2024年度大數據中心機房設計與施工合同_第1頁
2024年度大數據中心機房設計與施工合同_第2頁
2024年度大數據中心機房設計與施工合同_第3頁
2024年度大數據中心機房設計與施工合同_第4頁
2024年度大數據中心機房設計與施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩12頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度大數據中心機房設計與施工合同本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1合同甲方:名稱1.2合同乙方:名稱1.3合同丙方:名稱2.設計與施工內容2.1機房設計范圍2.2機房施工范圍3.合同價格3.1設計費用3.2施工費用3.3付款方式與付款時間4.設計與施工期限4.1設計期限4.2施工期限5.質量標準與要求5.1設計質量標準5.2施工質量標準6.技術支持與服務6.1技術支持范圍6.2技術支持時間7.合同的履行7.1甲方義務7.2乙方義務7.3丙方義務8.違約責任8.1甲方違約責任8.2乙方違約責任8.3丙方違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點10.合同的變更與解除10.1合同變更條件10.2合同解除條件11.合同的終止11.1合同終止條件11.2合同終止后的處理12.保密條款12.1保密內容12.2保密期限13.合同的生效、修改與失效13.1合同生效條件13.2合同修改條件13.3合同失效條件14.其他條款14.1合同的解釋權14.2合同的適用法律14.3合同的附件第一部分:合同如下:1.合同主體及定義1.1合同甲方:甲方全稱1.2合同乙方:乙方全稱1.3合同丙方:丙方全稱2.設計與施工內容2.1機房設計范圍2.1.1機房整體布局設計2.1.2機房內部電氣設計2.1.3機房散熱系統設計2.1.4機房網絡安全設計2.1.5其他設計事項2.2機房施工范圍2.2.1機房建筑施工2.2.2機房電氣施工2.2.3機房散熱系統施工2.2.4機房網絡施工2.2.5其他施工事項3.合同價格3.1設計費用3.1.1設計費用的計算方式3.1.2設計費用的支付時間3.2施工費用3.2.1施工費用的計算方式3.2.2施工費用的支付時間3.3付款方式與付款時間3.3.1付款方式3.3.2付款時間3.3.3付款條件4.設計與施工期限4.1設計期限4.1.1設計開始的日期4.1.2設計完成的日期4.2施工期限4.2.1施工開始的日期4.2.2施工完成的日期5.質量標準與要求5.1設計質量標準5.1.1設計文件的質量要求5.1.2設計成果的質量要求5.2施工質量標準5.2.1施工過程中的質量要求5.2.2施工完成后的質量要求6.技術支持與服務6.1技術支持范圍6.1.1設計階段的技術支持6.1.2施工階段的技術支持6.1.3驗收階段的技術支持6.2技術支持時間6.2.1技術支持的開始時間6.2.2技術支持的結束時間8.違約責任8.1甲方違約責任8.1.1甲方未按約定時間提供設計所需資料的違約責任8.1.2甲方未按約定支付設計費用的違約責任8.1.3甲方未按約定支付施工費用的違約責任8.2乙方違約責任8.2.1乙方未按約定時間完成設計的違約責任8.2.2乙方未按約定標準完成設計的違約責任8.2.3乙方未按約定時間完成施工的違約責任8.2.4乙方未按約定標準完成施工的違約責任8.3丙方違約責任8.3.1丙方未按約定提供技術支持的違約責任8.3.2丙方未按約定時間完成技術支持的違約責任9.爭議解決9.1爭議解決方式9.1.1雙方友好協商解決9.1.2提交甲方所在地仲裁委員會進行仲裁9.1.3提交甲方所在地人民法院訴訟解決9.2爭議解決地點9.2.1爭議解決的地點為甲方所在地10.合同的變更與解除10.1合同變更條件10.1.1雙方協商一致10.1.2因國家政策變化或法律法規修改10.1.3因不可抗力因素導致合同無法履行10.2合同解除條件10.2.1雙方協商一致解除合同10.2.2因乙方原因導致合同無法履行10.2.3因甲方原因導致合同無法履行11.合同的終止11.1合同終止條件11.1.1合同約定的設計與施工全部完成11.1.2雙方協商一致終止合同11.1.3因不可抗力因素導致合同無法履行11.2合同終止后的處理11.2.1雙方按照合同約定辦理終止手續11.2.2乙方按照甲方要求進行施工收尾工作11.2.3丙方按照甲方要求提供必要的技術支持與服務12.保密條款12.1保密內容12.1.1合同雙方的商業秘密12.1.2合同雙方的technicaldocuments,data,andinformation12.2保密期限12.2.1雙方對彼此的保密信息承擔保密義務至合同終止后五年內13.合同的生效、修改與失效13.1合同生效條件13.1.1雙方簽字蓋章13.1.2甲方支付設計費用預付款13.2合同修改條件13.2.1雙方協商一致13.2.2修改內容符合法律法規13.3合同失效條件13.3.1合同約定的設計與施工全部完成13.3.2雙方協商一致解除合同13.3.3因不可抗力因素導致合同無法履行14.其他條款14.1合同的解釋權14.1.1本合同的解釋權歸甲方所有14.2合同的適用法律14.2.1本合同適用中華人民共和國法律14.3合同的附件14.3.1附件一:設計方案詳細說明14.3.2附件二:施工圖紙及施工方案14.3.3附件三:技術支持與服務詳細說明14.3.4附件四:合同雙方簽字蓋章的掃描件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定義及范圍15.1第三方介入的定義15.1.1第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的其他自然人、法人或其他組織。15.1.2第三方介入包括但不限于中介方、監理方、審計方、評估方等。15.2第三方介入的范圍15.2.1第三方介入的范圍包括合同的執行、監督、評估等環節。15.2.2第三方介入的具體事項由甲乙雙方協商確定,并在合同中明確。16.第三方介入的義務與責任16.1第三方介入的義務16.1.1第三方應按照甲乙雙方的約定履行介入義務,包括但不限于提供專業意見、監督工程進度等。16.1.2第三方應保持獨立客觀,公正地履行介入職責,不得偏袒任何一方。16.2第三方介入的責任16.2.1第三方應對其提供的專業意見、報告等成果的真實性、準確性和完整性負責。16.2.2第三方在介入過程中因過錯導致合同一方損失的,應承擔相應的賠償責任。17.第三方介入的費用17.1第三方介入的費用由甲乙雙方協商確定,并在合同中明確。17.2第三方介入費用的支付時間、支付方式由甲乙雙方協商確定。18.第三方介入的變更與解除18.1第三方介入的變更條件18.1.1甲乙雙方協商一致變更第三方介入的事項或范圍。18.1.2因國家政策變化或法律法規修改,需要變更第三方介入的事項或范圍。18.2第三方介入的解除條件18.2.1甲乙雙方協商一致解除第三方介入。18.2.2第三方因不可抗力原因無法繼續履行介入職責。19.第三方介入的違約責任19.1第三方未按約定履行介入職責的違約責任19.1.1第三方未按約定提供專業意見的違約責任。19.1.2第三方未按約定監督工程進度的違約責任。19.2第三方未按約定保持獨立客觀的違約責任19.2.1第三方偏袒任何一方的違約責任。19.2.2第三方提供不真實、不準確、不完整的專業意見、報告等成果的違約責任。20.第三方介入的爭議解決20.1爭議解決方式20.1.1甲乙雙方與第三方協商解決。20.1.2提交甲方所在地仲裁委員會進行仲裁。20.1.3提交甲方所在地人民法院訴訟解決。20.2爭議解決地點20.2.1爭議解決的地點為甲方所在地。21.第三方的責任限額21.1第三方對甲乙雙方的損失承擔的責任限額,由甲乙雙方在合同中約定。21.2第三方責任限額的確定應考慮第三方的專業性質、介入事項的風險程度等因素。22.其他相關事項22.1本合同的第三方介入條款的解釋權歸甲乙雙方所有。22.2本合同的第三方介入條款適用中華人民共和國法律。22.3本合同的第三方介入條款附件包括:第三方介入方案、第三方介入費用明細、第三方介入責任限額等。第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:附件一:設計方案詳細說明附件一包含機房的整體布局設計、內部電氣設計、散熱系統設計、網絡安全設計等內容,詳細說明設計理念、設計參數、設計圖紙等。附件二:施工圖紙及施工方案附件二包含機房建筑施工、電氣施工、散熱系統施工、網絡施工等內容,詳細說明施工工藝、施工步驟、施工材料等。附件三:技術支持與服務詳細說明附件三詳細說明技術支持的范圍、時間、方式等,包括但不限于設計階段的技術支持、施工階段的技術支持、驗收階段的技術支持等。附件四:合同雙方簽字蓋章的掃描件附件四為合同雙方簽字蓋章的掃描件,作為合同生效的依據。附件五:第三方介入方案附件五詳細說明第三方介入的事項、范圍、職責等,包括但不限于中介方、監理方、審計方、評估方的介入方案。附件六:第三方介入費用明細附件六詳細列出第三方介入的費用,包括但不限于第三方介入的費用計算方式、支付時間、支付方式等。附件七:第三方介入責任限額附件七詳細說明第三方對甲乙雙方的損失承擔的責任限額,考慮第三方的專業性質、介入事項的風險程度等因素。說明二:違約行為及責任認定:1.甲方違約行為及責任認定甲方未按約定時間提供設計所需資料的,應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。甲方未按約定支付設計費用的,應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。甲方未按約定支付施工費用的,應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償乙方損失等。2.乙方違約行為及責任認定乙方未按約定時間完成設計的,應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。乙方未按約定標準完成設計的,應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。乙方未按約定時間完成施工的,應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。乙方未按約定標準完成施工的,應承擔違約責任,包括但不限于支付違約金、賠償甲方損失等。3.丙方違約行為及責任認定丙方未按約定提供技術支持的,應承擔違約責任,包括但不限

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論