2024年度化糞池施工協議標準格式版A版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3丙方名稱及地址（如有）2.工程內容與范圍2.1工程概述2.2施工地點2.3施工期限3.施工要求與標準3.1施工方案與設計3.2施工材料要求3.3施工質量標準4.工程費用與支付4.1工程總價4.2付款方式與進度4.3價款調整條件5.工期延誤與責任5.1工期延誤的處理5.2工期延誤的責任劃分6.工程驗收與保修6.1工程驗收標準6.2工程驗收程序6.3保修期限與責任7.違約責任與爭議解決7.1違約責任7.2爭議解決方式8.合同的變更與解除8.1合同變更的條件8.2合同解除的條件9.保密條款9.1保密內容9.2保密期限10.法律適用與爭議解決10.1法律適用10.2爭議解決方式11.其他條款11.1不可抗力11.2合同的轉讓11.3合同的終止12.附件12.1施工圖紙12.2施工方案12.3材料合格證明13.簽字蓋章頁13.1甲方簽字蓋章13.2乙方簽字蓋章13.3丙方簽字蓋章（如有）14.合同生效條件14.1合同生效時間14.2合同生效的附加條件第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱為：X公司，地址為：市區路號。1.2乙方名稱及地址乙方全稱為：X建筑有限公司，地址為：市區路號。1.3丙方名稱及地址（如有）丙方全稱為：X材料有限公司，地址為：市區路號。第二條工程內容與范圍2.1工程概述本工程為X公司位于市區路號的化糞池施工項目。2.2施工地點施工地點為：X公司位于市區路號的工地。2.3施工期限本工程的施工期限為：自合同簽訂之日起至2024年12月31日止。第三條施工要求與標準3.1施工方案與設計乙方應按照甲方提供的施工圖紙和方案進行施工，確保施工質量符合設計要求。3.2施工材料要求乙方應使用符合國家標準的材料進行施工，并提供材料合格證明。3.3施工質量標準乙方應按照國家相關標準和規范進行施工，確保工程質量達到優良等級。第四條工程費用與支付4.1工程總價本工程的合同總價為人民幣萬元整（大寫：人民幣玖拾玖萬元整）。4.2付款方式與進度甲方按照乙方完成的工程進度，分階段支付工程款。具體付款方式與進度如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方工程總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，甲方支付乙方工程總價款的30%；（3）工程驗收合格后，甲方支付乙方工程總價款的40%。4.3價款調整條件如有不可抗力等因素導致工程造價發生變動，雙方可協商調整價款。第五條工期延誤與責任5.1工期延誤的處理如乙方原因導致工期延誤，乙方應支付甲方合同總價款的1%作為違約金。5.2工期延誤的責任劃分因甲方原因導致工期延誤的，甲方應承擔相應的責任；因乙方原因導致工期延誤的，乙方應承擔相應的責任。第六條工程驗收與保修6.1工程驗收標準本工程驗收標準按照國家和行業的相關法律法規、標準和規范執行。6.2工程驗收程序工程完成后，乙方應向甲方提交驗收申請，甲方組織驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收報告。6.3保修期限與責任本工程保修期限為壹年，自驗收合格之日起計算。在保修期內，乙方負責維修和更換因施工質量問題導致的損壞部位。第七條違約責任與爭議解決7.1違約責任一方違約的，應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。7.2爭議解決方式雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條合同的變更與解除8.1合同變更的條件合同履行過程中，如因特殊情況需要變更合同內容的，雙方可協商一致，簽訂書面變更協議。8.2合同解除的條件雙方同意解除合同的，可以簽訂書面解除協議。合同解除后，乙方應按照甲方要求拆除臨時設施，恢復場地原狀。第九條保密條款9.1保密內容雙方在合同履行過程中涉及的商業秘密、技術秘密、客戶信息等，應予以保密。9.2保密期限保密期限自合同簽訂之日起算，至合同終止或履行完畢之日止。第十條法律適用與爭議解決10.1法律適用本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決方式雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第十一條其他條款11.1不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方應立即協商解決，根據不可抗力的影響，部分或全部免除責任。11.2合同的轉讓未經對方同意，任何一方不得將合同權利和義務全部或部分轉讓給第三方。11.3合同的終止合同終止后，乙方應按照甲方要求拆除臨時設施，恢復場地原狀，并承擔相應費用。第十二條附件12.1施工圖紙附件中包含本工程的施工圖紙，乙方應按照圖紙進行施工。12.2施工方案附件中包含本工程的施工方案，乙方應按照方案進行施工。12.3材料合格證明附件中包含乙方使用的材料合格證明，以確保工程質量。第十三條簽字蓋章頁13.1甲方簽字蓋章甲方代表簽字并加蓋公章，以確認合同的效力。13.2乙方簽字蓋章乙方代表簽字并加蓋公章，以確認合同的效力。13.3丙方簽字蓋章（如有）丙方代表簽字并加蓋公章，以確認合同的效力。第十四條合同生效條件14.1合同生效時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。14.2合同生效的附加條件合同生效后，乙方應按照約定開始施工，并按照本合同的約定履行各項義務。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：施工圖紙詳細要求和說明：施工圖紙應包括化糞池的平面布局、立面圖、剖面圖、細部圖等，以指導乙方進行施工。圖紙應由甲方提供，乙方應仔細審查圖紙，如有疑問，應及時向甲方提出。附件二：施工方案詳細要求和說明：施工方案應包括施工工藝、施工步驟、施工進度計劃等，以指導乙方進行施工。方案應由乙方根據圖紙和甲方要求制定，并提交給甲方審批。附件三：材料合格證明詳細要求和說明：乙方應提供所使用材料的合格證明，以證明材料的質量和性能符合國家標準。合格證明應由材料供應商提供，并提交給甲方備案。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.甲方未按約定時間支付工程款，導致乙方施工進度受阻。2.乙方未按約定時間完成工程，導致甲方利益受損。3.乙方使用不符合國家標準的材料，導致工程質量問題。4.乙方未按約定保密，泄露甲方商業秘密。責任認定標準：1.甲方未支付工程款，應支付違約金，并賠償乙方因此造成的損失。2.乙方未按約定時間完成工程，應支付違約金，并賠償甲方因此造成的損失。3.乙方使用不符合國家標準的材料，應承擔修復責任，并支付因此造成的損失。4.乙方泄露甲方商業秘密，應承擔違約責任，并支付因此造成的損失。示例說明：若甲方未按約定時間支付第二筆工程款，乙方可以要求甲方支付違約金，并賠償因進度延誤導致的額外施工成本。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.違約金：指一方違約時，根據合同約定向守約方支付的違約賠償金。3.保修期限：指乙方對工程質量承擔保證責任的期限。4.合同轉讓：指合同權利和義務全部或部分轉讓給第三方。5.合同解除：指合同雙方或單方依法終止合同關系的行為。1.不可抗力條款應用于合同履行過程中，若發生不可抗力事件，雙方可協商調整合同履行期限。2.違約金條款應