20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版個人裝修承攬合同，含裝修貸款咨詢服務范本本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.2承攬方資質證明1.3業主基本信息1.4業主資質證明2.裝修項目及范圍2.1裝修項目名稱2.2裝修項目地址2.3裝修項目范圍2.4裝修項目預算3.裝修工期及進度安排3.1裝修工期3.2裝修進度安排3.3裝修進度款支付節點4.裝修材料及設備4.1裝修材料品牌及型號4.2裝修材料采購方式4.3裝修設備品牌及型號4.4裝修設備采購方式5.裝修貸款咨詢服務5.1裝修貸款咨詢內容5.2裝修貸款申請條件5.3裝修貸款利率及還款方式5.4裝修貸款辦理流程6.裝修費用及支付方式6.1裝修費用總額6.2裝修費用支付方式6.3裝修費用支付節點7.質量保證及驗收標準7.1裝修質量保證期限7.2裝修質量驗收標準7.3質量問題處理流程8.保修服務8.1保修服務期限8.2保修服務內容8.3保修服務流程9.違約責任9.1業主違約責任9.2承攬方違約責任10.爭議解決方式10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構11.合同生效及終止11.1合同生效條件11.2合同終止條件12.合同變更及解除12.1合同變更條件12.2合同解除條件13.合同附件13.1裝修項目圖紙13.2裝修材料清單13.3裝修貸款合同14.其他約定事項第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1承攬方基本信息1.1.1承攬方名稱：X裝飾工程有限公司1.1.2承攬方地址：省市區路號1.1.3承攬方法定代表人：1.1.4承攬方聯系電話：1381.1.5承攬方資質證明：省建設廳頒發的建筑裝飾裝修工程企業資質證書，證書編號：1.2承攬方資質證明1.2.1承攬方資質證書名稱：建筑裝飾裝修工程企業資質證書1.2.2承攬方資質證書等級：二級1.2.3承攬方資質證書有效期：2023年1月1日至2028年1月1日1.3業主基本信息1.3.1業主名稱：1.3.2業主地址：省市區路號1.3.3業主聯系電話：13956781.4業主資質證明1.4.1業主身份證明：居民身份證，號碼：XXXXXX2.裝修項目及范圍2.1裝修項目名稱：住宅裝修工程2.2裝修項目地址：省市區路號2.3裝修項目范圍：包括室內墻面、地面、頂面、門窗、水電改造、廚衛設施安裝等2.4裝修項目預算：人民幣伍拾萬元整（￥500,000.00）3.裝修工期及進度安排3.1裝修工期：自合同簽訂之日起60天內完成3.2裝修進度安排：3.2.1施工準備階段：5天3.2.2水電改造階段：10天3.2.3零件制作階段：10天3.2.4裝飾施工階段：25天3.2.5驗收階段：10天3.3裝修進度款支付節點：3.3.1施工準備階段：支付合同總價的20%3.3.2水電改造階段：支付合同總價的30%3.3.3零件制作階段：支付合同總價的20%3.3.4裝飾施工階段：支付合同總價的20%3.3.5驗收階段：支付合同總價的10%4.裝修材料及設備4.1裝修材料品牌及型號：4.1.1地面材料：品牌實木復合地板，型號：4.1.2墻面材料：品牌墻紙，型號：4.1.3頂面材料：品牌鋁扣板，型號：4.2裝修材料采購方式：由承攬方負責采購，業主認可材料品牌及型號4.3裝修設備品牌及型號：4.3.1電動工具：品牌電鉆，型號：4.3.2水電工具：品牌水電工具套裝，型號：4.4裝修設備采購方式：由承攬方負責采購，業主認可設備品牌及型號5.裝修貸款咨詢服務5.1裝修貸款咨詢內容：包括貸款額度、利率、還款方式等5.2裝修貸款申請條件：業主需滿足貸款機構規定的條件5.3裝修貸款利率及還款方式：根據貸款機構規定執行5.4裝修貸款辦理流程：由承攬方協助業主辦理6.裝修費用及支付方式6.1裝修費用總額：人民幣伍拾萬元整（￥500,000.00）6.2裝修費用支付方式：按照裝修進度及合同約定支付6.3裝修費用支付節點：詳見第三條“裝修工期及進度安排”中的3.3條款8.質量保證及驗收標準8.1裝修質量保證期限：自竣工驗收合格之日起兩年8.2裝修質量驗收標準：8.2.1符合國家相關建筑標準和規范8.2.2材料符合合同約定品牌、型號和質量要求8.2.3工程施工質量達到設計要求8.3質量問題處理流程：8.3.1業主發現質量問題后，應及時通知承攬方8.3.2承攬方應在接到通知后24小時內進行現場檢查8.3.3對確認為質量問題的部分，承攬方應負責修復或更換8.3.4修復或更換后，應由業主進行驗收9.保修服務9.1保修服務期限：自竣工驗收合格之日起一年9.2保修服務內容：9.2.1水電管道漏水9.2.2門窗損壞9.2.3地面、墻面開裂9.2.4防水層滲漏9.3保修服務流程：9.3.1業主發現保修范圍內的質量問題，應及時通知承攬方9.3.2承攬方應在接到通知后24小時內進行現場檢查9.3.3對確認為保修范圍內的質量問題，承攬方應負責修復或更換9.3.4修復或更換后，應由業主進行驗收10.違約責任10.1業主違約責任：10.1.1未按時支付裝修費用的，應向承攬方支付違約金，違約金按應支付金額的1%每日計算10.1.2未經承攬方同意，擅自改變裝修設計或材料的，應承擔由此產生的全部費用10.2承攬方違約責任：10.2.1未按時完成裝修工程的，應向業主支付違約金，違約金按應完成工程總價的1%每日計算10.2.2裝修質量不符合約定的，應無償進行修復或更換，并承擔由此產生的費用11.爭議解決方式11.1爭議解決方式：雙方應友好協商解決，協商不成的，提交仲裁委員會仲裁11.2爭議解決機構：仲裁委員會12.合同生效及終止12.1合同生效條件：雙方簽字蓋章后生效12.2合同終止條件：12.2.1裝修工程按約定完成并驗收合格12.2.2雙方協商一致解除合同12.2.3發生不可抗力導致合同無法履行13.合同變更及解除13.1合同變更條件：經雙方協商一致，可對合同內容進行變更13.2合同解除條件：13.2.1發生不可抗力導致合同無法履行13.2.2一方嚴重違約，另一方有權解除合同14.其他約定事項14.1合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力14.2本合同未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力14.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定義15.1.1第三方是指在合同履行過程中，為協助甲乙雙方完成合同目的而介入的任何自然人、法人或其他組織，包括但不限于監理方、審計方、貸款機構、保險公司等。15.2第三方責任15.2.1第三方在合同中的責任應限于其專業范圍內，并對甲乙雙方提供的服務或產品承擔相應的責任。15.2.2第三方的責任限額應根據其服務性質和合同約定進行明確。15.3第三方權利15.3.1第三方有權根據合同約定獲取報酬，并有權要求甲乙雙方提供必要的信息和便利條件。15.3.2第三方有權對甲乙雙方的行為進行監督，確保合同條款的履行。16.第三方介入的流程16.1第三方介入的申請16.1.1甲乙雙方均可向第三方提出介入申請，第三方應在接到申請后5個工作日內回復是否接受介入。16.2第三方介入的同意16.2.1若第三方同意介入，甲乙雙方應簽署三方協議，明確第三方的職責、權利和責任。16.3第三方介入的監督16.3.1第三方應監督甲乙雙方履行合同義務，確保合同目的的實現。17.第三方與其他各方的劃分說明17.1第三方與甲方的劃分：17.1.1第三方與甲方的關系由三方協議約定，甲方應向第三方支付約定的服務費用。17.1.2第三方對甲方提供的服務或產品不滿意，可向甲方提出整改要求。17.2第三方與乙方的劃分：17.2.1第三方與乙方的關系由三方協議約定，乙方應向第三方支付約定的服務費用。17.2.2第三方對乙方提供的服務或產品不滿意，可向乙方提出整改要求。17.3第三方與合同其他方的劃分：17.3.1第三方對合同其他方（如貸款機構）的責任，應限于其在合同中的職責范圍。17.3.2第三方對合同其他方的權利，應限于其在合同中的權利范圍。18.第三方責任限額18.1.1按照合同約定，第三方對甲乙雙方承擔的責任限額為人民幣萬元整。18.1.2按照第三方自身的保險條款，第三方對甲乙雙方承擔的責任限額為人民幣萬元整。18.1.3若第三方無保險，則第三方對甲乙雙方承擔的責任限額為人民幣萬元整。19.第三方介入后的合同變更19.1第三方介入后，若合同內容需要變更，甲乙雙方應與第三方協商一致，并簽署變更協議。20.第三方介入后的爭議解決20.1第三方介入后，若發生爭議，甲乙雙方應嘗試通過協商解決。20.2若協商不成，甲乙雙方可按照原合同約定的爭議解決方式解決爭議。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.裝修項目圖紙詳細要求：包括平面布局圖、立面圖、剖面圖、節點詳圖等，需清晰標注尺寸、材料、工藝要求。說明：圖紙需由具備相應資質的設計師繪制，并經甲方確認無誤。2.裝修材料清單詳細要求：包括材料名稱、品牌、型號、規格、數量、單價、總價等。說明：材料清單需由承攬方提供，并經甲方確認無誤。3.裝修貸款合同詳細要求：包括貸款金額、利率、還款期限、還款方式、違約責任等。說明：裝修貸款合同需由貸款機構提供，并經甲乙雙方確認無誤。4.裝修進度款支付確認單詳細要求：包括支付金額、支付日期、支付方式、驗收意見等。說明：支付確認單需由甲方簽字確認，作為支付裝修進度款的依據。5.裝修驗收報告詳細要求：包括驗收日期、驗收內容、驗收結果、存在問題及整改措施等。說明：驗收報告需由承攬方提供，并經甲方簽字確認。6.保修服務記錄詳細要求：包括保修項目、保修日期、保修內容、處理結果等。說明：保修服務記錄需由承攬方提供，并經甲方簽字確認。7.第三方協議詳細要求：包括第三方名稱、職責、權利、責任限額等。說明：第三方協議需由甲乙雙方與第三方共同簽署。說明二：違約行為及責任認定：1.業主違約行為及責任認定：1.1未按時支付裝修費用責任認定：業主應向承攬方支付違約金，違約金按應支付金額的1%每日計算。示例：若業主應支付裝修進度款人民幣10萬元，未按時支付，則每日應支付違約金1000元。1.2未經承攬方同意，擅自改變裝修設計或材料責任認定：業主應承擔由此產生的全部費用，并賠償承攬方因此遭受的損失。2.承攬方違約行為及責任認定：2.1未按時完成裝修工程責任認定：承攬方應向業主支付違約金，違約金按應完成工程總價的1%每日計算。示例：若承攬方應于60天內完成裝修工程，未按時完成，則每日應支付違約金5000元。2.2裝修質量不符合約定責任認定：承攬方應無償進行修復或更換，并承擔由此產生的費用。3.第三方違約行為及責任認定：3.1第三方未履行合同約定的職責責任認定：第三方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。3.2第三方提供的服務或產品不符合約定責任認定：第三方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給甲乙雙方造成的損失。全文完。2024版個人裝修承攬合同，含裝修貸款咨詢服務范本1本合同目錄一覽1.合同訂立依據與背景1.1合同訂立的法律依據1.2合同訂立的背景信息2.合同主體與資質2.1承包方資質要求2.2業主方資質要求3.裝修工程概況3.1工程名稱3.2工程地點3.3工程規模3.4工程類型4.裝修工程范圍與內容4.1裝修項目清單4.2裝修項目描述4.3裝修項目工藝要求5.工程進度與工期5.1工程進度安排5.2工期延誤處理6.工程款支付方式與期限6.1工程款支付方式6.2工程款支付期限6.3付款條件7.質量要求與驗收標準7.1質量要求7.2驗收標準7.3驗收程序8.材料供應與采購8.1材料供應方式8.2材料采購規定8.3材料驗收與保管9.裝修貸款咨詢服務9.1貸款咨詢服務內容9.2貸款咨詢服務期限9.3貸款咨詢服務費用10.爭議解決與違約責任10.1爭議解決方式10.2違約責任承擔11.合同解除與終止11.1合同解除條件11.2合同終止條件12.合同生效與備案12.1合同生效條件12.2合同備案要求13.其他約定事項13.1不可抗力條款13.2通知與送達13.3合同附件14.合同簽署與附件清單14.1合同簽署日期14.2合同簽署地點14.3合同附件清單第一部分：合同如下：1.合同訂立依據與背景1.1合同訂立的法律依據本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規訂立。1.2合同訂立的背景信息2.合同主體與資質2.1承包方資質要求承包方須具備建設行政主管部門核發的相應等級的資質證書，且在有效期內。2.2業主方資質要求業主方須具備合法的房屋所有權證明，且在房屋裝修過程中無權屬糾紛。3.裝修工程概況3.1工程名稱2024版個人裝修承攬工程3.2工程地點[具體地址]3.3工程規模[具體面積]3.4工程類型住宅裝修4.裝修工程范圍與內容4.1裝修項目清單1.水電改造2.墻面處理3.地面鋪設4.門窗安裝5.廚衛設施安裝6.室內涂料涂裝4.2裝修項目描述上述裝修項目具體內容詳見附件《裝修項目描述》。4.3裝修項目工藝要求詳見附件《裝修項目工藝要求》。5.工程進度與工期5.1工程進度安排裝修工程分為四個階段：水電改造、墻面處理、地面鋪設、收尾階段。每個階段具體時間安排詳見附件《工程進度安排》。5.2工期延誤處理如因承包方原因導致工期延誤，每延誤一天，承包方應向業主支付[金額]元違約金；如因業主原因導致工期延誤，承包方有權要求業主承擔相應的延誤損失。6.工程款支付方式與期限6.1工程款支付方式工程款支付采用分期支付方式，具體支付節點及比例詳見附件《工程款支付計劃》。6.2工程款支付期限業主應在每個支付節點前[天數]內支付相應款項。6.3付款條件業主支付工程款前，應核實工程進度及質量，確認無誤后方可支付。7.質量要求與驗收標準7.1質量要求裝修工程應達到國家現行建筑工程質量標準，具體要求詳見附件《質量要求》。7.2驗收標準裝修工程驗收標準詳見附件《驗收標準》。7.3驗收程序裝修工程驗收分為隱蔽工程驗收和竣工驗收，具體程序詳見附件《驗收程序》。8.材料供應與采購8.1材料供應方式承包方負責提供裝修所需材料，材料品牌、規格、型號等應符合合同約定及國家相關標準。8.2材料采購規定承包方在采購材料時，應優先選擇符合合同要求的產品，并確保材料質量。8.3材料驗收與保管材料到貨后，業主方應與承包方共同進行驗收，確認材料數量、質量無誤后，由承包方負責材料的保管。9.裝修貸款咨詢服務9.1貸款咨詢服務內容承包方提供裝修貸款咨詢服務，包括貸款政策咨詢、貸款申請指導、貸款利率比較等。9.2貸款咨詢服務期限貸款咨詢服務期限自合同簽訂之日起至貸款申請完成之日止。9.3貸款咨詢服務費用貸款咨詢服務費用為[金額]元，業主方應在合同簽訂時一次性支付。10.爭議解決與違約責任10.1爭議解決方式雙方發生爭議時，應友好協商解決；協商不成的，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2違約責任承擔任何一方違反合同約定，應承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。11.合同解除與終止11.1合同解除條件（1）一方嚴重違約，經對方書面通知后仍不改正；（2）因不可抗力導致合同無法履行；（3）合同約定的其他解除條件。11.2合同終止條件合同履行完畢或雙方協商一致解除合同，合同終止。12.合同生效與備案12.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。12.2合同備案要求合同簽訂后，雙方應按照相關規定辦理合同備案手續。13.其他約定事項13.1不可抗力條款因不可抗力導致合同無法履行或履行困難時，雙方應相互理解，并協商解決。13.2通知與送達除合同另有約定外，雙方通知應以書面形式送達對方，送達日期以實際收到日期為準。13.3合同附件（1）裝修項目描述（2）裝修項目工藝要求（3）工程進度安排（4）工程款支付計劃（5）質量要求（6）驗收標準（7）驗收程序14.合同簽署與附件清單14.1合同簽署日期[具體日期]14.2合同簽署地點[具體地點]14.3合同附件清單附件1：裝修項目描述附件2：裝修項目工藝要求附件3：工程進度安排附件4：工程款支付計劃附件5：質量要求附件6：驗收標準附件7：驗收程序第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定義在本合同中，第三方是指除業主方和承包方之外的，因合同履行需要而介入的任何個人、企業或其他組織，包括但不限于中介機構、監理單位、評估機構、保險公司等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是為了確保合同履行的公正性、專業性，以及提高工程質量和效率。16.第三方介入條款16.1第三方選擇16.2第三方職責第三方應按照合同約定和自身職責，提供專業服務，包括但不限于：（1）中介機構：協助合同雙方進行溝通、協調和談判；（2）監理單位：對工程進度、質量、安全等進行監督；（3）評估機構：對工程材料、設備等進行評估；（4）保險公司：提供工程保險服務。17.第三方權利（1）獲取合同相關資料和信息；（2）對合同履行情況進行監督；（3）提出合理化建議；（4）要求業主方或承包方履行合同約定。18.第三方義務（1）按照合同約定提供專業服務；（2）保守合同雙方商業秘密；（3）確保服務質量和效率；（4）遵守國家法律法規和行業規范。19.第三方責任限額19.1責任界定第三方在履行職責過程中，因自身原因導致合同履行受阻或造成損失的，應承擔相應的責任。責任范圍包括但不限于：（1）因第三方原因導致工程進度延誤；（2）因第三方原因導致工程質量不合格；（3）因第三方原因導致安全事故；（4）因第三方原因導致合同雙方損失。19.2責任限額第三方責任限額根據第三方提供的服務類型和合同約定確定。具體限額如下：（1）中介機構：[金額]元；（2）監理單位：[金額]元；（3）評估機構：[金額]元；（4）保險公司：[金額]元。20.第三方與其他各方的劃分說明20.1業主方與第三方業主方負責支付第三方服務費用，并對第三方的工作成果進行驗收。20.2承包方與第三方承包方應配合第三方履行職責，并提供必要的支持。20.3第三方與第三方第三方之間應相互尊重、配合，共同確保合同履行。21.第三方介入的合同變更21.1合同變更程序如需變更第三方介入事項，雙方應協商一致，并簽訂補充協議。21.2合同變更生效補充協議簽訂后，雙方應按照變更后的約定履行合同。22.第三方介入的爭議解決22.1爭議解決方式第三方介入產生的爭議，應按照合同約定的爭議解決方式處理。22.2爭議解決程序爭議解決程序參照本合同第10.1條“爭議解決方式”執行。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.裝修項目描述詳細要求：詳細列出裝修項目的具體內容，包括但不限于墻面處理、地面鋪設、門窗安裝、廚衛設施安裝等，以及每個項目的具體要求、材料規格、工藝流程等。說明：本附件為合同的重要組成部分，業主方和承包方應共同確認并簽字。2.裝修項目工藝要求詳細要求：詳細列出裝修項目的工藝要求，包括施工順序、施工方法、質量標準等。說明：本附件為合同的重要組成部分，業主方和承包方應共同確認并簽字。3.工程進度安排詳細要求：詳細列出裝修工程的進度安排，包括各階段的時間節點、工作內容、驗收標準等。說明：本附件為合同的重要組成部分，業主方和承包方應共同確認并簽字。4.工程款支付計劃詳細要求：詳細列出工程款的支付節點、支付比例、支付方式等。說明：本附件為合同的重要組成部分，業主方和承包方應共同確認并簽字。5.質量要求詳細要求：詳細列出裝修工程的質量要求，包括材料質量、施工質量、驗收標準等。說明：本附件為合同的重要組成部分，業主方和承包方應共同確認并簽字。6.驗收標準詳細要求：詳細列出裝修工程的驗收標準，包括隱蔽工程驗收、竣工驗收等。說明：本附件為合同的重要組成部分，業主方和承包方應共同確認并簽字。7.驗收程序詳細要求：詳細列出裝修工程的驗收程序，包括驗收時間、驗收方式、驗收人員等。說明：本附件為合同的重要組成部分，業主方和承包方應共同確認并簽字。8.質量保證書詳細要求：承包方提供質量保證書，承諾對裝修工程的質量負責。說明：本附件為合同的重要組成部分，業主方和承包方應共同確認并簽字。9.第三方服務協議詳細要求：如涉及第三方介入，需提供第三方服務協議，明確第三方服務內容、費用、責任等。說明：本附件為合同的重要組成部分，業主方和承包方應共同確認并簽字。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為（1）承包方未按合同約定的時間節點完成工程；（2）承包方施工過程中出現質量問題；（3）承包方未按合同約定支付工程款；（4）業主方未按合同約定支付工程款；（5）第三方服務不符合合同約定。2.責任認定標準（1）承包方未按合同約定的時間節點完成工程，每延誤一天，承包方應向業主方支付[金額]元違約金；（2）承包方施工過程中出現質量問題，承包方應承擔修復費用及相應的賠償責任；（3）承包方未按合同約定支付工程款，每延誤一天，承包方應向業主方支付[金額]元違約金；（4）業主方未按合同約定支付工程款，每延誤一天，業主方應向承包方支付[金額]元違約金；（5）第三方服務不符合合同約定，第三方應承擔相應責任，業主方和承包方可要求第三方承擔違約責任。3.示例說明（1）示例一：承包方未按合同約定的時間節點完成工程，延誤工期10天，應向業主方支付[金額]元違約金。（2）示例二：承包方在施工過程中發現墻面裂縫，經核實為施工質量問題，承包方應承擔修復費用及[金額]元賠償責任。（3）示例三：承包方未按合同約定支付工程款，延誤支付5天，應向業主方支付[金額]元違約金。（4）示例四：業主方未按合同約定支付工程款，延誤支付3天，應向承包方支付[金額]元違約金。（5）示例五：第三方提供的服務不符合合同約定，導致工程進度延誤，第三方應承擔延誤工期及[金額]元違約金。全文完。2024版個人裝修承攬合同，含裝修貸款咨詢服務范本2本合同目錄一覽1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.2雙方地址1.3雙方聯系方式2.裝修項目概述2.1裝修工程地點2.2裝修工程范圍2.3裝修工程期限3.裝修工程預算3.1預算總額3.2預算構成3.3預算調整機制4.裝修工程材料4.1材料品牌、型號、規格4.2材料采購方式4.3材料驗收標準5.裝修工程進度5.1工程進度安排5.2進度驗收標準5.3進度調整機制6.裝修工程款項支付6.1首付款比例及支付時間6.2進度款支付比例及支付時間6.3尾款支付比例及支付時間7.裝修工程驗收7.1驗收標準7.2驗收流程7.3驗收爭議解決8.裝修貸款咨詢服務8.1貸款咨詢服務內容8.2貸款咨詢服務期限8.3貸款咨詢服務費用9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任承擔9.3違約賠償計算10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構10.3爭議解決費用11.合同解除11.1合同解除條件11.2合同解除程序11.3合同解除后的處理12.合同生效及終止12.1合同生效條件12.2合同終止條件12.3合同終止后的處理13.其他約定事項13.1保密條款13.2通知條款13.3不可抗力條款14.合同附件14.1附件一：裝修工程預算明細14.2附件二：裝修工程進度安排表14.3附件三：裝修工程驗收標準第一部分：合同如下：1.合同雙方基本信息1.1雙方名稱1.1.1承攬方名稱：__________1.1.2業主方名稱：__________1.2雙方地址1.2.1承攬方地址：__________1.2.2業主方地址：__________1.3雙方聯系方式1.3.1承攬方聯系方式：__________1.3.2業主方聯系方式：__________2.裝修項目概述2.1裝修工程地點：__________2.2裝修工程范圍：包括但不限于墻面、地面、天花板、門窗、水電改造等。2.3裝修工程期限：自合同簽訂之日起____個月。3.裝修工程預算3.1預算總額：人民幣____萬元整。3.2預算構成：包括主材費、輔料費、人工費、設計費、管理費等。3.3預算調整機制：在合同簽訂后，如因材料價格波動、設計變更等原因導致預算總額發生變動，雙方應協商一致后進行調整。4.裝修工程材料4.1材料品牌、型號、規格：詳見附件一《裝修材料清單》。4.2材料采購方式：由承攬方負責采購，業主方有權對材料進行最終確認。4.3材料驗收標準：詳見附件二《裝修材料驗收標準》。5.裝修工程進度5.1工程進度安排：詳見附件三《裝修工程進度安排表》。5.2進度驗收標準：每個階段完成后，雙方應共同進行驗收，確認合格后方可進入下一階段。5.3進度調整機制：如遇不可抗力或其他特殊原因導致工程進度延誤，雙方應協商一致后進行進度調整。6.裝修工程款項支付6.1首付款比例及支付時間：合同簽訂后____日內支付首付款，比例為合同總額的____%。6.2進度款支付比例及支付時間：每個階段完成后，根據工程進度支付相應的進度款，比例為合同總額的____%。6.3尾款支付比例及支付時間：工程驗收合格后____日內支付尾款，比例為合同總額的____%。7.裝修工程驗收7.1驗收標準：詳見附件四《裝修工程驗收標準》。7.2驗收流程：工程驗收分為初驗和終驗兩個階段，雙方應共同參與。7.3驗收爭議解決：如驗收過程中出現爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可提交相關機構進行仲裁。8.裝修貸款咨詢服務8.1貸款咨詢服務內容8.1.1貸款政策咨詢：為業主方提供最新的貸款政策解讀和比較。8.1.2貸款方案制定：根據業主方實際情況，為其量身定制貸款方案。8.1.3貸款申請協助：協助業主方準備貸款申請材料，并提交至銀行。8.2貸款咨詢服務期限8.2.1咨詢服務期限：自合同簽訂之日起____個月。8.3貸款咨詢服務費用8.3.1咨詢服務費用：人民幣____元整，一次性支付。9.違約責任9.1違約情形9.1.1承攬方未按時完成工程進度。9.1.2業主方未按時支付款項。9.1.3雙方違反合同約定的保密條款。9.2違約責任承擔9.2.1承攬方未按時完成工程進度，每延誤一日，應向業主方支付____元違約金。9.2.2業主方未按時支付款項，每延誤一日，應向承攬方支付____元違約金。9.3違約賠償計算9.3.1違約賠償金額根據實際損失計算，但最高不超過合同總額的____%。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應通過友好協商解決爭議。10.1.2如協商不成，可提交至當地仲裁委員會仲裁。10.2爭議解決機構10.2.1爭議解決機構：當地仲裁委員會。10.3爭議解決費用10.3.1爭議解決費用由敗訴方承擔，雙方另有約定的除外。11.合同解除11.1合同解除條件11.1.1合同簽訂后，任何一方未按時履行合同義務，經對方催告后____日內仍未履行的。11.2合同解除程序11.2.1解除合同前，雙方應協商一致。11.2.2解除合同后，雙方應按照合同約定辦理相關手續。11.3合同解除后的處理11.3.1合同解除后，已支付的款項不予退還。12.合同生效及終止12.1合同生效條件12.1.1雙方簽字蓋章后生效。12.2合同終止條件12.2.1工程驗收合格并支付尾款后。12.3合同終止后的處理12.3.1雙方應按照合同約定，對剩余事項進行妥善處理。13.其他約定事項13.1保密條款13.1.1雙方對本合同內容負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知條款13.2.1任何通知應以書面形式發送，送達時間為發送后的____個工作日。13.3不可抗力條款13.3.1如發生不可抗力事件，雙方應協商一致，合理調整合同履行期限或解除合同。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方定義14.1.1第三方是指在本合同履行過程中，經甲乙雙方同意，介入合同關系，提供相關服務或協助的獨立第三方。14.2第三方介入的情形a)裝修貸款咨詢服務；b)材料供應與采購；c)工程監理；d)爭議調解；e)其他甲乙雙方同意的情形。14.3第三方責任限額14.3.1第三方的責任限額由甲乙雙方在合同中約定，具體如下：a)第三方因自身原因導致合同履行出現問題的，其責任限額為合同總額的____%。b)第三方因不可抗力導致合同履行出現問題的，不承擔賠償責任。14.4第三方權利與義務14.4.1第三方的權利：a)第三方有權根據合同約定，收取相應的服務費用。b)第三方有權要求甲乙雙方提供必要的信息和協助。14.4.2第三方的義務：a)第三方應按照合同約定，提供優質、高效的服務。b)第三方應保守甲乙雙方的商業秘密。c)第三方應遵守國家法律法規和行業規范。14.5第三方與其他各方的劃分說明14.5.1第三方介入后，其責任和義務僅限于其提供的服務范圍，不涉及合同其他部分的履行。14.5.2第三方與甲乙雙方的關系為獨立服務關系，第三方不對甲乙雙方之間的爭議承擔責任。14.5.3第三方與甲乙雙方之間的糾紛，由雙方自行協商解決；協商不成的，可提交相關機構進行仲裁。15.甲乙雙方增加的額外條款及說明a)明確第三方的服務內