庭院景觀施工合同樣本合同目錄第一章總則1.1合同主體1.2合同目的1.3合同簽訂地點和時間第二章施工內容2.1施工項目2.2施工標準和要求2.3施工材料第三章合同價格3.1合同總價3.2支付方式3.3支付時間表第四章工期4.1開工日期4.2竣工日期4.3工期延誤第五章施工質量保證5.1質量標準5.2質量保證期限5.3質量問題的處理第六章施工安全6.1安全措施6.2安全事故的處理第七章變更與調整7.1變更條件7.2變更程序7.3變更費用第八章違約責任8.1違約行為8.2違約責任8.3違約賠償?shù)诰耪聽幾h解決9.1爭議解決方式9.2爭議解決地點和機構第十章合同的解除和終止10.1解除和終止條件10.2解除和終止的程序10.3解除和終止后的責任處理第十一章保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3保密違約第十二章法律適用和爭議解決12.1法律適用12.2爭議解決第十三章其他條款13.1合同的轉讓13.2合同的修改和補充13.3合同的生效和終止第十四章附件14.1附件列表14.2附件內容說明合同編號_________第一章總則1.1合同主體甲方：（甲方全稱）乙方：（乙方全稱）1.2合同目的本合同旨在明確甲方與乙方之間庭院景觀施工的具體事宜，確保工程質量，按時完成施工。1.3合同簽訂地點和時間合同簽訂地點：（簽訂地點）合同簽訂時間：（簽訂時間）第二章施工內容2.1施工項目包括但不限于庭院地面鋪裝、綠化、庭院照明、庭院設施安裝等。2.2施工標準和要求乙方應按照甲方提供的施工圖紙和施工要求進行施工，確保施工質量。2.3施工材料乙方應使用符合國家標準的建筑材料，并提供材料合格證明。第三章合同價格3.1合同總價本合同總價為一億人民幣整（￥100,000,000.00）。3.2支付方式甲方支付乙方工程款項的方式為分期支付。3.3支付時間表甲方應在合同簽訂后的30日內支付乙方工程款的30%，工程竣工驗收合格后支付乙方工程款的60%，剩余的10%作為質保金，質保期結束后支付。第四章工期4.1開工日期乙方應在本合同簽訂后的30日內開工。4.2竣工日期乙方應在開工后的180日內完成施工。4.3工期延誤如乙方因自身原因導致工期延誤，應按日向甲方支付違約金，違約金為合同總價的1%。第五章施工質量保證5.1質量標準乙方應保證施工質量符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準。5.2質量保證期限乙方應對施工質量負責，質保期為竣工驗收合格后的12個月。5.3質量問題的處理如在質保期內出現(xiàn)質量問題，乙方應在接到甲方通知后的7日內予以修復，如乙方未在規(guī)定時間內修復，甲方有權自行修復，費用由乙方承擔。第六章施工安全6.1安全措施乙方應制定并落實施工安全措施，確保施工過程中的安全。6.2安全事故的處理如在施工過程中發(fā)生安全事故，乙方應立即報告甲方，并按照相關法律法規(guī)進行處理。第七章變更與調整7.1變更條件如需變更合同內容，應經甲方同意。7.2變更程序變更合同內容應簽訂書面變更協(xié)議，并由雙方蓋章確認。7.3變更費用因變更產生的費用，雙方應另行協(xié)商確定。第八章違約責任8.1違約行為包括但不限于工期延誤、質量不符合約定、安全責任等。8.2違約責任違約方應向守約方支付違約金，并承擔因此造成的損失。8.3違約賠償違約方應賠償因此給守約方造成的直接經濟損失及間接經濟損失。第九章爭議解決9.1爭議解決方式雙方發(fā)生爭議時，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。9.2爭議解決地點和機構訴訟應在甲方所在地的人民法院提起。第十章合同的解除和終止10.1解除和終止條件包括但不限于雙方協(xié)商一致、乙方嚴重違約等。10.2解除和終止的程序雙方應簽訂書面解除或終止協(xié)議，并蓋章確認。10.3解除和終止后的責任處理解除或終止合同后，乙方應立即停止施工，并按照甲方要求清理施工現(xiàn)場。第十一章保密條款11.1保密內容包括但不限于合同內容、技術資料、商業(yè)秘密等。11.2保密期限自合同簽訂之日起至合同解除或終止后兩年。11.3保密違約泄露保密信息的一方應承擔違約責任，賠償因此給對方造成的損失。第十二章法律適用和爭議解決12.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。12.2爭議解決雙方應友好協(xié)商解決合同爭議，協(xié)商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十三章其他條款13.1合同的轉讓未經對方同意，任何一方不得將本合同轉讓給第三方。13.2合同的修改和補充本合同的修改和補充應經雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂。13.3合同的生效和終止本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同解除或終止協(xié)議簽訂之日起終止。第十四章附件14.1附件列表包括但不限于施工圖紙、施工方案、材料合格證明等。14.2附件內容說明附件內容詳見附件清單。甲方：（甲方全稱）乙方：（乙方全稱）簽訂日期：（簽字日期）多方為主導時的，附件條款及說明附件一：甲方為主導時的附加條款及說明15.1甲方監(jiān)督權甲方有權對乙方的施工過程進行監(jiān)督，確保施工質量和進度符合合同要求。15.2甲方變更權甲方在本合同履行過程中，有權根據(jù)實際情況對施工內容進行變更，乙方應予以遵照執(zhí)行。15.3甲方終止權如乙方嚴重違約，甲方有權立即終止合同，并要求乙方承擔違約責任。15.4甲方索賠權如乙方施工質量不符合合同約定，甲方有權向乙方提出索賠，要求乙方承擔相應的賠償責任。附件二：乙方為主導時的附加條款及說明16.1乙方保修義務乙方應對施工質量承擔保修責任，質保期為竣工驗收合格后的24個月。16.2乙方保密義務乙方應對甲方提供的技術資料和商業(yè)秘密承擔保密責任，保密期限自合同簽訂之日起至合同解除或終止后三年。16.3乙方進度報告義務乙方應定期向甲方報告施工進度，如工期延誤，乙方應提前通知甲方，并采取措施減輕甲方損失。16.4乙方安全生產義務乙方應加強施工現(xiàn)場的安全生產管理，確保施工過程中的安全。附件三：第三方中介為主導時的附加條款及說明17.1第三方中介協(xié)調義務第三方中介應負責協(xié)調甲方和乙方之間的關系，確保合同順利履行。17.2第三方中介監(jiān)督義務第三方中介應對乙方的施工過程進行監(jiān)督，確保施工質量和進度符合合同要求。17.3第三方中介調解義務如甲方和乙方發(fā)生爭議，第三方中介應進行調解，協(xié)助雙方達成和解。17.4第三方中介保密義務第三方中介應對甲方和乙方之間的合同內容、技術資料和商業(yè)秘密承擔保密責任，保密期限自合同簽訂之日起至合同解除或終止后三年。附件及其他補充說明一、附件列表：1.施工圖紙2.施工方案3.材料合格證明4.施工進度計劃5.安全措施方案6.施工人員名單7.工程量清單8.付款憑證9.質量保證書10.保密協(xié)議11.變更協(xié)議12.施工日志13.驗收報告14.保修單二、違約行為及認定：1.工期延誤：乙方未按照合同約定的時間完成施工。2.質量不符合約定：乙方施工的質量未達到合同約定的標準。3.安全責任：乙方在施工過程中發(fā)生安全事故，造成人員傷亡或財產損失。4.保密違約：乙方泄露或未妥善保管甲方的保密信息。5.付款違約：乙方未按約定時間支付合同款項。6.變更違約：乙方未按約定程序進行合同變更。7.合同解除或終止違約：乙方未按約定程序解除或終止合同。三、法律名詞及解釋：1.合同主體：指合同雙方，即甲方和乙方。2.違約金：指違約方因違約行為向守約方支付的賠償金。3.質保金：指作為質量保證的金錢擔保，用于保證施工質量。4.工期延誤：指施工進度遲于合同約定的時間。5.質量保修：指乙方對施工質量承擔的修復和賠償責任。6.保密義務：指乙方對甲方提供的保密信息承擔的保密責任。7.違約行為：指違反合同約定的行為。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：及時溝通，調整施工計劃，增派施工人員，夜間加班等方式加快進度。2.質量問題：立即停工，排查原因，修復問題部位，重新驗收。3.安全事故：立即報告甲方和相關部門，采取措施防止事故擴大，積極處理善后事宜。4.保密信息泄露：立即啟動保密協(xié)議約定