溜雪館屋面天溝防水施工合同合同編號：__________地址：聯系電話：地址：聯系電話：鑒于甲方需要對溜雪館屋面天溝進行防水施工，乙方具備相應的施工能力和經驗，現雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，就溜雪館屋面天溝防水施工事項達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：溜雪館屋面天溝防水施工工程1.2工程地點：__________1.3工程內容：對溜雪館屋面天溝進行防水施工，包括拆除原有防水層、清理基層、鋪設新防水層、施工縫處理、驗收等全部工作。1.4工程規模：根據實際情況確定。二、工程費用2.1施工總價：雙方協商確定為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2付款方式：（1）施工完成后，甲方支付乙方工程總價的90%；（2）質保期結束后，甲方支付乙方剩余的10%。2.3付款條件：（1）乙方按照合同約定完成施工；（2）乙方提供完整的施工資料和驗收報告；（3）乙方保證工程質量符合合同約定。三、施工期限3.1施工開始日期：__________3.2施工結束日期：__________3.3工期延誤：（1）由于乙方原因導致工期延誤，乙方應支付甲方每日違約金為工程總價的1%；（2）由于甲方原因導致工期延誤，甲方應支付乙方每日違約金為工程總價的1%。四、工程質量4.1乙方應按照國家和行業標準進行施工，確保工程質量。4.2乙方應提供施工期間的質量保障，質保期為__________年。4.3工程驗收：（1）工程完成后，乙方應組織甲方、設計院等相關單位進行驗收；（2）驗收不合格的，乙方應負責整改，直至達到驗收標準。五、保密條款5.1雙方在合同履行過程中所獲悉的對方商業秘密、技術秘密等，應予以嚴格保密。5.2保密期限：自合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他條款7.1合同的修改、補充須經雙方協商一致，并以書面形式作出。7.2雙方應遵守國家法律法規，不得以非法手段謀取利益。7.3合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為__________年。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.施工方案及施工圖紙2.防水材料合格證明及性能檢測報告3.施工人員資格證書復印件4.工程驗收標準及驗收報告5.質保期內維修及保養服務協議6.保密協議7.工程進度計劃及付款憑證8.合同履行過程中產生的其他相關文件二、違約行為及認定：1.工期延誤：未按照約定的時間完成施工任務。2.工程質量不符合約定：施工質量未達到國家和行業標準。3.泄露商業秘密或技術秘密：未經許可，泄露合同雙方的商業秘密或技術秘密。4.擅自變更或終止合同：未經雙方協商一致，擅自變更或終止合同。5.付款延遲：未按照約定的時間支付工程款項。6.其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指溜雪館屋面天溝防水施工合同的業主。2.乙方：指溜雪館屋面天溝防水施工合同的施工方。3.施工方案：指施工方為完成工程所制定的具體施工計劃。4.防水層：指用于防止水分滲透的構造層。5.質保期：指乙方對工程質量提供保障的期限。6.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。7.保密協議：指雙方約定對合同履行過程中所獲悉的商業秘密、技術秘密等進行保密的協議。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工期延誤：解決辦法：雙方協商調整施工計劃，確保工程按時完成。2.工程質量不符合約定：解決辦法：乙方立即整改，直至達到驗收標準；如乙方無法整改，甲方有權要求乙方賠償損失。3.泄露商業秘密或技術秘密：解決辦法：違約方支付違約金，并采取措施防止進一步泄露。4.擅自變更或終止合同：解決辦法：雙方協商解決，如協商不成，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。5.付款延遲：解決辦法：甲方按照約定時間支付工程款項，如甲方延遲付款，應支付違約金。五、所有應用場景：1.溜雪館屋面天溝防水施工工程2.各類建筑屋面天溝防水施工項目3.防水施工