園林綠化施工承包協議書7篇篇1發包方（甲方）：[甲方名稱]承包方（乙方）：[乙方名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：[工程內容]4.工程造價：[工程造價]第二條承包方式及范圍1.承包方式：本工程采取包工包料的方式進行承包。2.承包范圍：乙方負責種植花草樹木、搭建花架、鋪設草坪等綠化工作。具體范圍包括：（1）種植喬木、灌木、花卉等植物；（2）搭建室內花架、室外花架；（3）鋪設草坪、草皮等；（4）其他綠化相關的工作。第三條工程期限1.本工程計劃開工日期為[開工日期]，計劃竣工日期為[竣工日期]。2.乙方應在計劃開工日期前提交詳細的施工進度計劃，并嚴格按照施工進度計劃執行。如有必要，雙方可以根據實際情況調整施工進度計劃。第四條工程質量與驗收1.乙方必須嚴格按照國家有關園林綠化的施工規范和技術要求施工，確保工程質量達到優良標準。2.甲方有權對施工質量進行監督，并提出改進意見。乙方應積極配合，并按照甲方要求進行整改。3.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請。甲方在收到申請后，應在合理時間內組織驗收。驗收過程中，甲方有權要求乙方對不合格部分進行整改。4.竣工驗收時，乙方應提供完整的施工記錄、技術資料和驗收報告等相關文件。甲方在驗收過程中，應認真審核相關文件，確保工程質量符合合同約定。第五條工程價款與支付1.本工程總造價為[工程造價]。具體金額以實際結算為準。2.甲方應在合同簽訂后[支付比例]的預付款。剩余款項應在竣工驗收合格后[支付比例]內支付完畢。具體支付時間和金額以實際結算為準。3.乙方在收到款項后，應向甲方提供正式的發票和收據等相關憑證。甲方在收到憑證后，應及時進行財務處理。4.如因甲方原因導致款項支付延遲，乙方有權要求甲方支付相應的利息損失。具體利率和計算方式由雙方協商確定。第六條違約責任及賠償1.如因乙方原因在施工過程中出現質量問題或施工延誤，乙方應承擔相應的違約責任。甲方有權要求乙方進行整改或解除合同。由此造成的損失由乙方承擔。2.如因甲方原因在施工過程中出現付款延遲或合同變更等問題，甲方應承擔相應的違約責任。乙方有權要求甲方支付相應的利息損失或進行合同變更。由此造成的損失由甲方承擔。3.在合同履行過程中，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，雙方應友好協商解決。由此造成的損失由雙方共同承擔。第七條合同變更與解除1.在合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內容或解除合同的，雙方應友好協商解決。變更合同內容時應簽訂補充協議，明確變更內容和生效時間等相關事宜。解除合同時應簽訂解除協議，明確解除原因和生效時間等相關事宜。同時，雙方應妥善處理好相關事宜，確保合同變更或解除不會對雙方造成不必要的損失和糾紛。2.合同變更或解除后，雙方應遵守誠信原則，履行好已簽訂合同的義務和責任。同時，雙方應積極配合，協助對方處理合同變更或解除后的相關事宜。篇2發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程內容：_________第二條工期及交付方式1.乙方應在合同簽訂后盡快安排施工，工期為合同簽訂后_________天內完成。2.交付方式：_________第三條工程質量與驗收1.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、技術要求施工，確保工程質量。2.乙方施工完成后，應及時向甲方提交驗收申請，甲方應在收到申請后盡快安排驗收。3.驗收標準和方法：_________4.驗收時如發現不符合施工要求或質量不合格的，甲方有權要求乙方返工或整改。第四條工程造價與支付1.工程總造價為人民幣_________元整（大寫：_________元整）。2.支付方式：_________3.乙方在收到款項后，應向甲方出具正式發票。第五條甲方責任與義務1.甲方應按時向乙方支付款項。2.甲方應提供必要的施工條件和協助。3.甲方應確保施工場地的安全。4.甲方應及時向乙方反饋施工情況。第六條乙方責任與義務1.乙方應按時完成施工任務。2.乙方應確保施工質量符合甲方要求。3.乙方應合理使用施工場地的設施和設備。4.乙方應遵守施工場地的安全規定。5.乙方應按時向甲方提交驗收申請。6.乙方在合同終止后，應將所有未使用的材料和設備清離現場。篇3發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，簽訂本協議書，共同遵守。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程范圍：_________4.工程內容：_________二、工期及進度要求1.承包方應按發包方要求的工期完成全部工作。2.承包方必須編制施工進度計劃，并報發包方審批。承包方必須按發包方審批后的施工進度計劃組織施工，并接受發包方的檢查監督。3.如因承包方原因造成工期延誤，承包方應承擔由此造成的發包方的全部損失。三、質量與保修1.承包方必須確保施工質量符合本合同約定的標準。如因承包方原因造成施工質量不合格，承包方應承擔全部責任，并賠償由此給發包方造成的全部損失。2.承包方應提供保修服務，保修期為一年。在保修期內，如因承包方原因造成工程質量問題，承包方應負責無償維修。四、價款與支付方式1.本工程總造價為人民幣_________元。2.發包方應在簽訂合同后支付工程總造價的30%作為預付款。承包方在收到預付款后應開具發票。3.承包方應按施工進度計劃完成施工任務，并提交工程量清單和結算報告。發包方應在收到結算報告后7個工作日內完成審核并支付進度款。如因發包方原因造成支付延誤，發包方應承擔由此造成的承包方的全部損失。4.竣工驗收后，承包方應提交最終結算報告。發包方應在收到最終結算報告后7個工作日內完成審核并支付尾款。如因發包方原因造成支付延誤，發包方應承擔由此造成的承包方的全部損失。5.本工程嚴禁包死價和任意變更施工圖及增加工程量。若需調整合同價款，需經雙方協商一致后書面同意。五、雙方的權利和義務1.發包方的權利和義務：（1）發包方有權對承包方的施工進行監督、檢查，并提出改進意見。承包方應接受發包方的監督、檢查，并改進施工。（2）發包方應按時支付工程款項，確保施工進度順利進行。如因發包方原因造成支付延誤，發包方應承擔由此造成的承包方的全部損失。2.承包方的權利和義務：（1）承包方有權獲得合同約定的報酬和獎勵。如因發包方原因造成支付延誤，發包方應承擔由此造成的承包方的全部損失。（2）承包方應確保施工質量符合合同約定，并按時提交工程量清單和結算報告。如因承包方原因造成施工質量不合格或提交報告延誤，承包方應承擔全部責任并賠償由此給發包方造成的全部損失。（3）承包方應接受發包方的監督、檢查，并改進施工。如因承包方原因造成施工問題，承包方應承擔全部責任并賠償由此給發包方造成的全部損失。六、違約責任及賠償金額的計算方法1.如因發包方原因造成支付延誤，發包方應按以下方式向承包方支付違約金：違約金總額為合同總價的10%，每逾期一天支付違約金為合同總價的0.1%。2.如因承包方原因造成施工質量不合格或提交報告延誤，承包方應按以下方式向發包方支付違約金：違約金總額為合同總價的10%，每逾期一天支付違約金為合同總價的0.1%。同時，承包方應賠償由此給發包方造成的全部損失。3.如因不可抗力導致違約，違約方應承擔由此給另一方造成的全部損失。但違約方有義務采取一切必要的補救措施以減少損失。4.違約金的支付不影響守約方向違約方主張權利和要求賠償的權利。違約金的支付不影響合同的繼續履行。違約金的支付不能免除違約方的其他違約責任。違約金的支付不能替代守約方的其他補救措施。違約金的支付不能使守約方的權利得到重復補償。違約金的支付不能使守約方的權利得到優先保障。違約金的支付不能使守約方的權利得到任意擴大或限制。違約金的支付不能使守約方的權利得到違背法律規定的解釋或認定。違約金的支付不能使守約方的權利受到侵害或限制。違約金的支付不能使守約方的權利處于不確定狀態或受到侵害的危險狀態。違約金的支付不能使守約方的權利受到不合理的限制或侵害。違約金的支付不能使守約方的權利受到無法預見的損害或風險。違約金的支付不能使守約方的權利受到不合理的限制或侵害。違約金的支付不能使守約方的權利受到無法預見的損害或風險的影響。違約金的支付不能使守約方的權利受到不合理的限制或侵害的影響篇4發包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，共同簽訂本工程承包協議。一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程范圍：__________4.工程造價：__________二、施工要求1.乙方必須按照甲方提供的施工設計圖及施工說明進行施工，甲方有權對施工過程進行監督，并對違反施工要求的行為進行制止和糾正。2.乙方在施工過程中應注意保護甲方提供的設備、材料，避免損壞和浪費。如有損壞或浪費，乙方應照價賠償。3.乙方應保證施工質量，按照甲方要求的施工標準進行施工。如施工質量不符合要求，乙方應負責返工并承擔由此造成的全部損失。4.乙方在施工過程中應注意安全操作，遵守安全規定，確保施工人員的人身安全。如因乙方原因導致施工人員受傷或死亡，乙方應承擔全部法律責任。三、付款方式1.甲方應在簽訂合同后支付乙方工程總造價的30%作為預付款。2.乙方按照甲方要求完成施工任務并通過驗收后，甲方應支付乙方剩余的款項。具體支付時間根據施工進度和驗收情況確定。3.乙方在收款時應提供合法有效的發票或收據，否則甲方有權拒絕付款。四、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付款項或提供必要支持和資料，應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務或施工質量不符合要求，應承擔相應的違約責任。3.雙方如因違約行為造成對方損失，應承擔相應的賠償責任。五、爭議解決方式1.雙方在履行合同過程中發生爭議時，應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在訴訟過程中，雙方應尊重法律事實，提供真實有效的證據材料。法院作出的判決結果對雙方具有法律約束力。六、合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行各自義務，確保施工任務的順利完成。2.合同終止：若一方違約導致合同無法繼續履行或雙方協商一致同意終止合同，本合同可以終止。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜，包括但不限于未完成工作的處理、已支付款項的退還等。具體細節應根據實際情況進行協商確定。七、其他事項1.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。3.乙方在施工中必須配備安全設施及安全人員，保證安全施工。否則由此引起的安全事故與甲方無關，由乙方自行負責。4.乙方在施工中必須愛護甲方的設備、材料、工具等物品，如有損壞或丟失，必須照價賠償。同時必須保證施工進度和質量，如因乙方原因造成工期延誤或質量問題，由此產生的費用由乙方承擔。5.乙方在簽訂合同時需向甲方提供企業資質證書、營業執照等相關資料，并保證所有施工人員均具備相應的專業技能和資質。在施工過程中，如需變更施工人員或調整施工方案，必須事先得到甲方的同意。6.驗收標準和方法：按照甲方提供的施工設計圖和施工說明進行驗收。驗收時，甲乙雙方應共同對施工質量、材料使用、安全操作等方面進行檢查。驗收不合格的，乙方應負責返工并承擔由此造成的全部損失。驗收合格的，甲方應按時支付款項并辦理相關結算手續。篇5發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程內容：_________第二條工程造價及付款方式1.工程造價：_________2.付款方式：_________第三條施工工期1.乙方應在合同簽訂后7天內進場施工，確保工期按時完成。2.乙方應編制詳細的施工進度計劃，并報甲方審批。甲方應根據施工進度計劃進行監督和管理。3.如因甲方原因或不可抗力因素導致工期延誤，乙方應及時向甲方提出書面申請，經甲方確認后，可相應順延工期。第四條工程質量及驗收標準1.乙方應嚴格按照國家相關施工規范和質量標準進行施工，確保工程質量符合要求。2.甲方應在施工過程中對施工質量和進度進行監督和管理，確保工程質量符合設計要求和驗收標準。3.工程竣工驗收時，乙方應提供完整的施工資料和驗收文件，甲方應組織相關人員進行驗收，并簽署驗收意見。第五條甲方責任與義務1.甲方應確保施工場地的道路暢通、水電供應及通訊暢通等必要施工條件。2.甲方應按時向乙方支付工程款，確保施工進度不受影響。3.甲方應參與工程的竣工驗收工作，并對工程質量進行監督和管理。4.甲方應合理使用工程資金，確保資金使用的合法性和合規性。第六條乙方責任與義務1.乙方應確保施工場地的環境衛生和安全，采取有效措施防止施工過程中產生的噪音、粉塵和廢棄物對環境造成污染。2.乙方應按時向甲方提交施工進度計劃和施工資料，確保甲方了解施工進度和工程質量情況。3.乙方應確保施工人員的安全教育和培訓，制定安全施工措施和應急預案，并定期進行演練。4.乙方應合理使用工程資金，確保資金使用的合法性和合規性。第七條違約責任及賠償標準1.若因乙方原因未能按合同約定完成施工任務，乙方應承擔違約責任，并賠償因此給甲方造成的全部損失。2.若因甲方原因未能按合同約定支付工程款，甲方應承擔違約責任，并賠償因此給乙方造成的全部損失。3.若因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，雙方應協商解決。如協商不成，可依法解除合同。4.在施工過程中，如發生安全事故或質量事故，雙方應積極配合調查處理。若因乙方原因造成事故損失，乙方應承擔賠償責任；若因甲方原因造成事故損失，甲方應承擔賠償責任。5.雙方應嚴格遵守合同約定和法律法規規定的其他違約責任及賠償標準。如有違反，違約方應承擔相應的法律責任和賠償責任。篇6發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程內容：_________第二條工期及交付要求1.乙方應在合同簽訂后盡快安排進場施工，確保施工進度。2.乙方應在合同約定的工期內完成施工任務，并交付給甲方。3.如因甲方原因造成工期延誤，乙方應書面告知甲方，并協商解決。第三條工程質量要求1.乙方應嚴格按照國家有關園林綠化的施工規范和技術標準施工，確保工程質量。2.乙方應建立健全質量管理體系，加強施工過程中的質量控制。3.甲方有權對施工過程中的工程質量進行監督，發現問題及時提出并要求乙方整改。第四條工程造價及支付方式1.本工程總造價為人民幣_________元整（￥_________），具體價格以預算表為準。2.甲方應在合同簽訂后支付工程總造價的_________%作為預付款。3.乙方完成施工任務并交付給甲方后，甲方應支付剩余的款項。4.乙方在收到款項后，應出具合法有效的發票。第五條竣工驗收及保修期1.乙方完成施工任務后，應書面告知甲方進行竣工驗收。2.甲方應在收到乙方的竣工驗收申請后盡快安排驗收，確保工程質量符合要求。3.乙方在竣工驗收合格后，應提供一定期限的保修服務。保修期自竣工驗收之日起計，為期_________年。在保修期內，乙方應對工程進行維護、修復等保修工作。第六條違約責任及賠償標準1.甲方若未按合同約定支付款項，每逾期一天，應向乙方支付合同總金額的千分之五的違約金。2.乙方若未按合同約定完成施工任務或施工質量不符合要求，應向甲方支付合同總金額的千分之五的違約金。同時，乙方應承擔因此給甲方造成的全部損失。3.因不可抗力因素導致合同無法履行的，雙方應協商解決。如協商不成的，任何一方均可解除合同。但違約方應向另一方支付合同總金額的千分之五的違約金。若因不可抗力因素導致合同無法履行給甲方造成損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。第七條爭議解決方式及管轄法院因本合同產生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。管轄法院為_________人民法院。在訴訟過程中產生的訴訟費用及律師費用均由敗訴方承擔。勝訴方有權要求敗訴方賠償其因此產生的全部損失。如雙方均未提起上訴的，則一審法院作出的判決即為終審判決。判決生效之日起10個工作日內敗訴方未履行義務的，勝訴方可向一審法院申請強制執行。在強制執行過程中產生的全部費用均由敗訴方承擔。勝訴方有權要求敗訴方賠償其因此產生的全部損失。篇7發包方（甲方）：__________承包方（乙方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，共同簽訂本合同。一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.工程范圍：__________4.工程內容：__________二、合同工期1.開工日期：__________2.竣工日期：__________3.合同工期：__________天。三、合同價款1.本合同價款為人民幣：__________元。2.支付方式：__________。四、工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到國家及行業規定的驗收標準。2.驗收方法：__________。3.驗收時間：__________。五、施工設計1.乙方接到任務后，應根據設計任務的要求，按時編制高質量的施工設計。施工設計經甲方審查合格后，方能施工。施工設計的主要內容應包括工程概況、總體布置、土方工程、給水排水工程、電力電信工程、綠化工程等。2.乙方在設計過程中，應充分考慮甲方的要求和意見，對設計不合理的地方，甲方有權提出修改意見，乙方應積極予以配合。在甲方提出修改意見后，乙方應根據修改意見調整施工設計，直至甲方滿意為止。3.乙方應確保施工設計的質量，對于因設計質量問題導致的經濟損失和法律責任，乙方應承擔相應的責任。六、材料供應及設備管理1.乙方應嚴格按照設計要求和施工規范，確保使用合格的建筑材料和設備。對于因材料質量問題導致的經濟損失和法律責任，乙方應承擔相應的責任。2.乙方應合理安排材料供應和設備管理，確保施工進度和質量