承攬合同保底協議書模板

承攬合同保底協議書甲方（定作人）：姓名：______________________身份證號：________________地址：____________________聯系電話：________________乙方（承攬人）：姓名：______________________身份證號：________________地址：____________________聯系電話：________________鑒于甲方有[具體承攬事項]需求，乙方具備相應承攬能力，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規，就乙方為甲方提供承攬服務事宜達成如下協議：一、承攬事項乙方負責按照甲方要求，完成[詳細描述承攬工作內容，包括工作標準、規格、數量等]。二、工作期限1.開始日期：[具體日期]2.完成日期：[具體日期]乙方應在約定的工作期限內完成全部承攬工作。如因不可抗力或甲方原因導致工作延誤，乙方應及時通知甲方，工作期限相應順延。三、保底條款1.甲方承諾在本協議履行期間，給予乙方保底費用共計人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.保底費用支付方式：-第一期：在本協議簽訂后的[X]個工作日內，甲方向乙方支付保底費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。-第二期：在承攬工作完成進度達到[X]%后的[X]個工作日內，甲方向乙方支付保底費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。-第三期：在承攬工作全部完成且經甲方驗收合格后的[X]個工作日內，甲方向乙方支付保底費用的剩余部分，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。四、驗收標準1.乙方完成承攬工作后，應提前[X]天通知甲方進行驗收。2.驗收標準按照雙方約定的[詳細標準，可列舉具體參數、規格、質量要求等]執行。如乙方交付的工作成果不符合驗收標準，乙方應負責無償返工直至符合標準，返工期間不計入工作期限，但乙方應承擔因返工造成的所有費用及損失。五、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.有權對乙方的工作進行監督和檢查，但不得影響乙方正常工作。2.按照本協議約定及時向乙方支付費用。3.為乙方提供開展承攬工作所需的必要條件，包括但不限于場地、資料等（如有）。（二）乙方權利與義務1.按照本協議約定及甲方要求，按時、按質、按量完成承攬工作。2.自行承擔完成承攬工作所需的設備、工具、材料及人員等費用，但甲方提供的除外。3.在工作過程中遵守相關法律法規及安全操作規程，如因乙方原因造成任何安全事故或其他損失，由乙方自行承擔全部責任。4.對在工作過程中知悉的甲方商業秘密、技術秘密等予以保密，不得向任何第三方泄露。未經甲方書面同意，乙方不得將承攬工作轉包或分包給第三方。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定按時支付費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權解除本協議，并要求甲方支付已完成工作對應的費用及違約金。2.若乙方未按照本協議約定的工作期限或質量標準完成承攬工作，每逾期一天，應按照保底費用的[X]%向甲方支付違約金。如因乙方原因導致工作成果無法通過驗收且經多次返工仍不符合要求的，甲方有權解除本協議，乙方應退還甲方已支付的全部費用，并按照保底費用的[X]%向甲方支付違約金。3.若一方違反本協議約定的保密義務或擅自轉包、分包，違約方應向對方支付違約金人民幣[X]元，并賠償對方因此遭受的全部損失。七、爭議解決如雙方在本協議履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本協議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。甲方（簽字/蓋章）：__________