




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
海關大樓裝修改造合同合同目錄第一章總則1.1合同主體1.2合同簽訂依據1.3合同宗旨第二章裝修改造項目概述2.1項目名稱2.2項目地點2.3項目規模2.4項目目標第三章裝修改造內容3.1裝修改造范圍3.2裝修改造標準3.3裝修改造工藝3.4裝修改造材料第四章合同價格4.1合同總價4.2價格調整機制4.3付款方式及進度4.4發票開具及稅務事項第五章工期及進度5.1項目啟動時間5.2項目竣工時間5.3關鍵節點及進度要求5.4工期延誤及賠償第六章質量保證6.1質量標準6.2質量監督與檢查6.3質量問題處理6.4保修期限及保修范圍第七章安全生產與環保7.1安全生產要求7.2環保要求7.3安全事故處理7.4職業健康安全第八章合同的履行與變更8.1合同履行地點及方式8.2合同變更條件及程序8.3合同轉讓8.4合同解除第九章違約責任9.1違約行為及責任9.2違約賠償金額及方式9.3因不可抗力導致的違約第十章爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決地點及機構10.3法律適用第十一章合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件及程序第十二章保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3泄密責任第十三章其他條款13.1知識產權保護13.2信息與溝通13.3第三方受益人13.4附則第十四章附件14.1合同附件列表14.2附件內容說明合同編號_________第一章總則第一條款合同主體1.1本合同甲方為:____________________1.2本合同乙方為:____________________1.3本合同雙方遵循平等、自愿、誠實信用的原則,訂立本合同。第二條款合同簽訂依據2.1本合同依據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律法規的規定訂立。2.2本合同的簽訂,經雙方協商一致,并以書面形式作出。第三條款合同宗旨3.1本合同的宗旨是明確雙方在海關大樓裝修改造項目中的權利、義務和責任,確保項目順利進行,達到預期目標。第二章裝修改造項目概述第四條款項目名稱4.1本項目名稱為:海關大樓裝修改造工程。第五條款項目地點4.2本項目地點為:____________________。第六條款項目規模4.3本項目規模為:____________________。第七條款項目目標4.4本項目目標為:____________________。第三章裝修改造內容第八條款裝修改造范圍8.1乙方負責對甲方提供的海關大樓進行裝修改造,具體范圍包括但不限于:____________________。第九條款裝修改造標準8.2乙方向甲方提供裝修改造方案,方案中應明確各項改造內容的標準和要求。第十條款裝修改造工藝8.3乙方應按照約定的標準和工藝進行施工,確保施工質量。第十一條款裝修改造材料8.4乙方應按照約定的材料標準及品牌供應材料,并保證材料的質量。第四章合同價格第十二條款合同總價12.1本合同總價為:____________________元整(大寫:____________________元整)。第十三條款價格調整機制13.1除合同約定的價格外,如因市場行情波動等原因導致材料價格變動,雙方可協商調整合同價格。第十四條款付款方式及進度14.1甲方按照工程進度分階段支付乙方工程款項。具體支付方式和進度如下:____________________。第十五條款發票開具及稅務事項15.1乙方應向甲方開具合法的稅務發票,并承擔相關稅務責任。第五章工期及進度第十六條款項目啟動時間16.1本項目啟動時間為:____________________。第十七條款項目竣工時間17.1本項目竣工時間為:____________________。第十八條款關鍵節點及進度要求18.1乙方應按照約定的關鍵節點和進度要求完成工程,如有延誤,應承擔相應的違約責任。第十九條款工期延誤及賠償19.1如乙方原因導致工期延誤,乙方應按照延誤天數向甲方支付違約金,違約金計算方式為:____________________。第六章質量保證第二十條質量標準20.1乙方應確保裝修改造工程的各項質量標準符合國家法律法規及行業規范。第二十一條質量監督與檢查21.1甲方有權對乙方的施工過程進行監督和檢查,確保工程質量。第二十二條質量問題處理22.1如發現質量問題,乙方應在接到甲方通知后及時進行整改,并承擔整改費用。第二十三條保修期限及保修范圍23.1乙方應對本項目提供的裝修改造工程進行保修,保修期限為:____________________,保修范圍為:____________________。第七章安全生產與環保第二十四條安全生產要求24.1乙方應嚴格遵守國家關于安全生產的法律、法規和規章制度,確保施工安全。第二十五條環保要求25.1乙方應嚴格按照國家關于環境保護的法律、法規和規章制度進行施工,確保施工過程中的環保要求得到滿足。第二十六條安全事故處理26.1如發生安全事故,乙方應立即報告甲方,并按照相關法律法規的規定處理。第二十七條職業健康安全27.1乙方應關注施工人員的職業健康安全,采取有效措施防止職業病的發生。第八章合同的履行與變更第二十八條合同履行地點及方式28.1本合同履行地點為:____________________。28.2本合同履行方式為:____________________。第二十九條合同變更條件及程序29.1合同變更需經雙方協商一致,并以書面形式作出。29.2合同變更自雙方簽字蓋章之日起生效。第三十條合同轉讓30.1未經對方同意,任何一方不得將本合同的權利和義務全部或部分轉讓給第三方。第三十一條合同解除31.1合同解除需經雙方協商一致,并以書面形式作出。31.2合同解除后,乙方應按照甲方的要求拆除所有改動,并將場地恢復至原狀。第九章違約責任第三十二條違約行為及責任32.1乙方如違反合同約定,甲方有權要求乙方承擔違約責任。32.2甲方如違反合同約定,乙方有權要求甲方承擔違約責任。第三十三條違約賠償金額及方式33.1乙方應按照合同約定向甲方支付違約金,違約金計算方式為:____________________。33.2甲方應按照合同約定向乙方支付違約金,違約金計算方式為:____________________。第三十四條因不可抗力導致的違約34.1因不可抗力導致乙方無法履行或部分履行合同的,乙方應立即通知甲方,并采取措施減少損失。34.2因不可抗力導致甲方無法履行或部分履行合同的,甲方應立即通知乙方,并采取措施減少損失。第十章爭議解決第三十五條爭議解決方式35.1雙方發生爭議,應通過友好協商解決;協商不成的,可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第三十六條爭議解決地點及機構36.1爭議解決地點為:____________________。36.2爭議解決機構為:____________________。第三十七條法律適用37.1本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十一章合同的生效、終止與解除第三十八條合同生效條件38.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第三十九條合同終止條件39.1本合同在履行完畢后自行終止。第四十條合同解除條件及程序40.1合同解除需經雙方協商一致,并以書面形式作出。40.2合同解除后,乙方應按照甲方的要求拆除所有改動,并將場地恢復至原狀。第十二章保密條款第四十一條保密內容41.1雙方在合同履行過程中獲悉的對方商業秘密和機密信息,應予以保密。第四十二條保密期限42.1保密期限自本合同簽訂之日起算,至合同終止或解除之日起滿兩年。第四十三條泄密責任43.1如一方違反保密義務,導致對方遭受損失的,違約方應承擔相應的賠償責任。第十三章其他條款第四十四條知識產權保護44.1雙方在合同履行過程中產生的知識產權,歸雙方共同所有。第四十五條信息與溝通第四十六條第三方受益人46.1本合同不存在第三方受益人。第十四章附件第四十七條合同附件列表47.1附件一:海關大樓裝修改造方案47.2附件二:合同價格明細表47.3附件三:材料供應品牌及標準47.4附件四:安全生產措施及環保要求第四十八條附件內容說明48.1附件一詳細說明了本項目的設計方案和改造內容。48.2附件二詳細列出了本合同的價格明細,包括工程款項的支付方式和進度。48.3附件三詳細列出了乙方應供應的材料品牌及標準。48.4附件四詳細說明了乙方應遵守的安全生產措施及環保要求。甲方簽字:____________________乙方簽字:____________________合同編號:_________多方為主導時的,附件條款及說明一、當甲方為主導時,增加的多項條款及說明1.甲方指定材料供應商甲方有權指定乙方在裝修改造過程中使用的材料供應商。乙方應按照甲方指定的供應商采購材料,并保證材料的質量符合合同約定的標準。如乙方未按照甲方指定供應商采購材料,甲方有權要求乙方承擔由此產生的質量問題及違約責任。2.甲方監督權甲方有權對乙方施工過程進行監督,以確保工程質量符合合同約定的標準。甲方有權要求乙方提供施工進度報告,并對施工進度和質量進行審核。如甲方發現乙方施工不符合合同約定的標準,甲方有權要求乙方立即整改,并承擔由此產生的費用。3.甲方變更權甲方有權在合同履行過程中對裝修改造方案進行變更。如甲方提出變更要求,乙方應按照甲方的要求進行調整,并保證工程進度不受影響。如因甲方變更導致乙方施工進度延誤,甲方有權要求乙方承擔由此產生的違約責任。4.甲方提前終止權甲方在合同履行過程中,如發現乙方嚴重違反合同約定,包括但不限于工程質量、工程進度等方面的違約行為,甲方有權提前終止合同。如甲方提前終止合同,乙方應按照甲方的要求拆除所有改動,并將場地恢復至原狀。二、當乙方為主導時,增加的多項條款及說明1.乙方質量保障乙方應保證裝修改造工程的質量和安全,確保工程滿足甲方的要求。乙方在施工過程中應嚴格按照約定的標準和工藝進行施工,并對施工過程中的質量問題負責。如乙方施工質量不符合合同約定的標準,乙方應承擔整改費用,并承擔由此產生的損失。2.乙方進度保障乙方應確保裝修改造工程的進度滿足甲方的要求。乙方應按照約定的工期完成工程,并按照甲方的要求提供施工進度報告。如乙方施工進度延誤,乙方應承擔由此產生的違約責任。3.乙方材料供應乙方應按照合同約定的標準和品牌供應材料,并保證材料的質量。如乙方提供的材料不符合合同約定的標準,乙方應承擔整改費用,并承擔由此產生的損失。4.乙方保密義務乙方應對在合同履行過程中獲悉的甲方商業秘密和機密信息予以保密。如乙方違反保密義務,導致甲方遭受損失的,乙方應承擔相應的賠償責任。三、當有第三方中介時,增加的多項條款及說明1.第三方中介職責第三方中介在合同履行過程中負責協調甲方和乙方的關系,協助雙方解決合同履行過程中的問題。第三方中介應公正、中立地處理合同履行過程中的爭議,并按照約定收取中介費用。2.第三方中介的約束力甲方和乙方均應遵守第三方中介的調解結果。如甲方和乙方對第三方中介的調解結果有異議,雙方可協商解決,或向合同簽訂地人民法院提起訴訟。3.第三方中介的費用第三方中介的費用由甲方和乙方根據實際情況協商確定。如雙方未能就中介費用達成一致,雙方可向合同簽訂地人民法院提起訴訟,請求法院判決。4.第三方中介的解除如甲方和乙方協商一致,有權解除第三方中介的合同。解除第三方中介合同后,雙方應繼續履行原合同的剩余條款。附件及其他補充說明一、附件列表:1.海關大樓裝修改造方案2.合同價格明細表3.材料供應品牌及標準4.安全生產措施及環保要求5.甲方指定材料供應商清單6.乙方施工進度報告模板7.裝修改造方案變更申請表8.質量問題整改通知書9.安全生產及環保檢查記錄10.第三方中介合同二、違約行為及認定:1.乙方未按照約定標準及工藝進行施工,導致工程質量不符合約定標準。2.乙方未按照約定的工期完成工程,造成工期延誤。3.乙方未按照約定的材料標準及品牌供應材料,導致材料質量不符合約定標準。4.乙方未按照約定提供施工進度報告,造成甲方無法了解工程進展。5.乙方未按照約定進行安全生產及環保措施的落實,導致安全事故或環境污染。6.乙方未按照約定進行保密義務,導致甲方商業秘密泄露。7.甲方未按照約定的付款方式和進度支付乙方工程款項。8.甲方未按照約定提供施工場地及必要的協助,導致工程無法正常進行。9.甲方未按照約定履行變更權,擅自對裝修改造方案進行變更,導致乙方施工困難。10.甲方未按照約定履行提前終止權,無故提前終止合同,導致乙方遭受損失。三、法律名詞及解釋:1.合同:雙方在平等、自愿、誠實信用的原則下,就海關大樓裝修改造項目所訂立的協議。2.違約:一方未能履行合同約定的義務,導致另一方遭受損失的行為。3.工期:合同約定的裝修改造工程的開始時間至竣工時間。4.質量:裝修改造工程符合
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 潤滑系統節能降耗評估設計考核試卷
- 運輸成本優化與企業可持續發展考核試卷
- 定制鞋行業品牌價值提升策略考核試卷
- 農業保險定價機制研究考核試卷
- 醫學考試試題及答案
- 安徽考試題及答案
- phpsql語句面試題及答案
- selenium面試題及答案
- 科技治稅面試題及答案
- 地質研究面試題及答案
- 2025-2030中國氧化鋅行業發展現狀及發展趨勢與投資風險分析
- 期末模擬卷譯林版八年級英語下學期
- 2025年湖北省中考英語真題試卷
- 2025河南省豫地科技集團有限公司社會招聘169人筆試參考題庫附帶答案詳解
- 2025華陽新材料科技集團有限公司招聘(500人)筆試參考題庫附帶答案詳解
- 實驗室資質認定質量技術負責人培訓
- 綜合實踐活動評價表完整
- GB∕T 16422.3-2022 塑料 實驗室光源暴露試驗方法 第3部分:熒光紫外燈
- 菲迪克(FIDIC)簡明合同格式-中英對照版
- 浙江省基礎教育地方課程(通用內容)標準1-9年級
- 滿堂腳手架專項施工方案
評論
0/150
提交評論