支付4.1合同總價：（大寫：）4.2工程款支付方式：4.2.1預付款：合同簽訂后，發(fā)包人支付合同總價的%作為預付款，計人民幣元。4.2.2進度款：按照工程進度節(jié)點支付，具體支付方式詳見本合同附件。4.2.3竣工款：工程竣工驗收合格后，發(fā)包人支付合同總價的%，計人民幣元。4.2.4質量保證金：合同總價的%作為質量保證金，自工程竣工驗收合格之日起滿年后無質量問題，發(fā)包人一次性支付。4.3工程款支付時間：發(fā)包人應于每期款項應付之日起日內支付。第五條工程質量與驗收5.1工程質量標準：符合國家及地方相關質量規(guī)范，詳見本合同附件質量標準。5.2隱蔽工程驗收：隱蔽工程在施工中需經(jīng)發(fā)包人或監(jiān)理單位驗收合格后方可繼續(xù)施工。5.3竣工驗收：工程竣工后，甲乙雙方共同組織驗收，驗收標準以國家及地方相關規(guī)定為準。5.4質量保修：乙方負責提供質量保修服務，保修期限為自工程竣工驗收合格之日起年。第六條工期延誤6.1因發(fā)包人原因導致的工期延誤，發(fā)包人應順延工期，并承擔由此造成的損失。6.2因承包人原因導致的工期延誤，承包人應承擔違約責任，并賠償給發(fā)包人造成的損失。6.3因不可抗力導致的工期延誤，雙方協(xié)商順延工期，互不承擔責任。第七條變更與簽證7.1工程變更：雙方協(xié)商一致后，可對工程內容進行變更，并簽訂書面補充協(xié)議。7.2現(xiàn)場簽證：施工過程中，如需進行現(xiàn)場簽證，雙方應共同確認簽證內容，并及時辦理簽證手續(xù)。7.3變更簽證費用：變更簽證費用應根據(jù)實際發(fā)生情況進行計算，并經(jīng)雙方確認后納入結算。第八條違約責任8.1任一方違約，應承擔相應的違約責任，并賠償給對方造成的損失。8.2因承包人原因導致工程質量問題，發(fā)包人有權要求承包人進行整改，直至解除合同。8.3因發(fā)包人原因導致工程款逾期支付，承包人有權停工，并要求發(fā)包人支付逾期利息。第九條爭議解決9.1本合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十條其他條款10.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。10.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.3本合同一式份，甲乙雙方各執(zhí)份，其余副本用于辦理相關手續(xù)。發(fā)包人（甲方）：名稱：地址：法定代表人：日期：承包人（乙方）：名稱：地址：法定代表人：日期：（以下為合同簽署部分）發(fā)包人（蓋章）：簽署人：日期：