?合同編號：__________鑒于甲乙雙方本著平等互利的原則，就乙方施工甲方工程事宜，經充分協商，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規模：__________1.5工程預算：__________第二條合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價包括但不限于：__________2.3乙方應按照雙方約定的價格和質量要求完成施工，不得擅自提高價格或降低質量。第三條工期3.1合同工期自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。3.2乙方應按照約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工期延誤，應按__________承擔違約責任。第四條質量標準4.1乙方應按照約定的質量標準完成施工，確保工程質量符合國家相關法律法規及行業標準。4.2工程驗收不合格的，乙方應負責返工、維修，直至達到約定質量標準。第五條付款及結算（1）合同簽訂后__________天內支付__________%；（2）工程進度達到__________%時支付__________%；（3）工程驗收合格后支付__________%。5.2乙方開具正規發票，甲方按照約定時間支付工程款。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，向對方支付違約金，違約金為合同總價的__________%。6.2因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應協商解決。第七條爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________年__________月__________日注意事項及解決辦法：1.工程范圍的明確：在合同中詳細描述工程的具體范圍和內容，避免因工程范圍不明確導致的糾紛。解決辦法是，雙方在簽訂合同前，詳細討論并明確工程的范圍，并在合同中詳細描述。2.合同價格的調整機制：由于工程周期較長，可能會受到材料價格波動等因素的影響，在合同中應約定價格調整的機制。解決辦法是，雙方在合同中約定一個價格調整的機制，如材料價格波動超過一定范圍，合同價格可以進行相應的調整。3.工期的延誤：由于不可抗力等因素可能導致工期延誤，應在合同中約定工期延誤的處理方式。解決辦法是，雙方在合同中約定工期延誤的處理方式，如工期延誤超過一定范圍，乙方應承擔相應的違約責任。4.工程質量的保證：乙方應保證工程質量符合國家的法律法規及行業標準，如工程質量不符合要求，乙方應承擔返工、維修等責任。解決辦法是，乙方應按照約定的質量標準完成施工，確保工程質量符合要求。5.合同的履行及爭議解決：雙方應嚴格按照合同的約定履行合同，如在履行過程中發生爭議，應通過友好協商解決，協商不成的，可以向法院提起訴訟。解決辦法是，雙方在合同中約定爭議解決的方式，如友好協商解決，協商不成的，可以向法院提起訴訟。法律名詞及名詞解釋：1.不可抗力：指無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.合同履行：雙方按照合同的約定，履行各自的權利和義務。3.違約責任：一方未履行或未完全履行合同義務，應承擔的違約責任，包括繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等。4.工程驗收：工程完成后，甲方對工程的質量、安全、功能等方面進行檢查，確認工程是否符合合同約定及國家相關標準。5.合同解除：合同履行過程中，因一方違約或者不可抗力等原因，導致合同無法繼續履行，雙方或者一方有權解除合同。6.爭議解決：雙方在履行合同過程中發生的爭議，通過