河流景觀提升工程協議合同編號：__________甲方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________乙方：__________地址：__________聯系人：__________聯系電話：__________鑒于甲方為提升河流景觀，擬對甲方所擁有的河流進行景觀提升，乙方具備相關的施工資質和經驗，自愿承攬該工程。雙方經友好協商，達成如下協議：一、工程概述1.1本工程為河流景觀提升工程，工程地點位于__________。1.2工程內容包括但不限于：__________。1.3工程預算為人民幣__________元整（大寫：__________元整）。二、工程期限2.1本工程的工期為__________個月，自雙方簽訂合同之日起計算。2.2乙方應在約定的工期內完成工程，并保證工程質量。三、工程質量3.1乙方應按照甲方的要求和國家相關標準進行施工，保證工程質量。3.2工程驗收標準為：__________。3.3工程驗收合格后，甲方應支付乙方工程款。四、工程款支付4.1本工程采用分期付款的方式，具體付款比例和時間如下：__________。4.2甲方應在每期工程進度驗收合格后支付相應款項。4.3乙方開具正規發票，甲方按約定時間支付。五、違約責任5.1乙方未按照約定時間完成工程的，應按__________的違約金比例向甲方支付違約金。5.2甲方未按照約定時間支付工程款的，應按__________的違約金比例向乙方支付違約金。六、爭議解決6.1對于因執行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決。6.2如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。七、其他7.1本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。7.2本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.乙方施工資質證明文件2.工程設計方案及相關圖紙3.工程預算明細表4.工程進度計劃表5.工程驗收標準及方法6.付款申請表7.違約金計算公式8.爭議解決方式的相關法律文件9.雙方簽署的保密協議10.工程變更協議（如有）二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成工程，或工程質量未達到約定標準的，視為違約。2.甲方未按照約定時間支付工程款，或未按照約定比例支付的，視為違約。3.雙方未按照約定進行協商或違反保密協議的，視為違約。4.工程變更協議中約定的違約行為及認定。三、法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中約定的河流景觀提升工程的委托方。2.乙方：指合同中約定的河流景觀提升工程的承攬方。3.工程款：指甲方按照約定支付給乙方的工程費用。4.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。5.工程驗收：指對乙方完成的工程進行檢查，以確認其是否達到約定標準的程序。6.保密協議：指雙方約定對合同內容和相關信息的保密義務。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應采取措施加快進度，并向甲方說明原因。如因甲方原因導致延誤，甲方應承擔相應責任。2.工程質量問題：乙方應按照約定標準進行施工，發現問題及時整改。如因甲方原因導致質量問題，甲方應承擔相應責任。3.工程款支付糾紛：雙方應按照約定比例和時間支付工程款，如有糾紛，可通過協商解決或依法解決。4.合同變更：如甲方要求變更工程內容或乙方提出合理建議，雙方可簽訂工程變更協議。5.爭議解決：如發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為提升河流景觀，擬對擁有的河流進行景觀提升。2.乙方具備相關的施工資質和經驗，自愿承攬該工程。3.雙方簽訂本協議，明確工程內容、工期、質量、付款等事項。4.雙方按照約