學校小型施工合同范本_第1頁
學校小型施工合同范本_第2頁
學校小型施工合同范本_第3頁
學校小型施工合同范本_第4頁
學校小型施工合同范本_第5頁
已閱讀5頁,還剩3頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

學校小型施工合同范本1.甲方(買方/出租方/委托方):

甲方名稱:×××學校

甲方地址:××省××市××區××街道××號

法定代表人/負責人:×××

聯系方式:電話:×××××××××××,郵箱:××××@××××.com

2.乙方(賣方/承租方/服務提供方):

乙方名稱:×××建筑有限公司

乙方地址:××省××市××區××街道××號

法定代表人/負責人:×××

聯系方式:電話:×××××××××××,郵箱:××××@××××.com

合同簡介:

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上,就甲方學校的小型施工項目,乙方建筑有限公司愿為甲方提供施工服務,經雙方協商一致,訂立本合同,以明確雙方的權利和義務。

本合同旨在規范甲乙雙方的行為,保障雙方的合法權益,確保施工項目的順利進行。雙方應嚴格遵守合同的約定,任何一方違反合同規定,均應承擔相應的違約責任。

本合同內容包括但不限于工程項目的范圍、質量、進度、價格、支付條件、違約責任等方面,甲乙雙方應全面履行合同約定的各項義務,共同實現合同目標。

本合同的簽訂,標志著甲乙雙方合作的開始。雙方應秉持合作共贏的原則,共同努力,確保施工項目的順利完成,為我國教育事業的發展貢獻力量。

一、項目名稱:×××學校小型施工項目

二、項目地點:××省××市××區××街道××號

三、項目范圍:具體施工范圍以甲方提供的施工圖紙和工程量清單為準

四、質量標準:按照國家標準和行業規范執行,確保工程質量達到優良等級

五、工期要求:工程總工期為××天,具體施工進度以甲方要求和工程實際情況為準

六、價格與支付條件:

1.本合同施工總價為人民幣××元(大寫:玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整),其中包括施工費、材料費、人工費、管理費等。

2.甲方支付乙方的進度款,按照工程進度的實際完成情況,分階段支付。具體支付比例和時間雙方另行約定。

3.工程驗收合格后,甲方應在驗收報告書簽署之日起×天內支付剩余款項。

4.支付方式:銀行轉賬/現金支付,具體支付方式雙方另行約定。

七、履行期限:本合同自雙方簽訂之日起至工程驗收合格并支付完畢之日止。

八、違約責任:

1.乙方未按照合同約定完成施工項目的,甲方有權要求乙方支付違約金,違約金為合同總價款的×%。

2.甲方未按照合同約定支付進度款或剩余款項的,乙方有權拒絕繼續施工,并要求甲方支付違約金,違約金為應付款項的×%。

3.雙方因不可抗力因素導致合同無法履行或部分履行,不承擔違約責任。

九、不可抗力:本合同所稱不可抗力,是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害、社會事件等。

十、爭議解決:雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。

十一、其他條款:

1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。

2.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,對甲乙雙方具有法律約束力。

3.本合同未盡事宜,雙方可另行簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方(買方/出租方/委托方):×××學校

乙方(賣方/承租方/服務提供方):×××建筑有限公司

簽訂日期:××年××月××日

第一條合同目的與范圍

本合同的目的是明確×××學校(以下簡稱甲方)與×××建筑有限公司(以下簡稱乙方)之間關于小型施工項目的合同關系,規定雙方的權利、義務和責任,確保工程的順利完成。

本合同范圍包括但不僅限于以下內容:

1.施工項目的范圍、質量、進度等要求;

2.雙方之間的價格、支付條件、違約責任等事項;

3.工程的驗收、保修以及爭議解決等事宜。

第二條定義

為本合同所述,以下術語具有如下含義:

1.甲方:指×××學校,以下簡稱“學校”。

2.乙方:指×××建筑有限公司,以下簡稱“建筑公司”。

3.施工項目:指學校小型施工項目的具體施工內容,包括但不限于建筑施工、裝修、安裝等。

4.合同總價:指雙方約定的完成施工項目所涉及的費用總和,包括但不限于施工費、材料費、人工費、管理費等。

5.進度款:指甲方根據乙方的施工進度支付的款項,包括但不限于施工費、材料費等。

6.工程驗收:指施工項目完成后,由甲乙雙方共同進行的項目檢查,以確保工程質量符合合同約定。

第三條雙方權利與義務

一、甲方的權利與義務

1.甲方應按照合同約定提供施工項目所需的場地、資料、設備等,并保證提供的資料的準確性和合法性。

2.甲方有權對乙方的施工過程進行監督,并要求乙方按照合同約定進行施工。

3.甲方應按照合同約定的時間、金額支付進度款和剩余款項。

4.甲方應在合同約定的時間內對乙方完成的工程進行驗收,并支付驗收合格后的剩余款項。

5.甲方應協助乙方處理施工過程中遇到的問題,確保施工項目的順利進行。

二、乙方的權利與義務

1.乙方應按照合同約定的范圍、質量、進度等要求完成施工項目。

2.乙方應按照甲方的要求,提供施工過程中的相關資料、報表等。

3.乙方應保證施工過程中的人身安全和財產安全,并承擔由于自身原因導致的人員傷亡和財產損失的責任。

4.乙方應遵守國家法律法規,嚴格按照合同約定的質量標準進行施工,確保工程質量達到優良等級。

5.乙方應協助甲方處理施工過程中遇到的問題,確保施工項目的順利進行。

第四條價格與支付條件

本合同施工總價為人民幣××元(大寫:玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整),其中包括施工費、材料費、人工費、管理費等。

1.甲方支付乙方的進度款,按照工程進度的實際完成情況,分階段支付。具體支付比例和時間雙方另行約定。

2.工程驗收合格后,甲方應在驗收報告書簽署之日起×天內支付剩余款項。

3.支付方式:銀行轉賬/現金支付,具體支付方式雙方另行約定。

第五條履行期限

本合同自雙方簽訂之日起至工程驗收合格并支付完畢之日止。

1.乙方應按照雙方約定的施工計劃和進度完成施工項目。

2.甲方應按照合同約定的時間、金額支付進度款和剩余款項。

3.工程驗收應在施工項目完成后×天內完成。

第六條違約責任

1.乙方未按照合同約定完成施工項目的,甲方有權要求乙方支付違約金,違約金為合同總價款的×%。

2.甲方未按照合同約定支付進度款或剩余款項的,乙方有權拒絕繼續施工,并要求甲方支付違約金,違約金為應付款項的×%。

3.雙方因不可抗力因素導致合同無法履行或部分履行,不承擔違約責任。

4.乙方如未按照合同約定的質量標準完成工程,甲方有權要求乙方重新施工,并要求支付因此產生的一切費用。

5.甲方如未按照約定時間支付進度款或剩余款項,乙方有權按合同總價款的日×%計收滯納金。

6.雙方應嚴格履行合同約定的義務,如一方違反合同規定,造成對方損失的,應承擔相應的賠償責任。

7.雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。

第七條不可抗力

本合同所稱不可抗力,是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況,如自然災害(如地震、臺風、洪水等)、社會事件(如戰爭、動亂、政策變化等)。

1.一旦發生不可抗力事件,乙方應立即通知甲方,并盡一切努力減少損失,同時提供相關證明文件。

2.發生不可抗力事件導致乙方無法按期完成施工項目或無法履行合同義務的,乙方不承擔違約責任。

3.不可抗力事件發生后,雙方應共同協商確定是否繼續履行合同及調整合同履行期限和方式。

4.因不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行,雙方互不承擔違約責任,但應承擔由此產生的附加費用。

第八條爭議解決

雙方在履行合同過程中發生的爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,可以向有管轄權的人民法院起訴。

1.雙方應盡量通過友好協商解決爭議,互相尊重,平等對待,以維護雙方的合作關系。

2.如雙方在協商過程中達成一致,應簽訂書面協議,作為本合同的附件,具有同等法律效力。

3.如協商無法解決爭議,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟,以尋求法律解決。

4.訴訟過程中,雙方應遵守法院的判決結果,履行相應的法律義務。

5.無論通過協商還是訴訟解決爭議,雙方均應承擔因此產生的相關費用。

第九條其他條款

1.通知方式:雙方應通過書面形式相互通知與合同有關的事宜。通知應以電子郵件、快遞或掛號信的方式發送至對方指定的地址和聯系方式。

2.合同變更:本合同的任何修改、補充均須以書面形式作出,并由雙方簽署。經雙方同意,變更部分成為本合同的一部分,具有同等法律效力。

3.終止條件:在合同履行過程中,如一方違約嚴重,導致合同無法履行,另一方有權終止合同。終止合同后,雙方應按照合同約定承擔相應的責任。

4.合同解除:在合同履行過程中,如發生不可抗力事件,導致合同無法履行,雙方可協商解除合同。解除合同后,雙方應按照合同約定承擔相應的責任。

5.保密條款:雙方應對合同內容及在履行合同過程中獲取的對方商業秘密予以保密,未經對方同意,不得向第三方披露。

6.法律適用:本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。

第十條附則

本合同附件為甲

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論