合同編號：__________工程勞務承攬與裝修協議名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯系電話：________________名稱：____________________地址：____________________法定代表人：________________聯系電話：________________第一條工程概況1.1工程地點：____________________1.2工程內容：根據附件一《工程裝修方案》進行裝修，包括但不限于_______、_______、_______等。1.3工程預算：人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。第二條承攬方的義務2.1承攬方應在合同簽訂后_______天內，按照約定的工程內容和預算，完成工程的裝修。2.2承攬方應保證裝修工程的質量，確保工程符合我國相關法律法規及行業標準。2.3承攬方應按照約定的時間、質量和標準完成工程，不得延誤。如因承攬方原因導致工程延誤，應按照逾期交付工程部分工程款的1%向委托方支付違約金。2.4承攬方在施工過程中應遵守安全生產規定，確保施工安全。如因承攬方原因造成安全事故，由承攬方承擔全部責任。第三條委托方的義務3.1委托方應按照約定的時間和方式支付工程款。3.2委托方應提供施工場地，并保證施工場地符合施工條件。3.3委托方應協助承攬方辦理與工程相關的各類手續。3.4委托方應按照約定的時間提供所需的施工材料、設備等，并保證其質量。第四條工程款支付及結算4.1本工程的工程款分為三次支付，具體支付時間及比例見附件二《工程款支付計劃》。4.2委托方應在支付工程款時，向承攬方提供等額的增值稅普通發票。4.3工程完成后，承攬方應向委托方提供完整的工程資料，包括施工圖紙、驗收報告等。4.4工程驗收合格后，雙方按照本協議約定進行結算。第五條驗收及保修5.1工程完成后，委托方應組織驗收。驗收不合格的，承攬方應按照委托方的要求及時整改，直至達到驗收標準。5.2工程驗收合格后，承攬方應按照我國相關法律法規及行業標準提供_______年的質保期服務。5.3在質保期內，因承攬方原因導致工程質量問題，承攬方應負責修復，并承擔因此產生的全部費用。第六條違約責任6.1任何一方違反本協議的約定，導致合同無法履行或者造成對方損失的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。6.2承攬方如未按照約定的時間、質量和標準完成工程，應按照逾期交付工程部分工程款的1%向委托方支付違約金。第七條爭議解決7.1本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。7.2雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本協議一式兩份，雙方各執一份。8.2本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且工程款結清之日終止。甲方（委托方）：________________乙方（承攬方）：________________簽訂日期：______年______月______日注意事項及解決辦法：1.注意事項：（1）雙方在簽訂合同時，應認真閱讀合同內容，確保各自權益。（2）合同中的工程內容、工程預算、工程款支付計劃等關鍵條款應詳細明確，以免產生歧義。（3）雙方應按照約定履行合同義務，確保工程質量和進度。（4）注意保存好合同副本，以備不時之需。2.解決辦法：（1）如雙方在履行合同過程中發生爭議，應通過友好協商解決。（2）如協商不成，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。（3）在訴訟過程中，應注意保留好相關證據，以維護自身合法權益。關鍵詞語的法律名詞解釋：1.工程款：指委托方按照約定支付給承攬方的工程價款。2.違約金：指一方違反合同約定，應向對方支付的賠償金。3.質保期：指工程驗收合格后，承攬方提供免費維修服務的期限。4.爭議解決：指當雙方在履行合同過程中發生糾紛時，通過法律途徑解決糾紛的過程。5.合同簽訂地：指雙方簽訂合同的地點，通常為甲乙雙方的所在地。特殊應用場合及補充條款：1.特殊應用場合：如果工程過程中出現設計變更，導致工程預算增加。補充條款：雙方同意，如在工程過程中因設計變更導致工程預算增加，應立即進行協商，并在合同中補充約定預算增加的金額和支付方式。2.特殊應用場合：如果工程進度延誤，影響到委托方的入住時間。補充條款：如承攬方原因導致工程進度延誤，影響委托方入住，承攬方應承擔相應的違約責任，向委托方支付違約金，并盡量采取措施加快工程進度。3.特殊應用場合：如果工程質量出現問題，需要修復。補充條款：雙方同意，工程驗收合格后，如出現質量問題，承攬方應在接到委托方通知后的規定時間內進行修復，并承擔修復費用。如因承攬方原因導致工程質量問題，承攬方應承