2025關于建筑工程施工合同建筑工程施工合同合同編號：簽訂地點：簽訂日期：發包方（以下簡稱“甲方”）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：身份/統一社會信用代碼：承包方（以下簡稱“乙方”）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：身份/統一社會信用代碼：根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上，經友好協商，就建筑工程施工相關事宜達成一致，并簽訂本合同。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規模：（包括但不限于建筑面積、結構形式等）1.4工程內容：（包括但不限于土建、安裝、裝飾等具體工作內容）1.5計劃開工日期：1.6計劃竣工日期：1.7總工期：日歷天第二條工程承包范圍乙方承包范圍包括但不限于：（詳細列出乙方負責的具體施工內容，如土方開挖、基礎施工、主體結構、機電設備安裝、裝飾工程等）。具體以雙方確認的施工圖紙、設計文件及工程量清單為準。第三條施工工期3.1開工日期：，竣工日期：。3.2總工期為：日歷天。3.3工期順延的情形：a)甲方原因導致的停工；b)不可抗力因素影響；c)甲方未能按約定提供施工場地、材料或批準文件；d)其他非乙方責任導致的停工。3.4乙方應嚴格按照計劃工期組織施工，確保工程按時完成。如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一天，乙方應向甲方支付違約金人民幣元。第四條工程質量與驗收標準4.1工程質量標準：a)符合國家及地方建筑規范和標準，包括但不限于《混凝土結構工程施工質量驗收規范》（GB50204）、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210）等；b)達到設計文件要求；c)符合甲方的使用要求。4.2驗收標準：a)分部工程驗收；b)竣工驗收；c)質量評定。4.3質量保修：a)質量保修范圍包括但不限于地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏工程等；b)質量保修期限為：年，自工程竣工驗收合格之日起計算；c)保修期內，乙方應接到甲方通知后小時內到達現場進行維修。第五條合同價款與支付方式5.1合同總金額：人民幣元（大寫：）。5.2付款方式：a)合同簽訂后，甲方支付合同總價的%作為預付款；b)工程進度達到時，甲方支付合同總價的%；c)工程竣工驗收合格后，甲方支付合同總價的%；d)余款（即合同總價的%）作為質量保證金，質保期滿后無質量問題一次性付清。5.3付款方式為銀行轉賬，收款賬戶信息如下：戶名：賬號：開戶行：第六條雙方責任與義務6.1甲方責任：a)負責提供施工場地及施工所需的相關資料；b)負責辦理施工所需的審批手續及許可文件；c)按時支付合同款項；d)協助乙方處理施工過程中涉及的外部關系。6.2乙方責任：a)嚴格遵守國家及地方的建筑規范和安全操作規程；b)按照設計文件和施工圖紙進行施工，確保工程質量；c)負責施工現場的管理和安全，防止施工過程中發生安全事故；d)按時提交施工進度報告和相關資料；e)負責施工場地的清理和保護，避免對周邊環境造成污染或損害。第七條安全文明施工7.1乙方應嚴格按照安全施工規范進行施工，確保施工現場的安全，防止發生安全事故。7.2乙方應采取有效措施，確保施工過程中不發生環境污染，做到文明施工。7.3如因乙方原因發生安全事故或環境污染事件，乙方應承擔全部責任，并賠償造成的損失。第八條竣工驗收及保修8.1工程竣工后，乙方應提前天通知甲方進行竣工驗收。8.2竣工驗收應符合國家及地方相關規范，并由雙方共同簽署驗收報告。8.3竣工驗收合格后，乙方應向甲方提供完整的施工資料和質量保修書。8.4質量保修期內，乙方應按約定及時履行保修義務，否則甲方有權委托第三方進行維修，相關費用由乙方承擔。第九條合同的變更與解除9.1本合同經雙方協商一致，可簽訂書面補充協議進行變更。9.2如因不可抗力導致合同無法履行，雙方可協商解除合同或變更合同內容。9.3任何一方違約，導致合同無法履行，守約方有權解除合同，并要求違約方賠償損失。第十條違約責任10.1乙方未按約定工期完成施工，每延誤一天，應向甲方支付違約金元。10.2乙方工程質量未達到約定標準，甲方有權要求返工或修復，相關費用由乙方承擔，并賠償造成的損失。10.3甲方未按約定支付合同款項，每逾期一天，應向乙方支付違約金元。第十一條爭議的解決11.1因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決。11.2協商不成時，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十二條補充條款12.1本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。12.2本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。第十三條合同簽訂甲方（蓋章）：法定代表人或授權代