工程施工合同補充協議編號：__________

甲方（以下簡稱“甲方”）名稱：__________

地址：__________

乙方（以下簡稱“乙方”）名稱：__________

地址：__________

鑒于甲方擬在__________（項目名稱）進行施工，為確保工程順利進行，雙方經友好協商，就有關事宜達成如下補充協議：

一、合同目的：本協議旨在明確甲乙雙方在工程施工過程中的權利、義務及責任，確保工程按期、按質、按量完成。

二、合同背景：甲乙雙方于__________年__________月__________日簽訂了《工程施工合同》（以下簡稱“主合同”），主合同編號為__________。現根據工程實際情況，雙方就主合同部分條款進行補充。

三、補充內容：具體補充內容詳見附件一《工程施工合同補充條款》。

雙方的責任和義務：

一、甲方責任和義務：

1.按照合同約定的時間、質量、數量要求提供施工場地，確保施工環境安全、整潔，符合施工要求。

2.甲方負責辦理與工程相關的各種審批手續，確保工程合法合規。

3.甲方應按照合同約定支付工程進度款，確保乙方施工資金的正常周轉。

4.甲方應配合乙方進行工程驗收，對驗收合格的部分進行驗收確認。

5.甲方應對乙方在施工過程中提出的合理意見和建議給予充分考慮，并及時予以回復。

二、乙方責任和義務：

1.乙方應按照甲方要求，在規定的時間內完成工程設計和施工任務。

2.乙方應確保工程質量符合國家相關標準和甲方要求，對工程質量負責。

3.乙方應嚴格按照施工圖紙和規范進行施工，確保施工安全。

4.乙方應定期向甲方報告工程進度，及時解決施工過程中出現的問題。

5.乙方應按照合同約定的時間完成工程驗收，對驗收不合格的部分進行整改。

6.乙方應遵守國家法律法規，不得以任何形式損害甲方合法權益。

三、雙方權利：

1.甲方有權要求乙方按照合同約定的時間、質量、數量要求完成施工任務。

2.甲方有權對乙方施工過程中的質量、安全、進度進行監督檢查。

3.甲方有權要求乙方對施工過程中出現的問題進行整改。

4.乙方有權要求甲方按照合同約定支付工程進度款。

5.乙方有權要求甲方提供必要的施工條件和協助。

四、雙方義務：

1.雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務，不得擅自變更。

2.雙方應保持良好的溝通，及時解決施工過程中出現的問題。

3.雙方應遵守國家法律法規，不得以任何形式損害對方合法權益。

4.雙方應按照合同約定，妥善保管合同及相關文件。

5.雙方應按照合同約定，承擔因違約而產生的法律責任。

合同金額與支付方式：

一、合同總金額

本工程施工合同補充協議項下的合同總金額為人民幣__________元整（￥__________元），包括但不限于材料費、人工費、機械使用費、管理費、利潤等各項費用。

二、支付方式

1.預付款：合同簽訂后__________個工作日內，甲方應向乙方支付合同總金額的__________%作為預付款，即人民幣__________元（￥__________元）。

2.進度款：工程按進度完成并經甲方驗收合格后，乙方應提交相應的工程進度報告和發票，甲方應在__________個工作日內支付已完成的工程量的__________%作為進度款。

3.驗收款：工程完工后，乙方提交完整的工程結算報告和驗收申請，甲方應在__________個工作日內組織驗收，驗收合格后支付合同總金額的__________%作為驗收款，即人民幣__________元（￥__________元）。

4.保修金：合同簽訂時，甲方應向乙方支付合同總金額的__________%作為保修金，即人民幣__________元（￥__________元）。保修期滿且無質量問題后，乙方應將保修金無息退還給甲方。

三、支付條件

1.乙方提交的工程進度報告、發票等文件必須真實、完整、合法，否則甲方有權拒絕支付相應款項。

2.甲方支付進度款和驗收款的前提是乙方已完成相應工程量，且工程質量符合合同約定和驗收標準。

3.若因乙方原因導致工程延期，甲方有權根據實際情況調整支付進度款的時間和比例。

4.若因不可抗力等原因導致工程無法按期完成，雙方應協商解決支付問題。

四、財務結算

1.雙方應按照國家相關稅收政策和財務管理制度進行財務結算。

2.乙方應在每個支付周期內，向甲方提供詳細的項目費用支出清單和相應的稅務發票。

3.甲方應在收到乙方提供的合法有效發票后__________個工作日內完成支付。

五、違約責任

若任何一方違反支付義務，應按照合同約定承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。

違約與爭議解決機制：

一、違約責任

1.甲方違約：

a.若甲方未按約定支付工程款，應向乙方支付逾期付款違約金，違約金比例為每日萬分之五，自逾期之日起計算至實際支付之日止。

b.若甲方未按約定提供施工場地或必要條件，導致工程延期，應向乙方支付違約金，違約金計算方式為每日__________元，自實際開始施工之日起計算至實際完工之日止。

2.乙方違約：

a.若乙方未按約定的時間和質量完成施工任務，應向甲方支付違約金，違約金計算方式為每日__________元，自逾期之日起計算至實際完工之日止。

b.若乙方提供的工程材料或施工不符合合同約定，造成工程質量問題，乙方應承擔修復費用，并賠償由此給甲方造成的損失。

二、爭議解決

1.爭議解決方式：本協議項下的任何爭議，首先應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟或向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。

2.適用法律：本協議及其爭議解決均適用中華人民共和國法律。

3.管轄法院或仲裁委員會：本協議項下的爭議，由合同簽訂地人民法院管轄或由合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

4.爭議解決程序：

a.發生爭議后，雙方應立即書面通知對方，并在接到通知后__________個工作日內開始協商。

b.若協商未果，任何一方均可向約定的管轄法院或仲裁委員會提出申請。

c.仲裁裁決或法院判決為終局裁決，對雙方均有約束力。

三、保密條款

1.雙方對本協議內容及其履行過程中知悉的對方商業秘密負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。

2.本保密義務不因本協議的終止而失效，保密期限自本協議簽訂之日起__________年。

四、其他

1.本協議的任何修改或補充均需以書面形式作出，并由雙方簽字或蓋章。

2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商解決。

附則：

一、生效條件

本工程施工合同補充協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，但以下條件須同時滿足：

1.甲方已按照協議約定支付了預付款；

2.乙方已按照協議約定開始施工；

3.雙方已就本協議的條款達成一致意見。

二、有效期

本工程施工合同補充協議的有效期為自生效之日起至工程完工并驗收合格之日止。如因不可抗力等原因導致工程延期，本協議的有效期相應順延。

三、變更和終止條款

1.變更：本協議的任何變更均需以書面形式作出，并由雙方簽字（或蓋章）確認。未經雙方書面同意，任何一方不得單方面變更本協議的內容。

2.終止：

a.雙方協商一致，可以終止本協議；

b.一方違約，另一方有權通知違約方終止本協議，并要求違約方承擔相應的違約責任；

c.因不可抗力導致本協議無法履行，雙方均可終止本協議，并互不承擔違約責任。

四、通知

1.除非本協議另有約定，所有通知應以書面形式發送至對方指定的地址，并自發送之日起視為送達。

2.任何一方變更通知地址，應提前__________個工作日書面通知對方。

五、不可抗力

1.不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、戰爭、政府行為等。

2.發生不可抗力事件時，受影響的一方應立即通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。

3.不可抗力事件持續期間，雙方應暫停履行本協議，并協商解決后續事宜。

六、法律適用和爭議解決

本協議的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟或向合同簽訂地仲裁委員會申請仲裁。

七、其他

1.本協議的附件與本協議具有同等法律效力。

2.本協議一式__________份，甲乙雙方各執__________份，具有同等法律效力。

附件：

一、需求文檔

1.《__________項目需求說明書》：詳細描述項目的功能需求、性能需求、安全需求等。

2.《__________項目界面設計規范》：包括用戶界面設計、操作流程設計等。

二、設計方案

1.《__________項目設計方案》：包括總體設計、系統架構設計、網絡設計等。

2.《__________項目詳細設計》：包括模塊設計、接口設計、數據設計等。

三、技術規格

1.《__________項目技術規格書》：詳細列出項目所需的技術參數、技術指標等。

2.《__________項目設備清單》：包括設備名稱、型號、數量、技術參數等。

四、各類證件復印件

1.甲方營業執照復印件；

2.乙方營業執照復印件；

3.甲方資質證書復印件；

4.乙方資質證書復印件；

5.相關政府部門的批準文件復印件。

五、其他附件

1.《__________項目合同補充條款》：對主合同條款的補充說明。

2.《__________項目施工組織設計》：包括施工方案、施工進度計劃、質量保證措施等。

3.《__________項目安全生產責任書》：明確甲乙雙方在安全生產方面的責