2024版黑龍江建筑工程施工合同合同編號：__________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：____________________單位名稱：____________________單位地址：____________________聯系人：____________________聯系電話：____________________鑒于甲方為工程項目的業主，乙方為具有相應資質和能力的施工單位，雙方經協商一致，就乙方向甲方提供建筑工程施工服務事宜，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：____________________1.2工程地點：____________________1.3工程內容：____________________1.4工程規模：____________________1.5工程預算：____________________1.6工程質量標準：____________________1.7工程工期：自開工之日起至竣工驗收合格日止，具體工期以雙方簽訂的《工程進度計劃》為準。二、合同價格2.1本工程合同總價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。2.2乙方報價應包含工程所需的所有材料、設備、人工、機械等費用，并承擔相應的風險。2.3合同價款支付方式及進度：具體支付方式及進度以雙方簽訂的《付款計劃》為準。三、施工許可及手續3.1乙方應按照相關法律法規和政策規定，辦理施工許可及其他所需手續，并承擔相關費用。3.2乙方應向甲方提交相關資質證明文件，并保證其真實性、合法性。四、施工及驗收4.1乙方應按照約定的工程內容、規模、質量標準、工期等要求進行施工。4.2乙方應嚴格按照國家和行業標準進行施工，確保工程質量。4.3工程驗收合格后，甲方應按照約定支付合同價款。4.4工程驗收不合格的，乙方應按照甲方要求整改，直至達到約定質量標準。五、違約責任5.1乙方未按照約定完成工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。5.2甲方未按照約定支付合同價款，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。5.3雙方因不可抗力導致無法履行合同的，互不承擔違約責任。六、爭議解決6.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他7.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________簽訂日期：____________________多方為主導時的，附件條款及說明一、甲方為主導時的附加條款及說明1.1甲方變更工程內容、規模、質量標準、工期等要求的，應提前通知乙方，并經乙方同意。如乙方不同意，甲方應承擔因此產生的費用及延誤工期等后果。1.2甲方應按照約定向乙方支付合同價款。如甲方未按約定支付，乙方有權暫停施工，并要求甲方支付違約金。1.3甲方應協助乙方辦理施工許可及其他所需手續，并承擔相關費用。如因甲方原因導致手續辦理延誤，乙方有權要求甲方承擔因此產生的費用及延誤工期等后果。1.4甲方有權對乙方施工過程進行監督，要求乙方按照約定標準進行施工。如乙方不符合約定，甲方有權要求乙方整改，直至達到約定標準。1.5甲方應在工程驗收合格后按照約定支付合同價款。如甲方無正當理由拖延支付，乙方有權要求甲方支付違約金。二、乙方為主導時的附加條款及說明2.1乙方應按照約定的工程內容、規模、質量標準、工期等要求進行施工。如乙方未按照約定施工，甲方有權要求乙方整改，直至達到約定標準。2.2乙方應保證施工過程中所需材料、設備、人工、機械等費用已包含在合同價款中。如乙方因故增加費用，應提前通知甲方，并經甲方同意。如甲方不同意，乙方不得擅自增加費用。2.3乙方應嚴格按照國家和行業標準進行施工，確保工程質量。如乙方施工質量不符合約定，甲方有權要求乙方整改，直至達到約定標準。2.4乙方應按照約定進度完成工程。如乙方未按約定進度完成，甲方有權要求乙方支付違約金。2.5乙方應配合甲方辦理施工許可及其他所需手續，并承擔相關費用。如因乙方原因導致手續辦理延誤，甲方有權要求乙方承擔因此產生的費用及延誤工期等后果。三、第三方中介為主導時的附加條款及說明3.1第三方中介應公正、公平地履行中介職責，維護甲乙雙方的合法權益。3.2第三方中介應按照約定收取中介費用，并開具合法的發票。如第三方中介未按約定收取費用，甲方有權要求第三方中介退還多收費用。3.3第三方中介應協助甲乙雙方辦理合同履行過程中所需的手續，并承擔相關費用。如因第三方中介原因導致手續辦理延誤，甲方有權要求第三方中介承擔因此產生的費用及延誤工期等后果。3.4第三方中介應保密甲乙雙方的商業秘密，不得泄露給無關第三方。如第三方中介泄露甲乙雙方商業秘密，甲方有權要求第三方中介承擔相應的法律責任。3.5第三方中介在合同履行過程中，如發生爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。一、附件列表：1.《工程進度計劃》2.《付款計劃》3.乙方資質證明文件4.施工許可及其他所需手續相關文件5.工程驗收報告6.工程整改通知7.違約金計算公式8.工程質量標準規范9.施工圖紙和技術要求10.工程變更通知11.爭議解決所需的相關法律文件二、違約行為及認定：1.甲方未按照約定支付合同價款，認定違約。2.乙方未按照約定完成工程，認定違約。3.乙方未按照約定標準進行施工，認定違約。4.甲方未按照約定提供施工條件，認定違約。5.甲方未按照約定時間辦理施工許可及其他手續，認定違約。6.第三方中介未按照約定履行中介職責，認定違約。7.第三方中介泄露甲乙雙方商業秘密，認定違約。三、法律名詞及解釋：1.建筑工程施工合同：雙方約定乙方為甲方提供建筑工程施工服務的合同。2.合同價款：雙方約定的完成工程所需支付的總金額。3.違約金：違約方按照約定向守約方支付的賠償金。4.工程驗收：對完成的工程進行檢查，以確認是否達到約定的質量標準。5.施工許可：政府相關部門頒發的允許進行施工的證明文件。6.不可抗力：無法預見、無法避免且無法克服的客觀情況。7.爭議解決：解決雙方在履行合同過程中發生的爭議的方法。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：按照《工程進度計劃》約定，采取相應的違約責任追究措施，必要時商議調整工程進度計劃。2.付款爭議：參照《付款計劃》解決，必要時可通過法律途徑解決。3.工程質量問題：要求乙方按照約定標準整改，必要時可要求乙方支付違約金。4.手續辦理延誤：按照約定追究相關方的責任，必要時商議調整手續辦理時間表。5.商業秘密泄露：按照違約責任追究第三方中介的責任，必要時商議賠償金額。五、所有應用場景：1.甲方為工程項目業主，乙方為施工單位。2.甲方委托