2024年一級建造師之一建工程法規題庫

第一部分單選題（500題）

1、施工過程中，監理工程師以施工質量不符合施工合同約定為由要求

施工單位返工，但是施工單位認為施工合同是由建設單位與施工單位

簽訂的，監理單位不是合同當事人，不屬于監理的依據。對此，正確

的說法是（）。

A.監理工程師應根據國家標準監理，而不能以施工合同為依據監理

B.施工合同是監理工程師實施監理的依據

C.施工合同是否作％監理依據，要根據建設單位的授權

D.施工合同是否作％監理依據，要根據上級建設行政主管部門的意見

確定

【答案】：B

2、根據我國《民法典》的規定，下列情形中，權利人不享有法定解除

權的是（）o

A.運輸建材的貨車途中遭遇洪水，貨物全部變質

B.施工過程中，承包人不滿工程師的指令，將全部工人和施工機械撤

離現場

C.發包人拒不支付工程款，雙方又不能達成延期付款協議

D.施工單位夜間施工擾民，被行政主管部門責令停工，致使工期延

【答案】：D

3、債權人留置財產后，債務人應當在（）的期限內履行債務。

A.不少于一個月

B.不少于兩個月

C.不少于三個月

I).不少于六個月

【答案】：B

4、甲、乙因合同糾紛申請裁決。甲、乙各選定一名仲裁員，首席仲裁

員由甲乙共同選定。仲裁庭合議時產生了兩種不同意見，仲裁庭應當

()作出裁決。

A.按多數仲裁員的意見

B.按首席仲裁員的意見

C.提請仲裁委員會

D.提請仲裁委員會主任

【答案】：A

5、在公布了國家標準或行業標準之后，相應的地方標準()o2017

真題

A.予以修訂

B.繼續有效

C.應當復審

D.即行廢止

【答案】：D

6、下列事項中，屬于專利權保護對象的是()。

A.施工企業的名稱或者標志

B.施工企業編制的投標文件

C.施工企業編制的施工方案

I).施工企業發明的新技術

【答案】：D

7、某施工企業與預制構件廠簽訂了預制構件加工合同，構件加工過程

中施工企業要求變更構件設計，對方同意變更。但加工構件超過60*時,

該施工企業提出解除合同。關于該施工企業權利的說法，正確的是

（）O

A.可隨時解除合同

B.享有留置權

C.不得單方變更設計

D.可請求法院撤銷合同

【答案】：A

8、甲建設單位與乙設計單位簽訂設計合同，約定設計費用200萬元，

甲按約定向乙支付了定金50萬元。如果乙在規定時期內不履行設計合

同，應該返還給甲（）o

A.50萬元

B.80萬元

C.90萬元

D.100萬元

【答案】：C

9、某高速公路項目進行招標，開標后允許（）o

A.評標委員會要求投標人以書面形式澄清含義不明確的內容

B.投標人再增加優惠條件

C.投標人撤銷投標文件

D.招標人更改招標文件中說明的評標定標辦法

【答案】：A

10、關于施工企業進行可能危及危險化學品管道安全的施工作業的說

法，正確的是（）。2016

A.施工企業應當與建設單位共同制定應急預案

B.施工企業應當在開工的3日前通知管道所屬單位

C.施工企業通知管道所屬單位時應采用書面形式

D.建設單位應當指派專門人員到現場進行管道安全保護指導

【答案】：C

11、有關建筑施工企業安全生產教育培訓，說法正確的是（）。

A.施工企業新員工參加安全生產培訓不少于20學時

B.作業人員在同一施工現場更換崗位的，可以不再進行專門的安全教

育培訓I

C.施工企業對被派遣勞動者應當進行崗位安全操作規程和技能培訓

D.高危崗位新職工安全培訓合格后，應實習至少1個月才能獨立上崗

【答案】：C

12、根據《建設工程安全生產管理條例》規定，關于建設單位安全生

產責任的說法中，錯誤的是（）。

A.對向施工企業提供的勘查資料的真實性、正確性、完整性負責

B.施工前進行安全施工技術交底

C.不得任意壓縮合同約定的工期

D.對拆除工程進行備案

【答案】：B

13、民事法律責任分為違約責任和（）。

A.侵權責任

B.財產責任

C.行政責任

D.刑事責任

【答案】：A

14、某工程由甲公司承包，施工現場檢查發現，工程項目管理部的項

目經理、技術負責人、質量管理員和安全管理員都不是甲公司的職工,

而是丙公司的職工。甲公司的行為視同（）。

A.用其他建筑企業的名義承攬工程

B.允許他人以本企業名義承攬工程

C.與他人聯合承攬工程

D.違法分包

【答案】：B

15、甲公司與乙租賃公司約定，由乙公司購買丙廠家生產的一套磁選

設備，并以融資租賃方式供甲公司使用。乙公司在租賃合同終止前，

將該設備的所有權轉讓給丁公司。對此，下列說法中正確的是（）。

A.租賃合同對丁公亙繼續有效

B.乙轉讓該設備所有權須經甲同意

C.租賃合同終止前不得轉讓該設備的所有權

D.丁無義務保證甲繼續使用該設備

【答案】：A

16、建設工程質量保修書的提交時間是（）。

A.自提交工程竣驗收報告之日起15日內

B.工程竣工驗收合格之日

C.自工程竣工驗收合格之日起15日內

D.提交工程竣工驗收報告時

【答案】：D

17、擔保方式分為保證、抵押、質押、留置、定金。關于擔保方式，

說法正確的是（）。

A.銀行為施工單位提供的投標保函，屬于保證

B.建設單位以其取得的建設用地使用權作為擔保向銀行貸款，屬于權

利質押

C.運輸公司為施工單位運輸一批水泥，施工單位拖欠運費，運輸公司

扣押部分水泥作為擔保，屬于動產質押

D.建設單位拖欠工程款，施工單位拒不交工，屬于留置

【答案】：A

18、關于分包工程的稅法，正確的是（）。（2016）

A.分包工程承包人在提供分包工程履約擔保后，不得要求分包工程發

包人提供分包工程付款擔保

B.中標人可以自行決定將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包

給他人完成

C.中標人和分包人就分包項目向招標人根據各自過錯承擔相應的責任

D.施工總承包的，建筑工程主體結構的施工必須由總承包單位完成

【答案】：I）

19、某建設工程于2006年9月15日竣工驗收合格并投入使用，按照

《建設工程質量管理條例》的規定，建設單位應當在（）前，將建

設工程竣工驗收報告和其他文件報建設行政主管部門進行竣工驗收備

案。

A.2006年9月30日

B.2006年10月15日

C.2006年11月15日

D.2006年12月15日

【答案】：A

20、下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是（）o

A.勞動報酬

B.試用期

C.保守商業秘密

D.福利待遇

【答案】：A

21、組織工程項目的竣工驗收是（）法定權利和義務。

A.建設行政主管部匚

B.建設單位

C.監理單位

D.總承包單位

【答案】：B

22、根據施工企業對“安管人員”的培訓考核要求，“安管人員”應當

通過其受聘企業申請安全生產考核，并取得（），該證書有效期為

（）

A.安全生產考核合格證書，1年

B.安全教育培訓合格證，1年

C.安全生產考核合格證書，3年

D.安全教育培訓合格證,3年

【答案】：C

23、關于要約法律效力的表述中，不正確的是（）

A.要約到達受要約人時生效

B.要約的有效期間由要約人在要約中規定

C.要約不可以撤銷

D.要約可以撤回，但撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或

者與要約同時到達受要約人

【答案】：C

24、甲和乙簽訂了房屋租賃合同。其租賃期限最長可為（）。

A.10年

B.20年

C.30年

D.50年

【答案】：B

25、某辦公大樓在保修期間出現外墻裂縫，經查是由于設計缺陷造成。

原施工單位進行了維修，之后施工單位應向（）主張維修費用。

A.建設單位

B.計單位

C.物業管理單位

D.大樓使用者

【答案】：A

26、根據《招標投標法》規定，在招標文件要求提交投標文件的截止

時間前，投標人（）。

A.不得補充、修改、替代或者撤回已經提交的投標文件

B.撤回已經提交的投標文件的，其投標保證金將被沒收

C.可以補充修改或者撤回已經提交的投標文件，并書面通知招標人

D.須經過招標人同意才可以補充、修改、替代已經提交的投標文件

【答案】：C

27、某地建設行政主管部門檢查某施工企業的施工工地，發現該施工

企業沒有按照施工現場管理規定設置圍擋，依法責令其停止施工。該

建設行政主管部門對該施工企業采取的行政行為屬于（）。

A.行政處罰

B.行政裁決

C.行政處分

D.行政強制

【答案】：A

28、關于施工人員權利義務的說法，正確的有（）o

A.檢舉是施工人員的義務

B.施工人員有權了解其作業場所和工作崗位的事故應急措施，這是施

工人員的緊急避險權

C.取得安全防護用品是施工人員的權利，而正確使用安全防護用品是

義務

D.施工人員發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全

生產管理人員或者項目負責人報告

【答案】：C

29、關于建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的說法，正確的

是（）o2017

A.經過勘察、設計單位鑒定后，必須在設計文件中重新界定使用期

B.建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的，產權所有人應當委

托原勘察、設計單位鑒定

C.根據鑒定結果采取加固、維修等措施的，需經原施工企業進行加、

維修和補強

D.不經鑒定、加固等而違法繼續使用造成損失的，由產權所有人和原

施工企業承擔連帶責任

【答案】：A

30、對于工程質量的監督管理，我國實行（）統一監督管理。

A.國務院

B.國務院國家發改委

C.國務院建設行政主管部門

D.國務院質量技術監督部門

【答案】：C

31、某建筑工程已經達到其合理使用年限，業主想繼續使用，則

（）。

A.不能繼續使用，必須拆除

B.可以繼續使用

C.向建設主管部門繳納一定費用后可繼續使用

D.委托鑒定，重新界定使用期

【答案】：D

32、施工單位在工程施工中不必進行見證取樣和送檢的是（）。

A.用于承重結構的混凝土試塊

B.用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件

C.用于分隔墻的混凝土小型砌塊

D.用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥

【答案】：C

33、有關建設工程財產保險的說法，正確的是（）。

A.建設工程保險標的危險程度顯著增加的，保險人只可以要求增加保

費，不可以解除保險合同

B.保險人對財產保險的保費，不得用訴訟方式要求投保人支付

C.財產雖然沒有全部損毀或者滅失，但修理費用將超過賠償金額的，

也應當按照全損進行索賠

D.如果一個工程項目同時由多個保險公司聯合承保，被保險人可以向

其中任意一家索賠

【答案】：C

34、根據《建設工程質量管理條例》的規定，建設單位應當自建設工

程竣工驗收合格之日起（）日內，將建設工程竣工驗收報告和規劃、

公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政

主管部門或者其他有關部門備案。

A.3

B.7

C.15

D.30

【答案】：C

35、某分包單位在進行裝飾工程時未按規定搭設外圍腳手架，被總承包

單位安全生產管理人員及時發現予以制止，并要求整改，但分包單位一

意孤行拒不改正，最終導致腳手架失穩坍塌造成安全事故，則該安全事

故應由（）。

A.總承包承擔責任

B.分包單位承擔主要責任

C.總承包單位和分包單位承擔連帶責任

D.分包單位承擔責任

【答案】：B

36、關于施工中發現文物的報告和保護的說法，正確的是（）。

A.發現人應當在12小時內報告當地文物行政部門

B.文物行政部門接到報告后，應當在48小時內趕赴現場

C.文物行政部門成當在10日內提出處理意見

D.任何單位或者個人發現文物，應當保護現場

【答案】：D

37、注冊建造師繼續教育證書是其延續注冊、變更注冊的重要依據之

一，注冊一個專業的建造師有效期內應參加不少于（）學時的繼續

教育。

A.30

B.60

C.90

D.120

【答案】：D

38、根據《勞動爭議調解仲裁法》規定，勞動爭議申請仲裁的時效期

限為（），仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害

之日起計算。

A.2個月

B.6個月

C.1年

D.2年

【答案】：C

39、根據《勞動合同法》，下列情形中，用人單位不得與勞動者解除勞

動合同的是（）

A.在試用期間被證明不符合用條件的

B.炳非園工負傷，在規定的醫療期內的

C.嚴重違反用人單位的規素制度的

D.被依法追充刑事責任的

【答案】：B

40、甲房地產開發商與乙建筑施工企業簽訂了一份施工合同，雙方在

合同中未約定糾紛的處理方式。后來由于工程質量問題發生了糾紛，

雙方決定將此糾紛提交該市仲裁委員會仲裁。則下列說法中，正確的

是（）。

A.由于雙方在合同中未約定處理糾紛的具體方式，所以只能通過和解

的方式解決糾紛

B.由于雙方在合同中未約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以發生糾紛

后不能通過仲裁解決

C.由于雙方在發生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以可以通

過仲裁解決糾紛

D.由于雙方在發生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以不能通

過和解解決糾紛

【答案】：C

41、根據施工合同，甲建設單位應于2009年9月30日支付乙建筑公

司工程款，2010年6月1日，乙單位向甲單位提出支付請求，則該項

款的訴訟時效（）。

A.中止

B.中斷

C.終止

D.屆滿

【答案】：B

42、采用弄虛作假等手段取得《注冊建造師繼續教育證書》的，一經

發現，立即（）。

A.撤銷當事人注冊證書

B.取消當事人繼續教育記錄，記入不良信用記錄，對社會公布

C.撤銷當事人建造師資格證書

I）.處以罰款

【答案】：B

43、根據《招標投標法》，投標人補充、修改或者撤回已提交的投標

文件，并書面通知招標人的時間期限應在（）o

A.評標截止時間前

B.評標開始前

C.提交投標文件的截止時間前

D.投標有效期內

【答案】：C

44、某施工企業與預制構件廠簽訂了預制構件加工合同，構件加工過

程中施工企業要求變更構件設計，對方同意變更。但加工構件超過60%

時，該施工企業提出解除合同。關于該施工企業權利的說法正確的是

（）o

A.可隨時解除合間

B.享有留置權

C.不得單方變更設計

D.可請求法院撤銷合同

【答案】：A

45、某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單

位以自己的名義將該模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板

賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為（）合同。

A.有效

B.效力待定

C.可變更、可撤銷

D.無效

【答案】：A

46、執行政府定價的合同，當事人一方逾期提取貨物，遇到政府上調

價格時，應當按（）價格執行。

A.原

B.新

C.市場

D.原價和新價的平均

【答案】：B

47、根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，建筑市場誠信行為記

錄信息的公布期限一般為（）。

A.3個月

B.6個月至3年

C.3個月至6個月

D.6個月至1年

【答案】：B

48、根據《節約能源法》，房地產開發企業在銷售房屋時，應當向購

買人明示所售房屋的節能信息有（）。（2014）

A.能效標識

B.節能措施

C.質量保修書

D.建筑節能標準

【答案】：B

49、根據《建筑工程五方責任主體項目負責人質量終身責任追究暫行

辦法》，下列人員中，不屬于五方責任主體項目負責人的是（）。

A.建設單位項目負責人

B.監理單位負責人

C.勘察單位項目負責人

D.施工單位項目經理

【答案】：B

50、關于定金的說法，正確的是（）

A.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當原數額返還定金

B.定金合同自合同訂立之日起生效

C.既約定違約金又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金

或者定金條款

D.定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的10%

【答案】：C

51、已取得一級建造師資格證書的施工管理人員應（）。

A.具備一定的施工管理實踐經驗和資歷

B.具備一定的施工管理實踐經驗和資歷，并具有一定外語水平

C.具備豐富的施工管理實踐經驗和資歷

D.具備豐富的施工管理實踐經驗和資歷，并具有一定外語水平

【答案】：D

52、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。

A.施工人員對涉及結構安全的試塊、試件和材料，可直接在現場取樣

B.取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，標識和封志應標明工

程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量，并由見證人員和

取樣人員簽字

C.涉及結構安全的試塊、試件和材*料見證取樣和送檢比例不得低于有

關技術標準中規定應取樣的20%

D.見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔當

【答案】：B

53、關于分包單位責任的敘述中，不正確的是（）。

A.總承包單位在分包工程時，應當同分包單位簽訂分包合同

B.分包單位要根據分包合同的約定，對總承包單位承擔責任

C.分包單位與總承包單位還要就分包工程承擔連帶責任

D.分包單位按照分包合同的約定對總承包單位和發包單位負責

【答案】：D

54、依法實施強制監理的工程項目，對施工組織設計中的安全技術措

施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準負有審查責任的是

（）O

A.發包人駐工地代表

B.工程監理單位

C.設計單位

D.項目技術負責人

【答案】：B

55、關于定金的說法，正確的是（）。

A.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當原數額返還定金

B.定金合同自合同訂立之日起生效

C.既約定違約金又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約

金或者定金條款

D.定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的10%

【答案】：C

56、下列安全生產條件中，不屬于取得建筑施工企業安全生產許可證

條件的是（）o

A.制定完備的安全生產規章制度和操作流程

B.配備專職安全生產管理人員

C.各分部分項工程有應急預案

D.管理人員每年至少進行1次安全生產教育培訓

【答案】：C

57、關于民事訴訟中簡易程序的說法，正確的是（）o2017真題

A.第一審民事案件和笫二審民事案件的審理均可適用簡易程序

B.基層人民法院審理的民事案件，當事人雙方可以約定適用簡易程序

C.簡易程序應當在立案之日起6個月內審結

D.簡易程序的審理期限由本院院長批準可以延長

【答案】：B

58、根據《歷史文化名城名鎮名村保護條例》，在歷史文化街區、名

鎮、名村核心保護范圍內，允許建設的工程是（）o

A.新建住宅

B.新建廠房

C.擴建必要公共服務設施

D.擴建辦公樓

【答案】：C

59、根據《民法典》的規定，招標人向投標人發出的中標通知書，是

()O

A.要約

B.承諾

C.新要約

D.要約邀請

【答案】：B

60、關于地方性法規、自治條例、單行條例制定的說法，正確的是

()o2014

A.省、自治區、直轄市的人民代表大會制定的地方性法規由其常務委

員會發布公告予以公布

B.省、自治區、直轄市的人民代表大會常務委員會制定的地方性法規

由人大主席團批準后予以公告

C.較大市的人民代表大會及其常務委員會制定的地方性法規由其常務

委員會直接公布

D.自治條例和單行條例報經批準后，分別由自治區、自治州、自治縣

的人大常委會予以公布

【答案】：D

61、某場館工程的質量保修書的保修期限中，符合行政法規強制性規

定的是（）。

A.主體結構工程為10年

B.供熱與供冷系統為3年

C.屋面防水工程為3年

D.有防滲漏要求的房間和內外墻為2年

【答案】：B

62、某結構工程施工中，模板支撐系統坍塌導致重大質量事故，則施

工單位應在事故發生后（）小時內報告工程所在地建設行政主管部

Iio

A.1

B.2

C.12

D.24

【答案】：D

63、某建設單位于2015年2月15日中清領取了某建設項目的施工許

可證，但因項目拆遷受阻，2016年2月22日才決定開工，則建設單

位應當（）o

A.工向發證機關報告后即可開

B.向發證機關再次申請施工許可證延期

C.向發證機關重新申請領取施工許可證

D.報發證機關重新核驗施工許可證

【答案】：C

64、承運人應按運輸合同約定將貨物運輸到指定地點后，托運人拒絕

支付運輸費用，承運人可以對相應的運輸貨物行使（）o

A.留置權

B.抵押權

C.抵消權

D.質押權

【答案】：A

65、建設單位取得施工許可證后，若不能按期開工，應當向發證機關申

請延期，每次延期不超過（）個月

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：C

66、關于建設工程分包的說法，正確的有（）。

A.施工企業將工程分包給未申領安全生產許可證的企業

B.勞務企業可以承接施工總承包、專業承包或其他勞務分包企業分包

的勞務作業

C.施工總承包企業將鋼結構工程分包給具有相應資質的企業

D.總承包單位經建設單位同意后，可以將建設工程的關鍵性工作分包

給其他企業

【答案】：C

67、某建筑公司采用不同的方式分別與甲乙丙丁四家材料供應商訂立

了仲裁協議，其中無效的仲裁協議是（）o

A.爭議發生之后與用達成的書面協議

B.與乙在合同中約定的仲裁條款

C.與丙通過電子郵件約定的仲裁意思表示

D.與丁口頭約定的仲裁意思表示

【答案】：D

68、對民事訴訟法的基本特征表述的正確的是（）

A.當事人約定訴訟方式解決糾紛的，人民法律才有管轄權

B.除簡易程序外均采用合議庭合議制

C.所有民事案件審理及判決結果均應由社會公開

D.一個案件須由兩級人民法院審理才告終結

【答案】：B

69、證據應用的全部內容不包括（）。

A.證明對象

B.舉證責任

C.證據收集

D.訴訟答辯

【答案】：D

70、某住宅樓工程.總承包單位將裝飾裝修工程分包。工程竣工驗收后

發現一些問題：主體工程混凝土出現部分滲漏、一些房間墻面瓷磚脫落

等問題。關于該責任承擔的說法，正確的是（）。

A.由總承包單位承擔全部責任

B.由總承包單位與分包單位承擔連帶責任

C.總承包單位對主體混凝土質量承擔責任，總承包單位與分包單位對墻

面瓷磚質量承擔連帶責任

D.總承包單位對主體混凝土質量承擔責任，分包單位對墻面瓷磚質量承

擔責任

【答案】：C

71、施工企業資質有效期屆滿，企業需要延續資質證書有效期的，應

當在資質證書有效期屆滿（）日前，申請辦理資質延續手續。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】：D

72、（2019年真題）關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。

A.見證人員應當在試樣或其包裝上作出標識、標志

B.涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣比例不得低于有關技術

標準中規定應取樣數量的50%

C.見證人員應當由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔任

D.用于承重墻體的砌筑砂漿試塊必須實施見證取樣

【答案】：D

73、向法院申請執行的期間為（）。

A.3個月

B.6個月

C.1年

I）.2年

【答案】：D

74、（2020年真題）下列損失中，屬于安裝工程一切險的保險責任范

圍的是（）。

A.因原材料缺陷引起的保險財產本身的損失

B.火災造成的損失

C.由于超電壓造成電氣設備本身的損失

D.施工用機具失靈造成的本身損失

【答案】：B

75、《民法典》規定，債務人以明顯不合理的低價轉讓財產，對債權

人造成損害，并且（）的，債權人也可以請求人民法院撤銷債務人

的行為。

A.受讓人知道該情形

B.損害已經實際發生

C.債務人有惡意

D.受讓人有過失的

【答案】：A

76、乙施工企業向界建設單位主張工程款，甲以工程質量不合格為由

拒絕支付，乙將其工程款的債權轉讓給丙并通知了甲。丙向甲主張該

債權時，甲仍以質量原因拒絕支付。關于該案中債權轉讓的說法，正

確的是（）o

A.乙的債權屬于法定不得轉讓的債權

B.甲可以向丙行使因質量原因拒絕支付的抗辯

C.乙轉讓債權應當經過甲同意

D.乙轉讓債權的通知可以不用通知甲

【答案】：B

77、某工程由甲施工企業承包，施工現場檢查發現項目部的項目經理、

技術負責人、質量管理人員和安全管理人員都是乙施工企業職工。則

甲的行為視同（）。

A.允許他人使用本企業名義承攬工程

B.違法分包

C.與他人聯合承攬

D.使用其他企業名義承攬工程

【答案】：A

78、負責非中央管理的建筑施工企業生產許可證的頒發和管理，并接

受國務院建設主管部門指導和監督的是（）。

A.國務院建設主管部門

B.省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門

C.市級建設主管部匚

D.縣級以上建設主管部門

【答案】：B

79、關于人民調解的說法，正確的是（）。2014

A.人民調解委員會是依法設立的調解民間糾紛的群眾性自治組織

B.人民調解委員會經調解達成的調解書與仲裁調解書具有同樣的法律

效力

C.人民調解委員會經調解達成的調解協議具有法律約束力

I）.當事人對人民調解委員會經調解達成的調解協議有爭議的，不得起

訴

【答案】：C

80、在同一法律體系中，根據一定的標準和原則制定的同類法律規范

的總稱是（）o2017真題

A.法律形式

B.法律部門

C.法律規章

D.法律制度

【答案】：B

81、分包工程總承包發生質量問題時，關于總分包質量責任的說法，

正確的是（）。2018真題

A.建設單位必須先向總承包單位請求賠償，不足部分再向分包單位請

求賠償

B.建設單位應當在分包合同價款限額內向分包單位求償

C.其他受害人可以向分包單位請求賠償，也可以向總承包單位請求賠

償

D.其他受害人必須先向分包單位請求賠償，不足部分再向總承包單位

請求賠償

【答案】：C

82、某辦公樓設計合同經建設單位和設計方雙方協商進行了變更，則

該合同變更的效力應當表述為（）。

A.變更的效力僅及于變更的部分

B.未變更部分效力不確定

C.已履行部分應恢復原狀

D.當事人喪失賠損請求權

【答案】：A

83、甲施工企業與乙勞務派遣公司訂立勞務派遣協議，由乙向甲派遣員

工丁某。關于該用工關系的說法，正確的是（）o2017

A.丁某工作時因工受傷，甲應當申請工傷認定

B.在派遣期間，甲被宣告破產，可以將丁某退回乙

C.乙應當對丁某進行工作崗位所必需的培訓

D.在派遣期間，丁被退回的，乙不再向其支付勞動報酬

【答案】：B

84、下列人員中，屬于建筑施工特種作業人員的是（）。

A.木工

B.鋼筋工

C.瓦工

D.電工

【答案】：D

85、（2020年真題）關于安全生產監督管理部門執行監督檢查任務的

說法，正確的是（）。

A.發現存在的安全問題應當由其他有關部門進行處理的，應當及時移

送

B.對被檢查單位的技術秘密經審批后可以公開

C.負有安全生產監督管理職責的部門應當分別進行檢查

I）.負有安全生產監督管理職責的部門查處的信息應當彼此保密

【答案】：A

86、在沒有書面約定的情況下，因建筑工程施工合同糾紛提起的訴訟,

（）法院沒有管轄權。

A.施工行為地

B.被告住所地

C.合同履行地

D.原告住所地

【答案】：D

87、裁判執行中，當事人自行達成和解協議時的處理，一方當事人不

履行和解協議的，人民法院（）。

A.告之當事人重新起訴

B.告之另一方當事人重新申請執行

C.可以根據對方當事人的申請，恢復對原生效法律文書的執行

D.終止執行

【答案】：C

88、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，下列施

工企業的行為中，屬于工程安全不良行為認定標準的是（）。

A.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的

B.在施工中偷工減料的

C.使用未經驗收的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架

設設施的

I）.拖延履行保修義務的

【答案】：C

89、依照外國（地區）法律成立且實際管理機構不在中國境內，但在

中國境內設立機構、場所的，或者在中國境內未設機構、場所，但有

來源于中國境內所得的企業，是（）0

A.本國企業

B.外國企業

C.居民企業

D.非居民企業

【答案】：D

90、依據《民事訴訟法》的規定，合議庭組成人員確定后，應當在

（）日內告知當事人。

A.3

B.5

C.7

D.10

【答案】：A

91、乙施工單位通過招標程序中標了甲開發公司的一個施工項目。簽

約前，甲要求讓利5機否則不簽施工合同。后雙方按中標價簽訂了備

案合同，同時簽訂了讓利5%的補充協議。竣工結算時，甲按讓利協議

扣減結算總價5%,乙以自己虧損為由不同意讓利并向法院提起訴訟，

要求按中標價結算。下列說法正確的是（）。

A.應以備案合同作為結算工程價款依據

B.該補充協議屬于可撤銷合同

C.應以補充協議座,立結算工程價款依據

D.乙方行為構成合同違約

【答案】：A

92、關于施工中發現文物的報告和保護的說法，正確的是（）

A.發現人應當在12小時內報告當地文物行政部門

B.文物行政部門接到報告后，應當在48小時內趕赴現場

C.文物行政部門成當在10日內提出處理見

D.任何單位或者個人發現文物，應當保護現場

【答案】：D

93、甲將閑置不用的工程設備出售給乙，雙方約定3天后交付設備，

次日，甲又將該設備賣給丙，并向丙交付了該設備。經查，丙不知甲

與乙之間有合同關系。關于甲、乙、丙之間的合同效力的說法，正確

的是（）o（2012）

A.甲與乙、丙之間的合同均有效

B.甲與乙之間的合同無效，甲與丙之間的合同有效

C.甲與乙、丙之間的合同均無效

D.甲與乙之間的合同先生效后失效，甲與丙之間的合同有效

【答案】：A

94、下列關于知識產權保護期限正確的是（）o

A.專利的保護期限均是20年

B.商標的保護期限是10年，到期后不允許續展

C.著作權中作者的署名權永遠保護

I）.公民的作品發表權、使用權保護期限為作者的終生

【答案】：C

95、下列選項中適生訴訟時效的是（）o

A.支付存款本金及利息請求權

B.兌換國債、金融債券

C.基于買賣合同產生的債務請求權

D.基于投資關系產生的繳付出資請求權

【答案】：C

96、訴訟時效的起算是指（）°

A.從權利人能行使請求權之日開始算起

B.從義務人能行使請求權之日開始算起

C.從權利人知道或應當知道其權利受到侵害之日起開始計算

D.以上說法都不正確

【答案】：C

97、物權和債權的性質分別可以表述為（）。

A.相對權，絕對權

B.相對權，相對權

C.絕對權，相對權

D.絕對權，絕對權

【答案】：C

98、某建筑公司與職工小王因為工資獎金的問題產生了勞動爭議，小王

準備去當地的勞動爭議仲裁委員會申請勞動仲裁。依據《勞動法》的

規定，對勞動仲裁的理解正確的是（）。

A.必須是當事人雙方都要求仲裁，才可以向勞動爭議仲裁委員會申請仲

裁

B.只要當事人任何一方要求仲裁，就可以直接向勞動爭議仲裁委員會申

請仲裁

C.仲裁裁決一般應在收到仲裁申請的30日內作出

D.仲裁應當自勞動爭議發生之日起30日內向勞動爭議仲裁委員會提出

書面申請

【答案】：B

99、根據《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規定》，

對建筑工程安全防護、文明施工措施費用的使用負總責的單位是

（）。2017

A.監理單位

B.建設單位

C.總承包單位

D.分包單位

【答案】：C

100、甲建筑公司對企業員工進行了培訓，通過學習，員工乙對于撤銷

權有了一定的了解，總結了四個觀點，其中正確的是（）。

A.撤銷權僅指債權人對債務人的危害其債權實現的不當行為的撤銷

B.撤銷權僅指合同當事人對欠缺生效條件的合同的撤銷

C.撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起1年內行使

D.撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起2年內行使

【答案】：C

10k國有建設用地使用者依法對土地享有的權利不包括()o

(2012)

A.占有權

B.使用權

C.收益權

D.所有權

【答案】：D

102、()是指合同當事人雙方依據合同條款的規定，實現各自享有

的權利，并承擔各自負有的義務。

A.合同履行

B.合同清償

C.債務履行

D.合同終止

【答案】：A

103、關于中標通知書的法律效力，下列說法正確的是()。

A.要約邀請

B.要約

C.承諾

D.合同書

【答案】：C

104、根據施工合同，甲建設單位應于2014年9月30日支付乙建筑公

司工程款，2015年6月1日，乙單位向甲單位提出支付請求，則就該

項款額的訴訟時效（）o

A.中止

B.中斷

C.終止

D.屆滿

【答案】：B

105、關于建設用地使用權，下列說法正確的是（）。

A.建設用地使用權存在于國家所有和集體所有的土地上

B.國家嚴格限制以出讓和劃撥方式設立建設用地使用權

C.設立建設用地使民權的，應當向登記機構申請建設用地使用權登記

D.以劃撥方式取得建設用地使用權的，不得將建設用地使用權轉讓

【答案】：C

106,2011年8月100,某施工單位與建材商簽訂了一份買賣合同，

約定將工程完工后剩余的石材以10萬元的價格賣給建材商，合同履行

地為施工單位所在地。2011年8月18日，建材商依約交付1萬元定金。

2011年8月21日，施工單位為建材商代為托運。2011年8月25日，

建材商收到貨物，但并沒有按照約定在貨到時付款。該定金合同的生

效日期為（）。

A.8月10日

B.8月18日

C.8月21日

I）.8月25日

【答案】：B

107、從不同類型法律的關系來看，下列關于工程建設審計結論的說法

中，錯誤的是（）。

A.當事人可以約定以審計結論作為合同的結算依據

B.審計結論與合同價款不一致并不一定能影響合同效力

C.審計結論任何時候都不能作為合同案件的判決依據

D.合同約定不明或約定無效時，審計結論可以作為判決依據

【答案】：D

108、甲公司與乙公司組成聯合體共同承包了某大型建筑工程的施工。

關于該聯合體承包行為的說法，正確的是（）（2013）

A.乙按照承擔施工內容及工程量的比例對建設單位負責

B.建設單位應當與甲、乙分別簽訂承包合同

C.甲和乙就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任

D.該行為屬于肢解工程發包的違法行為

【答案】：C

109、關于勞務派遣的說法，正確的是（）。（2015）

A.所有被派遣的勞動者應當實行相同的勞動報酬

B.勞務派遣單位應當取得相應的行政許可

C.勞務派遣用工是建筑行業的主要用工模式

D.用工單位的主要工作都可以由被派遣的勞動者承擔

【答案】：B

110、《招標投標法》規定，必須進行招標的項目而不招標的，將必須

進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標的，責令限期

改正，可以處項目（）的罰款。

A.成本金額5%。以上10%。以下

B.合同金額5%。以上10%。以下

C.成本金額10%。以上20%。以下

D.合同金額10%。以上20%。以下

【答案】：B

11k根據《城市建設檔案管理規定》，建設單位應當在工程竣工驗收

后（）內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。

A.6個月

B.3個月

C.9個月

D.1年

【答案】：B

112、債權是相對權，債權相對性的體現不包括（）

A.債權客體相對性

B.債權主體相對性

C.債權內容相對性

D.債權責任相對性

【答案】：A

113、甲總承包單位將部分非主體工程分包給具有相應資質條件的乙分

包公司，且已征得建設單位同意。下列關于分包行為的說法中，正確

的是（）。

A.甲總承包單位必須報上級主管部門批準備案

B.建設單位必須與乙分包公司重新簽訂分包合同

C.乙分包公司應按照分包合同的約定對甲總承包單位負責

D.建設單位必須重新為乙分包工程辦理施工許可證

【答案】：C

114、關于工程承發包的說法，不正確的是（）o

A.需要向原中標人采購工程，否則將影響施工的項目，可以邀請招標

B.兩階段招標的，第一階段投標人只提交技術建議

C.招標公告和公示信息可以在“中國招標投標公共服務平臺”發布

D.涉及國家安全、國家秘密的項目可以不招標

【答案】：A

115、在城市市區噪聲動感區域內，禁止夜間進行產生噪聲污染的施工

作業，因特殊需要必須連續作業的，必須（）。

A.經附近居民所在單位的同意

B.在居民小區代表監視下施工

C.公告附近居民

D.經居民小區業主委員會同意

【答案】：C

116、某旃工項目招標，招標文件開始出售的時間為3月20日，停止

出售的時間為3月30日，提交投標文件的截止時間為4月25目，評

標結束的時間為4月30日，則投標有效期開始的時間為（）。

A.3月20日

B.3月30日

C.4月25日

D.4月30日

【答案】：C

117、2016年9月15日，甲材料供應商與丙材料供應商訂立書面合同,

轉讓甲對乙施工企業的30萬元債權。同年9月25日，乙接到甲關于

轉讓債權的通知。關于該債權轉讓的說法，正確的是（）。

A.甲與丙之間的債權轉讓合同9月25日生效

B.丙于9月15日可以向乙主張30萬元債權

C.甲與丙之間的債權轉讓行為于9月25日對乙生效

D.乙拒絕清償30萬元債務的，丙可以要求甲和乙承擔連帶責任

【答案】：C

118、根據《特種設備安全監察條例》，經核準的特種設備檢驗檢測機

構對特種設備進行的檢測包括（）o

A.旁站檢驗

B.平行檢驗

C.破損檢驗

D.型式檢驗

【答案】：D

119、假冒注冊商標罪是指，未經注冊商標所有人許可，（）情節

嚴重的行為。

A.在相同的商品上使用與注冊商標近似的商標

B.在同類商品上使用與注冊商標近似的商標

C.在同類商品上使用與注冊商標相同的商標

I）.同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標

【答案】：D

120、在文物保護單，'立的保護范圍內或者建設控制地帶內建設污染文物

保護單位及其環境的設施的，或者對巳有的污染文物保護單位及其環境

的設施未在規定的期限內完成治理的，由（）依照有關法律、法規的

規定給予處罰。

A.住房城鄉建設部匚

B.文物行政主管部匚

C.環境保護行政部匚

D.當地人民政府

【答案】：C

12k人民法院可以艱據具體情況對不同的證據采用不同的保全方法，

下列行為不是證據保全方法的是（）。

A.沒收

B.扣押

C.查封

D.勘驗

【答案】：A

122、某施工企業派采購員王某采購一批外墻面磚，王某與某建筑材料

公司簽訂一份外墻面磚供應合同，因洽談順利，且該生產公司的衛生

潔具質量上乘，價格優惠，遂以公司名義又簽訂了50套潔具供應合同,

則該潔具供應合同屬于（）。

A.效力待定合同

B.無效合同

C.可變更合同

D.可撤銷合同

【答案】：A

123、某工程項目工期為12個月，其中合同價款中安全防護、文明施

工措施費用為100萬元。在合同沒有約定或約定不明情況下，建設單

位預付該部分費用最低應為()萬元。☆?。四真題

A.10

B.20

C.30

D.50

【答案】：C

124、根據我國法律體系，其法律效力從高到低的排列正確地是

()O

A.憲法、建筑法、建設工程安全管理條例、天津市建設工程房屋拆遷

管理辦法

B.天津市建設工程房屋拆遷管理辦法、建設工程安全管理條例、建筑

法、憲法

C.憲法、建設工程安全管理條例、建筑法、天津市建設工程房屋拆遷

管理辦法

D.建筑法、憲法、建設工程安全管理條例、天津市建設工程房屋拆遷

管理辦法

【答案】：A

125、甲發包方與乙承包人簽定了建設工程施工合同，并約定若雙方產

生糾紛由原告住所地法院管轄，合同履行過程中，甲乙發生了糾紛，

因此合同糾紛提起的訴訟，應由以下（）法院進行管轄。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.不動產未登記的，由不動產實際所在地管轄

D.無論是否登記，均由不動產實際所在地管轄

【答案】：C

126、甲建設單位拖欠乙施工企業工程款，乙發函催告甲還款。乙的催

告行為在提起訴訟時產生的效果是（）o2017真題

A.訴訟時效的中止

B.訴訟時效的中斷

C.訴訟時效的延長

D.改變法定時效期間

【答案】：B

127、甲、乙兩建筑公司于2016年3月10日組成一個聯合體去投標，

在共同投標協議中約定：如果在施工過程中出現質量問題而遭遇建設

單位索賠，各自承擔索賠額的50%。2017年6月22日，甲建筑公司

施工部分出現質量問題，建設單位索賠80萬元。則下列說法正確的是

（）。

A.由于是甲公司的原因導致，故建設單位只能向甲公司主張權利

B.因約定各自承擔50%,故乙公司只應對建設單位承擔40萬元的賠償

責任

C.建設單位有權要求乙建筑公司對80萬元索賠額承擔責任

D.只有甲公司無力承擔，乙公司才應先承擔全部責任

【答案】：C

128、施工企業于2000年承建某單位辦公樓，2001年4月竣工驗收合

格并交付使用。2006年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿

及以后使用維護的注意事項。此事體現了合同法的（）原則。

A.公平

B.自愿

C.誠實信用

D.維護公共利益

【答案】：C

129、某施工項目在施工過程中，W施工單位與A材料供應商訂立了材

料買賣合同，但施工單位誤將應支付給A材料供應商的貨款支付給了B

材料供應商。則W施工單位與B材料供應商之間形成了（）。

A.買賣合同債

B.侵權之債

C.不當得利之債

D.施工合同債

【答案】：C

130、甲公司投標承包了一棟高檔寫字樓工程的施工總承包業務，經業

主方認可將其中的專業工程分包給了具有相應資質等級的乙公司，工

程施工中因乙分包的工程發生了質量事故給業主造成了10萬元的損失

而產生了賠償責任。對此，正確的處理方式應當是（）。

A.業主方只能要求乙賠償

B.如果業主方要求甲賠償，甲可以乙是業主認可的分包商為由而拒絕

C.甲不能拒絕業主方的10萬元賠償要求，但賠償后可按分包合同的約

定向乙追賠

I）.乙可以拒絕甲的追賠要求

【答案】：C

131、關于兩階段招標的說法正確的是（）。

A.第一階段的投標人主要提交不帶報價的技術建議，招標人據以確定

技術標準和要求，編制招標文件

B.招標文件只發給技術建議被采納的投標人

C.任何項目都可以往兩階段招標

D.投標人在第一階段提交投標保證金

【答案】：A

132、（2020年真題）根據《立法法》，地方性法規、規章之間不一致

時，由有關機關依照規定的權限作出裁決，關于裁決權限的說法，正

確的是（）。

A.同一機關制定的新的一般規定與舊的特別規定不一致時，由制定機

關的上級機關裁決

B.地方性法規與部匚規章之間對同一事項的規定不一致，不能確定如

何適用時，應當提請全國人民代表大會常務委員會裁決

C.部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時，由部門

規章的制定機關進行裁決

D.根據授權制定的法規與法律規定不一致，不能確定如何適用時，由

全國人民代表大會常務委員會裁決

【答案】：D

133、根據《建設工程質量管理條例》，建設單位在申領施工許可證之

前，應當按照有關規定辦理（）。（2016）

A.開工報告手續

B.監理單位的委托手續

C.保證安全施工措施的審批手續

D.工程質量監督手續

【答案】：D

134、咨詢單位申請招標代理機構資質時，（）不是必備的條件。

A.有從事招標代理業務的營業場所

B.有從事招標代理業務相應的資金

C.有編制招標文件和組織評標的相應專業力量

D.有對投標人的財務狀況進行審計的專業人才

【答案】：D

135、根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，對工程建設施工、

監理、驗收等階段執行強制性標準的情況實施監督的機構是（）o

A.建設項目規劃審查部門

B.建筑安全監督管理機構

C.工程質量監督機構

D.工程建設標準批準部門

【答案】：C

136、根據《安全生產法》，下列不屬于生產經營單位主要負責人的安

全生產職責的是（）

A.對涉及安全生產的事項進行審查批準或者驗收

B.保證本單位安全生產投入的有效實施

C.及時、如實報告生產安全事故

D.建立、健全本單位安全生產責任制

【答案】：A

137、某建筑公司的采購員未經授權以公司的名義簽訂了水泥采購合同,

當水泥運到工地時正值工地需要，項目經理就同意使用了。后建筑公

司以該合同未經授權為由不予確認，則供應商應當就未付的材料款向

（）主張。

A.采購員

B.項目經理部

C.項目經理

D.建筑公司

【答案】：D

138、受合同法調整的合同是（）。

A.身份關系的合同

B.勞動合同

C.政府依法進行社會管理活動的行政合同

D.政府作為平等的民事主體與他人訂立有關民事權利義務的合同

【答案】：D

139、采用勞務派遣噗式時，勞務派遣單位應與勞動者訂立（）勞

動合同。

A.2年以上固定期限

B.無固定期限

C.以完成一定任務為期限

D.非全日制用工

【答案】：A

140、甲施工單位在承接乙建設單位發包的某工程后，將一分項工程分

包給了劉某，劉某又雇傭了其他人員進行施工。施工過程中，一名雇

員李某被鋼筋戳傷右眼。根據有關法律規定，李某的損失應由（）

承擔。

A.甲施工單位

B.乙建設單位

C.甲施工單位和劉某

D.甲施工單位和乙建設單位

【答案】：A

141、某業主甲起訴某房地產開發公司乙位于T市N區的商品房質量不

合格的糾紛，T市中級人民法院于2014年10月15日作出生效判決。

要求乙在判決生效之日起10日內賠償甲人民幣3萬元人民幣，當事人

當庭領取了判決書。那么，如果乙拒絕履行判決，甲應當最遲在（）

之前申請人民法院強制執行。

A.2015年4月15日

B.2015年10月15日

C.2016年4月25日

D.2016年10月25日

【答案】：D

142、關于工程竣工日期的說法，錯誤的是（）。

A.經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

B.未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣

工日期

C.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交

竣工驗收報告之日先竣工日期

D.建設工程竣工前，當事人對工程質量有爭議的，工程質量經鑒定合

格后，以鑒定日期先竣工日期

【答案】：D

143、根據《建筑起重機械安全監督管理規定》，建筑起重機械安裝完

畢后，由（）組織驗收。

A.建設單位

B.監理單位

C.使用單位

D.安裝單位

【答案】：C

144、甲公司向乙公司購買了一批鋼材，雙方約定采用合同書的方式訂

立合同，由于施工進度緊張，在甲公司的催促之下，雙方在未簽字蓋

章之前，乙公司將鋼材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。

甲、乙公司之間的買賣合同（）。

A.無效

B.成立

C.可變更

D.可撤銷

【答案】：B

145、根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，下列施

工企業的行為中，屬于工程安全不良行為認定標準的是（）。2018

真題

A.未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的

B.在施工中偷工減料的

C.使用未經驗收的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架

設設施的

D.拖延履行保修義務的

【答案】：C

146、對于根據市場行情約定了價格的合同，如果在其履行過程中逾期

付款而又遇到市場行情發生波動時，下列說法正確的是（）。

A.遇價格上漲，按原價執行；遇價格下降，按新價執行

B.遇價格上漲，按新價執行；遇價格下降，按原價執行

C.無論是價格上漲還是下降，均按市場價執行

D.無論是價格上漲還是下降，均按原合同價執行

【答案】：B

147、關于勞務派遣的說法，正確的是（）（2016）

A.甲可以背勞務派遣公司派到某施工企業擔任安全員

B.乙可以被勞務派遣公司派到某公司做臨時性工作1年以上

C.丙在無工作期間，其所屬勞務派遣公司不再向其支付工資

D.勞務派遣協議中應當載明社會保險費的數額

【答案】：I）

148、下列關于法的效力層級，說法錯誤的是（）。

A.法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確

定如何適用時，由全國人民代表大會常務委員會裁決

B.行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不

能確定如何適用時，由國務院裁決

C.不同機關制定的法，新的規定與舊的規定不一致，適用新的規定

D.部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時，由國務院

裁決

【答案】：C

149、工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患，情況

嚴重的，應當要求施工單位（）。

A.暫時停止施工，并及時報告建設單位

B.整改，并及時報告建設單位

C.暫時停止施工，并及時報告有關主管部門

D.整改，并及時報告有關主管部門

【答案】：A

150、根據《建筑業企業資質管理規定》，關于我國建筑業企業資質的

說法，錯誤的是（）

A.建筑業企業資質分為施工總承包、專業承包和勞務分包三個序列

B.建筑業企業按照各自工程性質的技術特點，分別劃分為若干資后類

別

C.各資質類別按照各自規定的條件劃分為若干等級

D.房屋建筑工程施工總承包企業資質分為特級、一級、二級三個等級

【答案】：D

151、根據《貨物運瑜合同》的規定，承運人對托運人的財產享有

()

A.占有權

B.使用權

C.收益權

D.處分權

【答案】：A

152、下列關于噪聲污染防治的說法，不正確的是()。

A.22:00至次日6：00之間噪音應控制在55dB(A)

B.6:00至22:00之間噪音控制在70dB(A)

C.建筑施工噪聲排放限值的測量位置是建筑施工場地的邊界

D.夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于20dB(A)

【答案】：D

153、施工項目中，需要由總承包單位統一組織安排的是()。

A.生產安全事故應急救援預案

B.應急救援組織的建立

C.應急救援人員的配備

D.救援器材、設備的配備

【答案】：A

154、《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》規定，國務院有關行政

主管部門和省級人民政府有關行政主管部門應自招標投標違法行為行

政處理決定作出之日起（）個工作日內對外進行記錄公告。

A.15

B.20

C.30

D.45

【答案】：B

155、依據：《建設工程質量管理條例》的規定，以下工作中，應由總

監理工程師簽字認可的是（）o

A.建設單位撥付工程款

B.施工單位實施隱蔽工程

C.商品混凝土用于基礎工程

D.大型非標構件進行吊裝

【答案】：A

156、關于建筑市場行為公布的說法，正確的是（）.

A.行政處理決定在被行政復議或者行政訴訟期間，公告部門應當停止

對違法行為記錄的公告

B.招標投標違法行先記錄公告涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私的

記錄一律不得公開

C.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告記

錄予以變更或撤銷，無需在公告平臺上予以聲明

D.企業整改經審核確實有效的，可以縮短其不良行為記錄信息公布期

限，但公布期限最短不得少于3個月

【答案】：D

157、建設單位辦理工程項目質量監督手續應在（）。2017

A.領取建設工程規劃許可證之前

B.領取建設用地規劃許可證之前

C.中標通知書發出后簽訂施工合同之前

D.領取施工許可證或辦理開工報告之前

【答案】：D

158、下列哪一項不屬于法人成立應具備的條件（）。

A.依法成立

B.有自己的名稱、組織機構

C.能夠獨立承擔民事責任

D.有主要負責人

【答案】：D

159、關于調解的說法，不正確的有（）o

A.法院調解書、仲裁調解書均有強制執行力，而人民調解、行政調解

協議具有法律約束力，無強制執行力

B.人民調解協議不履行的，可以提起訴訟

C.行政調解屬于訴訟內調解

D.調解維持收養關系的案件，法院可以不制作調解書

【答案】：C

160、建設單位向城鄉規劃主管部門報送有關竣工驗收資料的日期應為

竣工驗收后？（）。

A.3個月內

B.4個月內

C.6個月內

D.9個月內

【答案】：C

161、甲將自有的房產同時向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押沒有辦

理登記。由于甲不能按時償還債務，其房產被拍賣后所得價款的正確

清償順序為（）。

A.乙、丙、丁平均受償

B.乙無權分配，由丙和丁平均受償

C.乙無權分配，丙和丁按照登記先后順序受償

D.丙和丁按照登記先后順序受償后，剩余款項乙有權受償

【答案】：D

162、根據《水下文物保護管理條例，下列文物中，屬于國家所有的水下

文物的是（

A.遺存于中國內水的起國不明的文物

B.遺存于中國領海以外依照中國法律由中國管潔的其他海域內的起源

于外國的文物

C.存于外國領海以外的其他管海域內的起源國不明的文物

D.造存于外國領海內的起源于中國的文物

【答案】：A

163、以下不屬于《生產安全事故報告和調查處理條例》規定的安全報

告事故主要內容的是（）o

A.事故現場情況

B.事故可能造成的傷亡人數

C.事故初步估計的直接經濟損失

D.事故防范和整改措施

【答案】：D

164、爭議雙方簽有沖裁協議，但一方先向人民法院起訴，另一方應于

（）向法院提交仲裁協議。

A.開庭結束后

B.法庭辯論終結前

C.舉證期限屆滿前

D.首次開庭前

【答案】：D

165、中國特色社會主義法律體系以憲法為統帥，以憲法相關法、民法

商法等多個法律部匚的法律為主干，由（）等多個層次的法律規范構

成

A.憲法、法律、部匚規章

B.刑法、民法、經濟法

C.法律、行政法規、地方性法規

D.憲法、刑法、民法

【答案】：C

166、按照《工傷保險條例》規定，企業工傷保險應按照（）計提保

險費。

A.職工人數

B.工資總額

C.施工合同額

D.建筑面積

【答案】：B

167、監理單位審杳安全技術措施和專項施工方案的重點是（）。

A.是否符合建設單位的要求

B.是否符合合同約定

C.是否符合工程建設強制性標準

D.是否符合監理要求

【答案】：C

168、甲公司和乙公司訂立了預制構件承攬合同，合問履行過半，甲公司

突然通知乙公司解除合同，關于甲公司和乙公司權利的說法，正確的是

（）

A.經乙公司同意后甲公司方可解除合同

B.乙公司有權要求甲公司繼續履行合同

C.合同履行過半后，甲公司無權解除合同

D.甲公司有權隨時解除合同，但應當向乙公司賠償相應的損失

【答案】：D

169、以危險性分析、可能發生的事故特征、應急組織機構與職責、預

防措施、應急