




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
合同編號:__________個人承包建筑工程合同一、工程概況1.1工程名稱:__________1.2工程地點:__________1.3工程內容:__________1.4工程規模:__________1.5工程預算:__________二、合同主體2.1承包人:名稱:__________地址:__________法定代表人:__________聯系電話:__________2.2發包人:名稱:__________地址:__________法定代表人:__________聯系電話:__________三、合同條款3.1工程進度承包人應按照約定的工期完成工程。具體工期要求如下:(1)工程啟動:自合同簽訂之日起____個工作日內;(2)工程竣工:自工程啟動之日起____個月內;(3)工程驗收:自工程竣工之日起____個工作日內。3.2工程質量承包人應按照約定的質量標準完成工程。工程質量要求如下:(1)達到國家相關行業標準;(2)符合設計文件及技術規范要求;(3)發包人驗收合格。3.3工程造價工程造價為____元(大寫:__________元整)。3.4付款方式(1)合同簽訂后,發包人支付承包人工程預算的____%作為預付款;(2)工程進度達到____%時,發包人支付承包人工程預算的____%作為進度款;(3)工程竣工并驗收合格后,發包人支付承包人工程預算的____%作為尾款。3.5違約責任(1)承包人未按照約定工期完成工程的,應支付違約金,違約金計算方式為:工程預算的____%乘以逾期天數;(2)發包人未按照約定支付工程款的,應支付違約金,違約金計算方式為:應付款項的____%乘以逾期天數。3.6爭議解決雙方在履行合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。四、其他約定4.1雙方應遵守國家相關法律法規,不得損害國家、社會公共利益和他人的合法權益;4.2雙方應相互配合,確保工程順利進行;4.3合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,有效期為____年;4.4本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。承包人(蓋章):__________發包人(蓋章):__________簽訂日期:__________注意事項及解決辦法:1.注意事項:(1)在簽訂合同前,雙方應認真閱讀合同全文,確保了解合同內容及其法律后果;(2)合同中的工程概況、合同主體、合同條款等欄目應填寫完整、準確,避免因信息不完整或不準確導致的糾紛;(3)雙方在簽訂合同時,應嚴格遵守國家相關法律法規,確保合同的合法性、有效性;(4)合同履行過程中,雙方應保持良好溝通,及時解決工程中的問題,確保工程順利進行;(5)合同簽訂后,雙方應按照合同約定履行各自的權利和義務,不得擅自變更合同內容。2.解決辦法:(1)當雙方在履行合同過程中發生爭議時,應通過友好協商解決;(2)若協商不成,可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟;(3)在訴訟過程中,雙方應按照法律規定提供證據,證明自己的權利和主張;(4)法院將根據法律規定和合同約定,判決雙方承擔相應的法律責任。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.承包人:指承擔工程承包責任的自然人、法人或其他組織;2.發包人:指委托承包人完成工程的委托人,通常是工程項目的業主或投資人;3.工程概況:指工程的基本情況,包括工程名稱、地點、內容、規模、預算等;4.合同主體:指合同的當事人,即承包人和發包人;5.合同條款:指合同中規定的雙方的權利、義務和責任等內容;6.工程進度:指工程按照約定工期完成的情況;7.工程質量:指工程達到的國家相關行業標準、設計文件及技術規范要求;8.工程造價:指完成工程所需的總費用;9.付款方式:指雙方按照約定支付工程款的方式;10.違約金:指一方未履行合同約定義務時,應支付給對方的一種經濟補償。特殊應用場合及補充條款:1.場合:工程項目的施工過程中,發包人需要對工程設計進行變更。補充條款:如發包人需對工程設計進行變更,應提前不少于____天通知承包人,并經雙方協商一致。變更導致的工程費用及工期延誤由發包人承擔。2.場合:工程項目施工過程中,遇到不可抗力因素導致工程進度延誤。補充條款:如工程項目施工過程中遇到不可抗力因素(如自然災害、社會事件等)導致工程進度延誤,雙方應協商合理延長工期,并根據實際情況調整工程預算。3.場合:工程驗收過程中,發包人對工程質量提出異議。補充條款:工程驗收過程中,如發包人對工程質量提出異議,承包人應在收到異議后____天內進行整改,直至滿足發包人的要求。如整改期間導致工程進度延誤,工期應相應順延。4.場合:發包人未按約定時間支付工程款。補充條款:如發包人未按約定時間支付工程款,承包人有權暫停工程進度,并要求發包人支付違約金。違約金的計算
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 手工家具訂購合同9篇
- 主題教育活動講黨課
- 辦公場所衛生監督體系構建
- 2025襄陽職業技術學院輔導員考試試題及答案
- 2025西安科技大學輔導員考試試題及答案
- 2025遼寧警察學院輔導員考試試題及答案
- T/ZHCA 008-2019眼霜類化妝品眼刺激性試驗體外測試方法雞胚絨毛膜尿囊膜血管試驗
- 統計問卷調查設計
- 小班安全活動:老虎嘴安全教育
- T/ZBH 001-2017建筑玻璃外觀質量要求及評定
- 工貿企業有限空間作業場所安全管理臺賬
- 國際財務管理教學ppt課件(完整版)
- DB33∕T 715-2018 公路泡沫瀝青冷再生路面設計與施工技術規范
- 彩色簡約魚骨圖PPT圖表模板
- 光引發劑的性能與應用
- PID控制經典PPT
- 圖像處理和分析(上冊)課后習題答案(章毓晉)
- 油田注入水細菌分析方法+絕跡稀釋法
- 醫師處方權申請
- 簡易充電器課程設計
- 部編版語文三年級下冊課外閱讀
評論
0/150
提交評論