協議編號:YHBT--ZZ

綠化苗木栽植協議

甲方:內蒙古藝衡生態環境工程有限責任企業（蓋章）

乙方:

（簽字或蓋章）

日期:

年

月

日苗木栽植協議甲方:內蒙古藝衡生態環境工程有限責任企業（蓋章）乙方:

（簽字或蓋章）鑒于甲方在施工,需要乙方完成苗木栽植部分。甲乙雙方依據《中國協議法》、《中國民法通則》相關要求,在平等、自愿、公平和老實守信標準下,就苗木栽植事宜達成該協議,協議具體內容以下:一、工程名稱:工程地點:協議工期:

協議價款:綜合單價詳見附表。注:決算價格按完工后現場實際工程量及清單中綜合單價、要求進行計算,甲乙雙方確定簽字為準。二、工程內容為:

工程（綜合單價）內容為:挖種植穴、苗木卸車、現場倒運、苗木栽植、修剪（重剪、修根、修枝、涂漆、綠籬修剪等）、平整場地、覆土扶苗（2遍）、圍水圈（2遍）、栽植過程中及栽植后現場清理。上述過程中所包含到機械、工具及材料人工等均由乙方提供,費用由乙方負擔。

三、價款支付及結算方法:工程價款支付方法為分期支付,甲方依據回款情況支付工程款,年底（農歷年）付至所完工程量累計工程款90%,其它10%作為質保金于第二年付清。四、工程質量要求為:

優良

。五、乙方委托

為工程現場責任人,甲方指派

為工程直接責任人。甲乙雙方相互配合,雙方通信工具二十四小時保持通暢,相互配合。六、甲方權利與義務:1、甲方責任人能夠不時檢驗乙方工作進度、質量和協議實施情況,并對不符合甲方要求事項作出指導。乙方勞務人員不得辱罵、毆打甲方責任人員,如發生視情況追究相關當事人刑事及民事責任。2、甲方必需對乙方進行技術交底和安全交底,并按協議約定向乙方支付酬勞。七、乙方權利與義務:1、乙方對委派人員進行書面技術交底和安全交底。乙方在現場發覺問題時,應立刻匯報,逐層反應情況,不得越級進行匯報。乙方必需根據交底內容進行作業,同時應嚴格按國家操作規范和施工驗收規范,精心組織施工。按甲方工期計劃要求,認真編制施工作業計劃,每個月應按時完成甲方下達月工期計劃,如因乙方原因造成質量不合格,乙方將負擔返工材料費、人工費和逾期違約金。2、乙方自行處理勞務人員吃、住、交通問題。乙方雇傭全部勞務人員社保、醫保、人身意外傷害保險均由乙方自行繳納,因乙方未繳納各項保險,在勞動過程中出現任何意外事故,責任均由乙方負擔;如乙方委托甲方墊付代繳,乙方需提供代繳委托書,甲、乙雙方簽字確定,則甲方從乙方最終決算工程款中扣除,此費用已包含在協議價中。3、乙方必需管理好自己勞務人員,進場人員必需持有身份證,工作過程中不得違章作業,工作以外時間內不得參與多種違法活動,由此帶來后果均由乙方負擔。4、乙方必需依據甲方要求組織人力,根據要求進場作業,如因乙方本身原因（人員不足、消極怠工）等情況造成工程不能按時完成施工進度,乙方應加班加點進行工期補救,而且自愿負擔每延誤一日,向甲方支付協議價款0.8%/元/天違約金及其她損失,延期一周乙方自愿放棄全部承包費用并負擔給甲方造成其她損失。5、乙方工作人員在使用材料時要本著節省,避免浪費態度,但不能偷工減料。乙方工作人員有意浪費材料或偷工減料,在苗木倒運過程中損壞苗木,乙方自愿負擔甲方雙倍損失。八、協議推行、驗收及終止:1、中標履約確保金

中標人在收到中標通知書后5日內補齊履約確保金,履約確保金金額為

貳

萬元,作為中標人推行協議約定職責確保,該履約確保金在進場施工三個月后進行退還（不計利息）。如乙方因為價格原因不予進場或進場后停工、怠工,則此履約確保金給予扣除,不予退還。2、質保金

工程完工結算總價款以現場實際工程量為準,乙方要嚴格根據甲方要求時間安排進場,確保不一樣施工階段人員數量要求并保質保量完成各項工程,不得以任何理由延誤工期。如在施工過程中不能按甲方要求完成工作,則甲方有權扣留質保金不予返還。3、現場假如產生協議及附表以外工程量,現場人員應立刻報批,由工程責任人、預算人員確定簽字、定價后,方可生效進入決算,如甲、乙雙方不一樣意其定價,則按市場定額預算進行定價,價格不得超出協議價且小于此規格品種報價,乙方不得以價格不合理拒絕現場施工,如發生此現象則以所定價格2倍進行扣除。4、如因甲方出現短期資金問題,不能立刻給乙方支付進度款,乙方不能以此為由停工、罷工或消極怠工,乙方對本承攬工作酬勞支付情況已作充足了解,資金到位后甲方應立刻給予發放。5、乙方施工人員施工具體質量標準:1）、乙方應嚴格根據栽植方法進行苗木栽植,不得將大塊石頭及雜物填進樹穴,不然,乙方除補救外,負擔該栽植樹苗價款十倍賠償。2）、樹穴形狀按規范應為圓柱形。如乙方工作人員不按該要求施工,挖掘樹穴形狀為鍋底形,除需補救外,乙方負擔協議總價款20%賠償;所以影響樹苗生長,除重新進行栽植進行補救外,乙方負擔協議總價款50%賠償,其所產生費用自行負擔。3）、苗木卸車時乙方應服從甲方現場技術人員管理,輕拿輕放,確保苗木、土球完整。如造成苗木損壞,乙方自愿按苗木價3倍賠償。4）、3m以上常綠樹、胸徑超出8cm帶土球落葉喬木必需用機械卸車、栽植。如有特殊情況需與現場責任人協商處理。5）、栽植過程中包裹土球材料必需拆除。6、乙方施工人員施工時要求:1）、若乙方施工責任人不在現場,需向甲方責任人出具授權委托書指定現場代理人員,施工期間授權委托人除因不可抗力外只限一人不得更換。2）、施工期內乙方必需當日清理施工現場,保持現場潔凈整齊,在苗木進場后,現場清理工作應隨時進行,確保栽植過程中及栽植后現場潔凈整齊,在甲方要求進行清理現場時,乙方應立刻進行配合清理,此費用包含在協議價內,不予另行支付。3）、乙方須配合甲方現場技術人員做好測量放線工作,所發生費用甲方不予另行支付。4）、苗木進場后,乙方須完成當日所到苗木栽植工作,如有特殊情況,造成當日無法全部栽植,乙方必需擬派人員做好苗木看護工作,甲方不予另行支付費用。5）、乙方應配合甲方現場人員進行工程加班工作,如乙方工作人員不服從現場管理人員安排,乙方自愿依據現場加班工程量及協議價款雙倍負擔甲方損失。6）、乙方現場人員需配合甲方技術人員統一安排,如因工作人員不予配合或配合懈怠,乙方自愿退出現場并自愿負擔因終止協議造成損失及放棄全部工程費用。九、協議終止:1、協議推行完成,協議終止;2、乙方現場人員對甲方技術人員統一安排不予配合或懈怠配合,協議終止。十、不可抗力:乙方在協議價內應考慮其工程所發生一切費用,因甲方不可抗力原因發生工期拖延、息工等現象,時間累計100工日內所產生一切費用,甲方不予負擔。十一、爭議處理:甲乙雙方發生爭議,應本著互諒互讓標準協商處理,協商不成,向

呼和浩特市賽罕區人民法院提起訴訟。十二、協議生效:1、本協議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。2、本協議一式三份,甲方執兩份,乙方執一份。協議后附文件屬本協議關鍵組成部分,與本協議含有相同法律效力。十三、協議明示條款:

工程中所包含到機械、工具及材料、人工費用和風險均由乙方負擔,與甲方無關。

甲方需按協議支付承包費用。