填土承攬合同范本第1篇填土承攬合同范本第1篇1、甲方責任

（1）甲方提供施工圖紙及地下隱蔽設施圖紙（包括水、電、煤氣管道等地下管網設施等）

（2）根據施工需要，分派工作面，具體的施工進度計劃應提前xx天通知乙方。

（3）甲方指派專人行使協議制定的權利。

（4）在場內運輸時向乙方提供生產場地。

（5）按協議規定及時支付款項續。

2、乙方責任

（1）外運土方由乙方自己負責聯系棄土場及有關道路_門協調，乙方承擔上述費用。

（2）服從甲方對本工程的實施完成的工作安排，接受甲方規定的施工現場各項管理體制。

3、施工現場安全制度

（1）進入施工的人員，必須經安全教育，交底后方能上崗，上崗必須持上崗卡。未經安全教育、交底上崗者，發生任何事情或事故后果自負。

（2）進入施工的人員應定期參加甲方召開的安全生產會議。

（3）嚴禁穿拖鞋，不戴安全帽人員進入施工現場作、不準隨意移走已掛好的安全標志。

（4）如因乙方原因，發生安全事故，由乙方承擔一切責任及費用，甲方不負連帶責任。

4、文明施工管理制度

（1）施工機械設備應服從甲方安排停放，不準亂停、亂放。

（2）保證文明施工及現場整潔，作到工完場清。

（3）乙方發生上述違章條款時，每人每次罰款50元。

（4）乙方的勞務工必須簽訂《勞務工合同》，并將合同副本交由甲方保管，如有工人中途退場必須出示工資結算單，經甲方管理人員認可后才能離開工地。

（5）處理自身工人工資問題如內部出現勞資糾紛問題。乙方如出現勞資糾紛并牽涉甲方時，甲方有權從乙方工程款中扣款，直接向工人發放工資。

填土承攬合同范本第2篇甲方：____________

乙方：____________

根據《_合同法》及國家有關法律規定，結合本工程的具體情況，為明確雙方責任，確保工程施工質量，經甲乙雙方友好協商，就乙方_____________土石方工程承包一事，達成以下協議：

一、工程名稱：

甲方位于____________，用地面積約____平方米，因地勢高低，需挖除和回填部份土石方，不計挖方后填方量。本項目要求按甲方提供的設計院設計的場地設計圖紙進行土石方挖填施工，將高出設計標高部份的土挖除回填至填土區，尚需到場地外購土并將土運至填土區回填及回填部分夯實不在本合同承包范圍內。

二、甲方責任：

1、負責提供設計院設計的場地設計施工圖紙，負責委托測量場地紅線坐標及控制高程，交由乙方放樣及施工。

2、負責按合同約定撥付工程款和辦理工程決算。

3、負責委托測量單位進行場地竣工驗收測量。

4、甲方應負責辦理有關手續及協調與周邊村民及政府管理部門的關系，費用由乙方負責；乙方因處理與周邊村民及政府管理部門的關系不當造成工期延誤不予順延工期。

5、合同簽定后三天內，甲方向乙方提供工程施工場平圖，通訊及水電至施工現場。

三、乙方責任：

1、乙方應嚴格按設計圖紙組織施工，不管開挖或回填土方的地質變化，應全部按期挖填完成，并符合設計要求，否則甲方有權取消合同、拒付工程款，乙方應自動退場。

2、乙方應嚴格遵守安全生產、文明施工規范，承擔施工過程中的所有責任，嚴格執行政府有關部門的政策及法規。

3、乙方應負責施工時的人身安全責任及民事責任。

4、乙方應在工地現場按施工圖測出紅線圖范圍內坐標點及水準點。

5、乙方須加強現場質量、安全管理，確保施工現場安全；機械設備進出場，應事先與甲方項目負責人聯系。

6、乙方應在現場設立安全警示標志牌，防止學生及閑散人員進入施工現場，嚴防施工現場不安全隱患。

7、乙方應負責辦理工程決算和提供工程內業資料，并在工程完工后20天內提交相關工程內業資料和工程決算書。

8、工程完工后3天內應做好施工現場及周邊衛生的清洗工作，保證施工場地清潔符合《建設工程施工現場管理規定》的規定和文明施工要求，交工前清理現場達到商洛市環境衛生的要求，并拆除全部臨時搭設。

9、調遣費到帳后進行機械、人員進場，預付款到帳后工程開工。

四、工程量的計算方法、價格及付款方式：

1、經雙方協商，本工程不計填方部份的費用，僅計挖方及石方爆破費用。挖方工程量暫按甲方提供的設計圖紙計算為萬立方米，實際土方量按實發生結算。乙方應在合同簽訂前進行現場勘察，并復核工程量，工程量經雙方確認后不再調整。施工中如甲方變更設計圖紙，具體變更的工程量按實際產生的工程量計算。

2、經雙方協商，挖土不論運距遠近包干(含開挖裝車、回填、運輸、整平、施工現場地面雜物、樹木清理等)；遇石方爆破部分平均按每立方米____元人民幣計算，以上價款為不含稅價款，本合同須經政法部門公正，費用由甲方承擔。

3、工程款支付方式：雙方簽訂合同后三天內甲方向乙方支付工程承包款的為調遣費，乙方機械進場后3天內甲方支付工程承包款的為預付款，工程開工后按月進度支付當月完成工程量價款的乙方每月25向甲方上報當月完成工程量，甲方三天內未提出疑問視為認同并于次月5號前支付工程進度款，驗收合格后再支付進度款的；決算完成后且提供完整內業資料后10天內結清尾款。所有款項均通過銀行轉帳方式進行。

五、工期：

開工日期以預付款到賬日為工程開工日。

本項目的工期按甲乙雙方簽定合同預付款到賬后____日內完成。如遇特殊情況(設計變更、工作量變化、不可抗力影響以及非乙方原因造成的停、窩工等)時，工期經甲方簽證后順延。

六、違約責任：

______________________________________________________________________。

七、其他約定：

1、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商后簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同自甲、乙方簽字蓋章后生效，甲、乙方履行完合同規定的義務后，結清工程款后失效。

3、本合同正本貳份，雙方各存壹份，副本陸份，甲方肆份，乙方貳份。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：

時間：時間：

填土承攬合同范本第3篇甲方：（發包方）__________________________________

乙方：（承包方）__________________________________

根據《_合同法》和相關法律法規等規定，為明確雙方在工程承包中的權利、義務和責任，確保工程任務的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經甲乙雙方協商同意簽訂本合同。

第一條工程概況

（一）工程名稱：___________________________________

（二）工程地點：___________________________________

（三）工程范圍：_______________________________________________本合同土石方工程量約為________________立方米。

（四）工程總造價：經雙方確定本合同綜合單價為____________________全部工程造價暫定為人民幣__________萬元，大寫_________________________。

第二條工程期限

根據雙方協商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若發生了不可預見或不可抗力時，工期順延。

第三條工程質量

乙方根據甲方提供的圖紙及資料進行施工，確保工程質量，工程驗收時，應按圖紙和驗收標準執行。

第四條工程價款結算

（一）本合同全部工程造價的結算按下列方式辦理：

本合同的工程量是暫定數量，待甲乙雙方共同校定后作為最終結算的依據。如甲方提供的圖紙和說明書與實際不符，按實際簽證結算。

（二）工程價款結算與撥付辦法：

___________________________________________________________________。

第五條雙方責任

（一）甲方責任

1、因甲方提供施工圖紙、地質勘察資料及地下隱蔽設施（包括水、電、煤氣管道等地下管網設施等）不詳、不及時或與實不符，除工期得以順延外，還應償付給乙方由此造成的誤工或停工的實際損失；由此造成的第三方損失應由甲方負責。

2、甲方派代表在工地進行技術、質量監督、檢查、辦理有關施工簽證、驗收手續等，解決應由甲方解決的問題。

3、由于甲方原因造成乙方施工機械，運輸車輛誤工或停工，甲方應負責機械停置臺班費及相應的實際損失，并相應順延工期。

4、工程變更：甲方應于三天前以書面形式通知乙方，并簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。否則造成的經濟損失由甲方承擔并相應順延工期。

5、工程竣工后，甲方應組織專門人員在______日內進行驗收。

6、不按合同規定預付或結算工程款，除支付合同規定的預付或結算工程款外，還應按逾期天數，以每天按逾期款項的千分之五支付滯納金。

（二）乙方責任

1、乙方根據甲方提供的施工圖紙和地質勘查資料編制施工方案，并經甲方同意后施工。

2、乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。

3、乙方應制定安全措施，加強對現場施工人員的安全教育，如發生事故應由責任方負擔。

4、乙方應合理組織施工和機械車輛調配，保證工程按期完成。工期每提前一天，甲方獎給乙方______元，同獎同罰。

5、乙方應服從甲方工地代表的統一指揮。

第六條合同糾紛

因履行本合同發生的一切爭議，由當事人雙方協商或調解解決，協商或調解不成，從以下兩種方式種選擇其中一種（在所選項下打√，如選擇仲裁方式，請注明具體仲裁委員會）。

1、提交_______________仲裁委員會。

2、依法向人民法院起訴。

第七條附則

（一）本合同自雙方蓋章簽字后生效，合同履行完畢后自行無效。

（二）本合同如有未盡事宜，雙方可以根據具體情況議定附加條款，以便共同遵守。

（三）本合同正本甲、乙雙方各執一份，副本應按相關法律法規的規定向有關部門簽證備案。

發包方：（蓋章）承包方：（蓋章）

地址：地址：

簽約時間：簽約時間：

填土承攬合同范本第4篇發包方：_________(簡稱甲方)

承包方：_________(簡稱乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它相關法律、行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠實守信的原則，雙方就本工程施工任務協商一致，特訂立本合同。

一、工程名稱及施工地點：

工程名稱：_________施工地點：_________

二、工作內容：

1、工作內容：

2、承包單價：立方米元計算，堵地下室窗洞口每個元

三、驗收及價款支付：

1、工程驗收必須符合要求，土方回填時必須每30cm夯實一次，每次夯實三邊。任務單必須由項目部質量員、施工員、安全員簽字認可，并經項目經理簽審后方可結算。

2、余款等2#樓基礎回填完畢后，與2#樓首付的90%一次支付

四、合同工期及工程進度：

1#樓基礎外圍回填自20____年11月8日起計算，截止11月10日結束。1#樓基礎地下室回填自20____年若天氣影響，工期相應順延。

五、甲方責任：

做到計劃周到，交底清楚，給各工種創造有利的工作環境;協調工序，工種配合;

六、乙方責任：

1、工程質量由承包方施工的所有分部分項工程必須達到符合要求，若達不到符合要求，甲方有權終止合同，乙方承擔由此引起的一切責任和經濟損失。

2、乙方人員進入現場后，應嚴格遵守國家、地方、公司、分公司的相關規定及相關操作規程，不得違章操作，不得出現任何事故，否則因此造成的一切責任及經濟損失均有乙方承擔。

3、乙方自備本工種所必需的機具;

4.乙方必須按甲方的工作安排和進度要求施工，若不服從，每次罰款100元;

5.、各工種要緊密配合，不但要愛惜自身產品，同時要注意保護其它公眾的產品，如出現損壞他人產品的情況，視情節每次罰款50~500元.

6.、注意安定團結，管好自己的工作人員，嚴禁在施工現場打架斗毆、聚眾賭博。如若發現，每次罰該班組200元，情節嚴重者，送公安機關處理。

7、把好進人關。如若發現盜竊行為，罰該人所在班組500元，并由該班組賠償因此給甲方造成的損失，且無條件辭退此人。

8、以上各條乙方必須嚴格遵守。如若發生，一經確認，當月結算時扣除。

9、按文明工地的要求施工，各工種做到工完場清，材料按歸類整齊碼放到指定的地方;

七、未盡事宜，雙方協商解決.

本合同一式五份，甲方四份，乙方一份,雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

填土承攬合同范本第5篇甲方：_______

乙方：_______

合同簽訂地：

根據《_合同法》、《_建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

二、工程范圍及內容：

工程量：

承包形式：

三、工期：

1、開工日期：

2、竣工日期：

3、合同總工期為_______工作日。期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可后，工期可相應順延。

四、質量標準采用下列：

1、工程質量達到省優至魯班獎;

2、工程質量評定等級為優良;

3、符合國家質量驗收標準;

4、雙方約定的標準、具體為：

五、合同價款

本合同工程價款結算采用下列_______種方式：

1、采用一次性包死總價的固定價格方式，總價為_______，如今后涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。若變更增加工程量在5%以內,雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量超過5%的，雙方應另行簽訂補充協議。

2、按實際發生的工程量結算。并按下列約定執行：

(1)工程預算價：(工程結束后按實結算)

工程單價:(含外運等其他一切費用)

(2)按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核后，由會計事務所或進行審計確認。

(3)所有工程量必須在每月_______日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。

(4)若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更簽證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，并在實際發生日的十五日內報甲方計財部負責人復核簽字，并由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批后方可生效，否則甲方有權不予認可。

(5)變更工程量在總承包價5%以內，無需追加合同，超過5%，須另訂合同。

(6)取費標準及說明：土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。

(7)工程量核算確認方式說明:完成合格工作量上報甲方審核報批，并編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認后方可。

(8)合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。

六、付款方式

1、本工程預算款為：

扣回工程預付款的方式為:2、工程款按_______方式支付，具體為：

(1)本工程無預付款;

(2)按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認后，支付合格已完工工程款的_______%;

(3)總工程款的%作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形，后支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。

七、材料、設備供應：

八、質量及驗收

1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準，并按現行國家驗收規范執行。質量保證期_______年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。

2、項目經理須持有省建委核發的崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低于_______小時，負責處理工程上有關事務。

3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達30%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。

4、工程質量驗收必須按規范進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正。

5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。

6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后_______小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。

7、竣工后，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工后_______天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料，并應一式份。

8、其他約定：按圖紙說明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。

九、施工組織與工期

1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準，安排圖紙技術交底。

2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行，期間趕工費用由乙方自理。月進度明顯滯后于進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，并撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的_______%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的2‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。

3、項目經理：現場代表(乙方)：

監理：現場代表(甲方)：

4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：乙方自行解決

十、安全及文明施工與管理

1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。

2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。否則后果自負。

3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。

4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。

5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。

6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。

十一、甲方責任

1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。

2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兌現，應與乙方協商，并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。

4、履行其它本協議約定的義務以及負責

十二、乙方責任

1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。

2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協議內容的行為，甲方有權給予經濟處罰，直至終止合同。

3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切后果由乙方承擔。

5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知_______日內進場維修，_______日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。

6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。

十三、違約責任

1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。

2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的_______承擔違約金，或每天按1000元向甲方支付違約金。

3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的1%-10%承擔違約金。

十四、附則

1、本協議經雙方簽章后生效。

2、本協議于_______年_______月_______日在_______簽署。

3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

4、本協議一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：_______乙方(簽章)：_______

法定代表人：_______法定代表人：_______

授權代表(簽字)：_______授權代表(簽字)：_______

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

填土承攬合同范本第6篇甲方：

乙方：

根據《_合同法》法律法規規定，為明確雙方在承包運輸過程中承擔的權利、義務和責任，確保運輸順利完成。雙方在自愿、平等、互利的原則下，經甲、乙雙方協商達成共識，并同意簽訂如下合同：

第一條：工程內容

運輸土石方，甲方將根據工程項目所確定的地點、工程進度和運輸數量的要求，對乙方運輸任務進行統一分配、管理、調度和指揮，乙方必須服從。

第二條：工程承包運輸時間價款及付款方式

1、工程時間為一年，即年月日到年月日。

2、單價以本工程單趟運距為1500米以內，按每立方3元人民幣計，（此為完稅價）。

3、每次結算以計量驗收單為準，路程以雙方共同核實實際路程為準。

4、付款方式：日清月結。土石方運輸合同第三條：燃油費用

甲方負責提供充足的燃油，乙方結算燃油的費用，甲方提供的燃油不得高于市場價格。（燃油必須符合車輛出廠要求及工作環境的要求）。

第四條：甲方的權利與義務

1、甲方負責工程爆破。

2、甲方統一管理、調度和指揮。

3、甲方無條件負責乙方司機的住房問題。

4、甲方在每月前給乙方制訂當月的土方量。

第五條：乙方的權利與義務

1、乙方應當按時、保質、保量完成土石方運輸任務。

2、乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮。

3、違章開車等，造成大小事故由乙方負全部責任。

第六條：其他責任

1、乙方車輛進場后，甲方必須在當天安排開工，如拖延工期，挖機甲方按1800元/天賠償、汽車按300元/天賠償乙方損失。（每月雙方可有3天的停工日）

2、甲方在正常工作中不得隨意停產，因甲方原因造成乙方誤工，乙方不屬違約并且甲方應按1800元/天標準補償乙方的損失。

3、在工程作業中，甲方爆破造成人員傷亡的，乙方概不承擔任何責任。

4、甲方確保完成爆破任務，不得影響每臺挖機每天1500立方的工作量。

5、乙方可根據甲方工程量的要求增加車輛。

6、甲方應按照本合同的第二條約定及時支付乙方運費，如未能按時支付運輸款，乙方有權利停工，造成的誤工，由甲方承擔一切后果與責任。

7、乙方車輛在進入甲方工作區域內，甲方先付乙方托用費8000元整。

8、甲方必須保證乙方工作期限，如提前解除乙方的工作期限，甲方必須無償支付乙方的托運費，并承擔一定的補償費（補償費由雙方協商擬定）。

9、在正常工作中，車輛出現需維修問題，費用由乙方自理。在維修期間，延誤甲方工程不得算乙方違約。

10、甲方制訂的工作量每月不得小于18萬方、不得大于24萬方，如增加或減少工作量，甲乙雙方必須提前一月協商解決。乙方如不能完成甲方制訂的工作量，甲方有權不付乙方當月的工程款。

第七條：其他約定

1、本合同生效后，除法律規定解除事由或本合同約定解除事項以外，任何一方不得擅自提前解除本合同或終止本合同義務的履行。

2、本合同在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將合同爭議向當地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。

3、本合同未盡事宜，經雙方協商達成一致后，可另行簽訂書面補充協議。

4、本合同經合同雙方或其簽約代表簽署后生效。一式兩份，由合同雙方各執一份。

甲方：（簽字）：乙方：（簽字）：

電話電話

日期：年月日日期：年月日

填土承攬合同范本第7篇發包單位：（以下簡稱甲方）

承包單位：（以下簡稱乙方）

經雙方友好協商一致制定條款，雙方務必遵守執行。

我方承接挖土方外運工程，工程分項較多，為滿足我方外運的需要，經雙方友好協議，特與甲方達成土方外運承包協議書，由乙方完成土方裝、外運工作，雙方共同合作，完成此項工作任務。

一、工作任務概況：

1、承包行為：單價包干。

2、承包范圍：土方裝及外運。

3、承包外運數量：（）立方米。

二、承包形式：

1、單價承包（）元/每立方炒房在正常情況不在調整；如出現泥，在無法清運的情況下，甲方必須調整價格。（按國家預算為準）。

2、本協議工作任務乙方不得轉包，一旦發現轉包，按違約處理，在此期間發生的損失一律由乙方自行負責。

三、本協議自年月日開工至年月日竣工。

四、施工安全：

1、乙方必須制定安全措施，嚴格按照土方工程施工技術操作規程

中的安全注意事項進行施工，保證施工安全。否則出現安全事故，概由乙方負責。

2、遵守工地規章制度，服從現場管理人員的指揮，因甲方指揮不當造成的人身傷亡及安全事故，由甲方負全責。

3、在施工中現場以外城管交通環衛由乙方自行解決，現場以內由甲方解決。

五、結算：

1、土方每月按實際出土方量數為準，并在每月30日至下月5日之前把本月結算款全部結清。

2、在施工中甲方沒有按合同付款，給乙方造成停工，甲方應賠償機械費，一切后果由甲方負責。

六、協議附則：

1、本協議自雙方共同簽字之日起生效。

2、本協議正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。

甲方法定代表人或委托人：乙方法定代表人或委托人：

簽字日期：年月日簽字日期：月月日

填土承攬合同范本第8篇發包單位：(以下稱甲方)

承包單位：(以下稱乙方)

依照《_合同法》、《_建筑法》、《_招、投標法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實、信用的原則，雙方就本工程施工事項達成以下合同條款：

一、工程名稱：北慣中心新城路基土方工程

二、工程地點：陽江市陽東縣北慣中心新城

三、工程內容：路基土方回填、夯實，1#路回填至設計標高下米，4#路

四、工程承包范圍：北慣中心新城1#、4#、5#路目前已取得指標范圍及屬于鎮政府可施作的市政道路部份。

六、施工工期：本工程分階段施工，每階段工期甲方以書面通知;以小區1#、4#路道路路基為主?；靥钪猎O計標高下米。

五、承包方式：包工包料

七、開工日期：以甲方書面通知為準

八、結算方式：按實際收方結算

九、承包金額：包干單價為32元/m3(含_)，按實際收方數量計算總價

十、付款方式：依工程形象進度付款：

1、每十日計價一次，每次支付當期實際完成土方工程款的70%;

2、工程全部完成并經驗收合格后10日內，支付至總工程款的90%;

3、乙方提報正式竣工圖紙及結算書，并經甲方審查合格(審查期間以30日為限)后10日內，支付至總工程款的95%;

4、工程款余款5%作為質保金，于一年質保期滿后5日內無息支付。

十一、質量標準：施工的項目必須符合《公路路基施工技術規范》。

十二、質量及其他要求：

1、乙方必須按照甲乙雙方約定的圖紙進行施工。

2、乙方施工的所有分項工程質量都必須達到施工規范要求。

3、乙方施工人員必須按照正確程序施工，不得偷工減料，若發現乙方有人偷工減料程序，甲方視情節嚴重給予一定數額的罰款，甚至清退乙方，不予結算。

4、乙方在隱蔽工程隱蔽前必須經甲方現場質量管理人員驗收合格后方可隱蔽。

5、乙方施工質量達不到《公路路基施工技術規范》，無條件進行返工，直到施工質量合格。

6、土方回填之前，由乙方負責測量原始地面標高，但要通知甲方人員參與測量。

7、甲、乙雙方簽名認可的測量數據，乙方應在測量后立即提供給甲方，否則，測量的數據無效。

8、本工程的土方回填必須嚴格按照1：的放坡系數進行施工。

9、開工前乙方必須提供可行的施工方案和施工進度計劃表。

十三、進度要求與罰則;

1、甲方負責將工作面交給乙方，乙方必須嚴格遵守甲、乙雙方商定的進度計劃，積極安排施工，確保施工進度。

2、乙方每天必須有足夠數量的人力、物力來保證施工進度，不得以種種理由拖延工期，若機械設備不到位或中途停工，甲方有權清退乙方并安排其他施工隊伍進場，因此造成的費用增加和損失由乙方承擔。

十四、安全文明施工要求：

1、乙方每個施工作業人員工作時都必須嚴格按照操作規程進行操作，嚴禁違章作業、盲目作業、違章指揮、冒險作業，乙方應對自己的工人有安全教育和安全監督的義務，督促自己的工人遵守安全規則，確保不發生安全事故，若在施工中(包括轉運)所發生的'一切傷、病、殘、亡等，甲方概不負責，由乙方承擔一切經濟責任和法律責任。

2、乙方承包人不得違章指揮自己的工人冒險作業、違章作業，否則要承擔全部責任。

3、乙方每個施工人員都必須嚴格遵守安全規章制度。

4、在施工現場行走要注意安全，隨時要注意基礎槽基基口中的鋼筋網，蓋板不得挪動或拿走。

5、在施工現場遵守勞動紀律，服從領導及安全檢查人員的指揮，工作時集中精神，堅守崗位。

6、未經許可不得從事非本工種工作，不得亂動機械設備或電氣設備，開關箱、閘刀、漏電開關等。

7、保證安全生產較好文明施工，遵守國家及地方法律、法規。

8、負責施工過程中所包含人工、機械、施工必備的一切設備等。

9、乙方必須組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業人員，進場前乙方應向甲方附報指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同履行，指派為專職質安員，監督施工過程中的不規范行為。

十五、違約責任：

乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到本合同約定的質量要求，或發生其它使合同無法履行的行為，乙方承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的全部直接損失。

十六、附則：本協議未盡事宜，由甲、乙雙方協商解決或簽補充協議，本協議一式伍份，甲方執叁份、乙方執兩份，甲、乙雙方代表簽字后生效，乙方結算完工程款后自行失效。

發包單位：(蓋章)：承包單位：(蓋章)：

法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

年月日年月日

填土承攬合同范本第9篇1、自甲方雙方代表簽字之日生效，至工程完工結算并付清工程款后失效。合同未盡事宜由雙方另行協商，以補充協議形式做為本合同的補充文件。

2、本協議一式三份，甲方二份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方代表（蓋章）：

乙方代表（蓋章）：

年月日

發包方：_________________________(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

依據《_合同法》以及其它相關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，甲、乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權利、義務和責任，就乙方承攬甲方土方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執行。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點：

工程內容：

二、承包方式及價款：______元/m3一次性包死(含一切費用)

三、工期：本合同全部工程于____年____月___日開工至____年____月_____日竣工，共_____天。在施工過程中,除遇下列情況外，工期不予順延。

1、因天災或其它不可抗力的原因被迫停工的;

2、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工的;

3、因甲方不能按期提供圖紙、材料、設備以及其它約定的條件，以及設備不符合規格要求，被迫停工或不能順利施工的。

四、工程質量和保修

1.工程質量要求:按有關規定和本合同的約定,經甲方、業主、監理工程師和有關質量監督部門檢驗,工程質量達到合格標準;

2.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、說明文件、國家頒發的有關工程規范、規程和標準,甲乙雙方的技術交底文件和甲方的書面指令進行施工,并接受甲方、監理和業主代表的監督、檢查;

3.乙方應根據甲方要求,隨時提供有關技術資料,如材料,設備出廠合格證,試驗報告等影印件或原件(由乙方提供的材料);

4.甲方可以隨時對工程作業進度、質量進行檢查,乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規范,甲方可要求乙方停工或返工,停工或返工給雙方造成的損失和返工費用由乙方承擔;

5.工程竣工,經驗收達到本合同約定的合格標準,乙方按國家關于工程保修的有關規定承擔保修責任并承擔此項費用。

五、雙方責任

甲方責任

1.按本合同約定的期限支付工程款(含進度款和結算款);

2.協助乙方辦理有關施工報建手續并協調與當地政府和居民的關系;

3.負責現場施工的協調指揮,派出技術人員對工程進度、工程質量進行監督、檢查,辦理簽證中間工程的驗收手續;

4.向乙方提供與本合同相關的圖紙、資料;

5.在開工前,就本工程及相關項目向乙方進行技術交底;

6.協助乙方辦理施工人員的暫住證及勞動用工手續;

7.核查乙方進場人員安全教育證,培訓上崗證;

9.負責組織相關的試驗檢測工作,乙方需組織適宜人員配合甲方進行試驗工作;

10.負責指導乙方進行相關施工資料的填報工作。

乙方責任

1.服從甲方、監理及業主現場指揮及管理;

2.服從甲方現場的質量、安全、進度、文明施工等管理機構的管理;接受甲方按制訂的工程進度獎罰制度進行獎罰.對承擔的工程項目的施工質量、安全、進度、文明施工負責;

3.按時組織施工,保質、保量、安全、按期完成本合同約定的全部工作內容并交付使用;

4.負責根據本合同關于施工內容的有關資料(如圖紙,甲方指令等)編制組織,施工方案,并報甲方審批;

5.制定妥善的工程質量和安全保證措施;

6.對施工工人進行安全生產方面的教育，杜絕安全事故。

六、結算以及付款方式：

1、以甲、乙方共同確認的實際完成工程量結算;

2、本合同自簽定生效之日起，甲方應在_______日內一次撥付給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應根據工程進度撥給乙方進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的百分之________的尾數款，待工程竣工驗收合格后結清，不按合同規定時間、數量、比例撥付工程款的，按銀行有關逾期付款辦法的有關規定處理。

3、乙方必須提供經稅務機關認可的建安發票，否則甲方有權拒絕付款，且工期不予順延。

七、乙方必須服從甲方工地代表及監理工程師的監督管理，甲方必須給予乙方施工必要的協助與支持。

八、乙方要做好安全生產工作，如發生安全事故，由此產生的費用由乙方自己承擔。

九、乙方必須將土方運輸到甲方指定的地點，不得外運和亂棄。

十、違約處理：如乙方未在本合同約定的竣工日期完工，每延誤一天罰款人民幣500元整。如甲方未按照本合同的約定按時、按量支付工程款的，按照銀行同期貸款支付給乙方利息。

十一、爭議解決：如雙方發生爭議，甲乙雙方應該友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。

十二、未盡事宜,雙方協商一致可以訂立補充條款,補充條款為本合同的補充合同,與本合同具有同等的法律效力.

十三、雙方可以約定將與該工程有關的工程項目一覽表等文件作為本合同的的附件，為該合同的組成部分，應共同遵守。

十四、本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式_____份,雙方各持___份。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

發包人：*蘇匯聯鋁業工程有限公司（以下簡稱“*方”）

承包人：（以下簡稱“乙方”）

*乙雙方本著誠實信用、公平公正的原則，經友好協商，就乙方承包*方位于贛榆縣海洋開發區匯聯鋁業回填土方工程達成如下協議：

一、承包工程名稱*蘇匯聯鋁業有限公司工地工程項目之土方回填工程

二、承包方式及范圍

1、包工包料、包機械、包質量、保安全、包文明施工

2、乙方提供土方（小塊風化石）、運輸（自卸車）、推土機到*方工地回填，*方提供的回填區域：匯聯廠房長300m*寬170m區域，回填土后標高達到4m。

三、合同工期整個項目土方

甲方：

乙方：

為了改善臨江江灘公園東側居民的居住環境，維護社會穩定，經市、區政府批準，建設“臨江街道綜合樓”。經雙方協商訂立如下聯合建房合同：

填土承攬合同范本第10篇1、磚混結構三層，層次高第一層米，二、三層米，全現澆。

2、客廳、地面60×60全瓷防滑地板磚，廚房、廁所地面30×30全瓷防滑地板磚，墻面廚房全貼：廁所米，顏色由甲方定，樓梯扶手為不銹鋼，地面為水泥沙漿面。樓頂面為女兒墻。

3、內墻及天棚為普通抹灰，“888”仿盜。

4、外墻面：為水泥沙漿搓沙。

5、門窗：乙方只負責室內木門，其它由甲方負責;窗：全部為鋁合金。

6、水電：乙方負責表內的材料、安裝、包括燈具，不含客廳大燈。

7、衛生設備：乙方只負責蹲式大便器的材料和安裝，其它衛生潔具可由甲方購買乙方負責安裝。

填土承攬合同范本第11篇甲方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

日期：XX年XX月XX日

乙方：(公章)

法定代表人：

委托代理人：

電話：

傳真：

日期:XX年XX月XX日。

發包方：_____________________(以下簡稱甲方)

承包方：_____________________((以下簡稱乙方)

經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方_____________________，簽訂以下協議：

一、工程內容

包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)。

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期

1、開工日期：本項目工程工期從_____年___月___日起至_____年___月___日止，共___個日歷天。

2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

三、工程合同價款

經協商本合同總承包價款為人民幣：_______________。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

四、承建方式

乙方對水電及園建工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

1、乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

五、工程付款辦法

1、本合同自甲、乙雙方簽訂后___天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的___%，即人民幣：__________元整。乙方收款后第___天安排人員進場施工。

2、待完成總工程___%后，甲方于___天內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________。

3、工程竣工后，甲方于___周內向乙方支付工程合同價款的___%，即人民幣：__________元整。

4、竣工驗收合格后___個月內，向乙方支付工程合同價款的_____%，即人民幣：__________元整。

六、程質量要求

1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、工程竣工驗收結算

乙方于竣工后___天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后___天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于___個工作日內結算完畢。

八、延期違約責任

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤___天計罰人民幣_____元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣_____元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在___天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期___天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為_____個月。綠化保養期為_____個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定

1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合“三通一平”要求)，施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

6、工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

十二、合同生效與終止

本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工程質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

十三、合同留存

本合同___式___份，甲、乙方各執___份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

委托代表：__________委托代表：__________

簽名：______________簽名：______________

簽訂日期：__________簽訂日期：__________

甲方：

乙方：

根據《_合同法》的規定，甲、乙雙方在平等自愿的原則上，經協商一致，簽訂本合同。

填土承攬合同范本第12篇甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

因________年____月____日下暴雨，造成段發生了塌方，非機動車道無法行人、行車。經請示領導同意，將此塌方地段的土方挖運及清理工作承包給乙方施工，為明確雙方權利義務，特訂立如下協議：

1、承包內容：清理及挖運非機動車道、人行道內的土方，修整該段邊坡，避免再次發生塌方。施工時，發生的工程量以我委委派的人員計量為準，工程造價按市場價進行結算。

2、工程結算辦法：挖機費按270元小時計算，土方挖運按100元車計算，以上單價含一切稅費。

3、質量要求：乙方在施工過程中必須嚴格把握質量，施工過程中必須按照文明施工要求，并負責竣工后道路的清潔。

4、工期要求：乙方在簽訂本協議后必須立即組織人力、物力精心安排，周密部署，保證在今日內順利完工。

5、安全施工要求：乙方在施工過程中必須樹立安全意識，采取安全措施，加強安全管理，如在施工過程中因乙方原因導致的安全事故，其一切經濟、法律責任概由乙方負責。

6、付款辦法：要求乙方全額墊資建設，在工程驗收合格付清。

7、本協議一式捌份，甲方執陸份，乙方執貳份，自簽合同起生效。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

________年____月____日________年____月____日

填土承攬合同范本第13篇甲方：___________________

乙方：___________________

甲乙雙方本著誠實信用、公平公正的原則，經友好協商，就乙方承包甲方位于贛榆縣海洋開發區匯聯鋁業回填土方工程達成如下協議：

一、承包工程名稱

___________________

二、承包方式及范圍

1、包工包料、包機械、包質量、保安全、包文明施工

2、乙方提供土方（小塊風化石）、運輸（自卸車）、推土機到甲方工地回填，甲方提供的回填區域：匯聯廠房長300m*寬170m區域，回填土后標高達到4m。

三、合同工期

整個項目土方回填總工期共15天，自______年______月______日至______年______月______日止（包括法定節假日），如遇大雨等人力不可抗拒的自然災害工期順延。

四、回填土方質量要求

1、土料：小塊風化石

2、回填土方中的風化石塊直徑不宜大于厘米，大于厘米的風化石塊量不得大于土方總量的千分之零點五。

3、回填土方必須經推土機平整壓實，土質及回填質量應得到甲方認可。

五、合同價款及支付方式

1、承包單價______元/m3（含稅價），綜合報價包含土方工料費、運輸費及按要求回填平整壓實的費用，運輸距離不作為承包價格的計量因素。

2、工程價款支付：工程期間甲方無需付款，為乙方全墊資，工程完成經甲方驗收合格后日內甲方一次性付清總價款。

六、施工要求

1、乙方按甲方提供的指定地點回填，回填土方質量必須經過甲方現場管理人員的認可方可回填，并須保證土方運輸的連續性。

2、在回填過程中，乙方必須接受甲方管理人員的監督和檢查。

3、安全文明施工：乙方應對其現場操作人員做好安全教育工作，并配齊全套勞動保護用品。若因乙方原因造成人員傷亡（含第三者）或甲方財產損失，乙方應承擔全部責任。

七、違約

1、合同履行過程中，任何一方無正當理由單方面終止合同，均屬單方違約，毀約方應賠償由此給對方造成的損失。

2、乙方回填地坪后的絕對標高應達到甲方要求，若達不到甲方要求的回填高度，甲方按實量給予扣減。

3、乙方應按期完工，每延遲一天，付合同總價款5%違約金。

八、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工結算價款付清后失效。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

填土承攬合同范本第14篇發包人：（簡稱甲方）

承包人：（簡稱乙方）

根據《_合同法》、《_建筑法》等規定，甲方把場地內土方外運工程承包給乙方，經雙方友好協商達成如下協議：

一、承包內容：標紅線范圍內多余的土方，根據甲方的需要，乙方按甲方的指令將土方外運。

二、甲方職責：負責場地內外運土方的裝車。負責工程量的結算。

三、乙方職責：負責外運土方的一切費用及交通事故，包括城管以及卸土區等相關事宜概由乙方自理。

四、承包單價、付款方式：

外運土方按每立方元，在外運土方量達到外運總量的50%時，按實際外運數量支付80%的工程款，其余額待所需外運土方全部外運完工時，辦理結帳手續，60天內一次性付清。

五、在施工過程中，乙方必須服從建設單位及甲方的管理，否則甲方有權終止合同，終止合同時按實際完成工作量的50%結算，10天內一次性付清，其余做罰款處理。

六、本合同一式肆份，雙方各執貳份，雙方簽字生效。未盡事宜，雙方協商解決。

甲方代表簽字：乙方代表簽字：

年月日

填土承攬合同范本第15篇甲方：___________________

乙方：___________________

依照法律法規，為明確各自權利與義務，甲乙雙方就長慶石油勘探局定邊基地土方回填工程事宜，經協商一致達成以下協議：

一、工程名稱：長慶石油勘探局定邊生產基地土方回填工程。

二、工程內容：長慶石油勘探局定邊生產基地部分土方回填，場地平整工程，詳見附圖。

三、工作量的計算及認定方法：甲方提供土方回填區域示意網格圖及土方量，乙方進行復核，最終以甲方監理簽字認可的工作量為準。

四、承包價格：

1、土方回填結算價，每立方柒元正，（到場價含買土費、挖土費、裝卸費、運輸費等一切費用）。

2、回填土方總計立方，費用總計元。

五、工期要求：

1、開工日期：______年______月______日

2、竣工日期：______年______月______日

六、質量與施工要求：

（一）工程開工前由建設單位和甲方施工技術人員向乙方交底，并以書面形式由乙方簽字。

（二）乙方必須指揮工人按技術交底和施工規范要求施工。先作樣板，達標后再施工。

（三）填土時達到建設單位設計標高，保證場地平整。

（四）拉運回填土土質要求：乙方尋找土源，建設單位與甲方根據土質現場確認。

（五）回填后須經建設單位監理公司甲方共同檢查驗收符合要求后，方為合格；否則，乙方進行整修，返工并承擔有關費用。

（六）質量要求：達到設計標高要求，保證場地平整。

七、雙方責任：

1、甲方責任：

①甲方負責向乙方進行現場施工技術交底，并向乙方提供相關資料。

②負責組織工程驗收，委派現場施工代表，以便解決施工中所涉及甲方的事宜。

③向乙方指明場地內溝渠，電纜及障礙物。

2、乙方責任：

①負責提供建設用土，并辦理取土相關手續；負責拉運、裝卸、回填、碾壓等一切工作。

②做好本單位工人的安全教育工作。

③嚴格執行協議中對工程質量、安全、工期的要求，調配甲方要求的機具及工人數量，服從甲方施工人員的安排，按施工規范進行施工。

④遵守工地規章制度，服從甲方現場管理人員的指揮及甲方有關部門的監督管理。

⑤發現地下水或預埋管道、電纜線等應及時報告甲方工地負責人并做好排水防水和其他措施。

⑥按照規范編制施工資料，做好竣工驗收工作。

⑦嚴格按照土方工程施工技術操作規程中的安全注意事項進行施工，負責取土裝卸、運輸、回填工作中的安全管理，如出現安全事故，全部由乙方負責。

⑧辦理結算時，提供工程稅務發票。

八、工程驗收：

1、工程質量，以國家工程質量檢驗評定標準的'.優良等級進行要求，以分項工程優良確保分部工程優良。

2、以甲方施工人員及建設單位代表及監理工程師簽證為驗收依據。

3、因乙方造成的質量問題返工，由乙方負責全部責任并承擔所有費用。

九、結算方式：以甲方認可的完成工作量進行結算。

十、付款方式竣工驗收后30日內辦理結算手續。

十一、違約責任未通過甲方竣工驗收，每推遲一天支付人民幣20xx元作為違約金。

十二、其他

1、在本協議履行過程中發生的任何糾紛均應通過協商解決，協商未達成協議，可向協議簽訂地人民法院提起訴訟。

2、如果乙方施工力量2天內不能達到甲方要求的（拉土設備保證20臺以上、裝載設備保證3臺以上）、施工組織不力、無故拖延工期的，甲方有權中止協議。

3、本協議一式肆份，雙方各執貳份。自雙方簽字蓋章后生效。

甲方：___________________乙方：___________________

日期：___________________日期：___________________

填土承攬合同范本第16篇甲方：_______________

常住地址：________________________________________

乙方：_______________

常住地址：________________________________________

按照《_合同法》及其他有關法律，法規等，結合實際情況，為明確甲，乙雙方的權利和義務；遵守平等.自愿.公平.誠實信用的原則，雙方協商一致，訂立本合同。

一.工程地點：

_______________________________。

二.工程內容：

土石礦運輸

三.工程承包方式：

乙方提供車輛運輸。運距平均______公里之內。

四.運輸價格：

甲方以每噸_______元結算給乙方。

五.合同期：

20年______月_____至20年______月______日。

六.雙方責任

《一》甲方責任：

1.負責辦理施工所涉及應辦的各項事情.批文.稅收等手續。

2.施工現場具備施工條件的要求及時間，為乙方提供食住場所，所有費用由乙方自行承擔。

3.負責處理施工場所周圍建筑物，設備管線.古樹果木等保護工作及路政交警.城管.運管等工作事宜。(施工道路上超載及一般違章由甲方負責，若車輛因此被扣車超過24小時，甲方補償乙方每天三百元人民幣。不包含贓車.或之前有發生過交通事故的車輛)，如車輛在本工程運輸過程被政府部門沒收，雙方協商按市場價格由甲方賠償給乙方(不包含贓車.或之前有發生過交通事故的車輛)

4.協調與其他施工單位等有關部門及當地村民百姓的關系（保障道路暢通，專人修路。)

5.甲方保證乙方每天有充足的貨量運輸，保證每天至少有四車的貨量，不能滿足乙方運輸貨量時，甲方按一天四車補足乙方工程款。

6.因甲方工程款不按時支付而導致乙方不能正常運輸，甲方除付給乙方的工程款項外應承擔乙方的誤工費，每臺車叁百人民幣日，(甲方有特殊原因而停工，必須事先以書面通知乙方，并需經得乙方同意為準)。甲方超過7天不支付運費乙方有權終止合同，并向甲方追討所欠運費和誤工費。并索求____元的合同違約賠償金.

《二》乙方責任：

1.乙方同意在20____年______月____日晚上10點前。____臺20方以上車廂長不超過6點3米工程車，人員，按甲方要求到達指定施工場地，不得以任何理由推遲。乙方車輛超過規定進場時間3天及以上，則甲方有權終止本合同。以后根據工程量需要再增加，服從甲方安排，聽從指揮。

2.乙方車輛工作暫定每天時間在12小時內(從早上6點至下午6點可以進山。)出山時間不限制.乙方在可以開工的時間內必須全力進行運輸作業不得怠工，在規定時間內可以進山運輸情況下必須進山運輸。在車輛出現故障需要維修必須馬上通知甲方。

3.乙方同意首批不少以____臺20方以上車廂長不超過6點3米工程車進場，時間為20____年____月____日晚12點前。首批車輛前3天作為磨合工作協調熟識路況測試.達到甲方承諾情況下乙方同意于3天后開始分批調配車輛到達，并按約定時間全部到齊。如乙方不能按時把車輛到場必須賠償給甲方________人民幣誤工費。如測試情況不達到甲方承諾的乙方有權停止施工車輛離場。

4.遵守國家，地方政府及相關部門對施工現場管理規定，協助甲方處理好，由于施工而帶來的擾民問題及周邊建設單位(住戶)的關系。

5.承擔工程中本身的生產安全責任，并為車輛購買保險。因乙方原因造成的有關事故和生命安全責任，由乙方承擔一切責任。車輛維修，保養費用由乙方自行負責。

6.如乙方中途無故停工或不能完成甲方的運力要求，或不依照工作安排。甲方有權找其他車隊進場施工。并拒付前工程款及賠償給甲方____元的誤工費。

七.安全措施：

安全施工與檢查，乙方必須遵守工程建議安全生產管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并接受有關人員進行安全檢查及監督。采取必要的安全措施，消除事故隱患。由乙方安全措施不力，造成的責任和因此發生的費用，由乙方負責(民事責任，刑事責任)

八.工程款結算：

憑過磅票據，以噸數結算。

九.付款方式：

乙方首批車輛____臺按期到達后，開工前由甲方借支人民幣____________給乙方作為生活經費，一周后在運費中扣除。

結算方式為一周一結，每天收工后乙方把運輸單以及加油單交由甲方，甲方開具收據證明。每周星期一下午5點前結算前一星期的運費。第二周開始乙方從運費中扣出人民幣________元作為誤工費合同保證金。

發包方：（蓋章）承包方：（蓋章）

地址：地址：

簽約時間：簽約時間：

填土承攬合同范本第17篇甲方：

地址：

法定代表人：

乙方：

地址：

法定代表人：

經甲乙雙方充分協商，甲方同意將“”打樁前土方回填項目承包給乙方施工，為明確雙方權利義務，依照《_合同法》、《_建筑法》及其他有關法律法規，并結合中山市有關規定及本工程的具體情況，簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

第一條工程概況

工程名稱：

工程地點：市

第二條承包內容

1.負責土方按甲方要求的進度進場回填(約萬m3);

2.土方進場前需先提供樣品由甲方確認，并按確認的樣品進場;

3.負責土方的場內外運輸，堆放在指定地點、部位，按甲方現場施工員確定的標高按要求使用機械整平。

4.范圍外的機械臺班。

第三條承包方式

包工包料、包機械、包質量、包安全、包文明施工、包場外發生的一切事項處理及費用。

第四條工期

1、整個項目土方回填總工期定為天，自年月日至年月日止。其中第一期土方萬m3回填工程工期為天，自年月日至年月日止。

2、如遇大雨等人力不可抗拒的自然災害或甲方原因造成停工，經甲方代表簽證確認后工期順延。

第五條計量方式和承包價格

1、計量方式：土方回填前甲乙雙方先實測確認現場地坪面標高和回填土面標高，土方回填后實測是否達到甲方確認的回填地坪標高(其中，標高實測值必須取現場方格網實測值的平均值，方格網按m×m設置)。若達不到甲方要求的回填高度，按實量給予扣減，超過標高的甲方不予補差，乙方可在天內將超過標高部分土方運出場外，否則視為乙方自動放棄。

2、承包單價：￥元/m3(含稅價)，綜合報價包含土方工料費及按要求回填、平整的費用。本合同承包單價為一次性包干，若因政府人工費調增，甲方概不負任何責任。

3、合同總價：按萬立方米計為人民幣元整(￥元)。

第六條質量要求

1.乙方必需按甲方的要求對現場的有機物進行清理后方可回填。

2.回填土方質量必需符合要求，具體為不得回填建筑垃圾、生活垃圾、淤泥、腐爛竹木料及粒徑大于厘米的塊料?；靥钔练叫璺显O計和規范要求。

3.乙方必須服從甲方管理人員指揮，做好技術交底，嚴格按照約定的標準進行施工。

第七條甲方職責

1、乙方進場時，甲方應書面就回填范圍、回填標高、原地坪標高、向乙方交底，并辦理雙方確認手續。

2、負責按時撥付工程款。

第八條乙方職責

1.組建素質良好的技術熟練的施工機械操作手，持證上崗，并配備相應固定的管理人員到現場進行銜接和管理。

2.乙方必須向甲方提供相關資質，乙方所提供相關資質的一切相關費用由乙方負責;負責當地建設行政主管部門規定的各工種相關人員培訓的費用。

3.乙方進場時，須按當地政府有關管理規定，申報辦理有關手續，否則，發生的一切責任由乙方承擔。

4.乙方自行保管進入施工現場的施工機具。

5、乙方應確保土方運輸過程的安全、道路清潔和處理好“城管”及交通管理部門的關系。

6、乙方應組織足夠的機械和土方料進場回填，以每天不低于m3的進度回填，確保按時按質完成本工程。

7、乙方如未按時給工人發放工資而引起糾紛的，乙方應向甲方支付萬元的違約金，并不結算所完成的工程量，同時，乙方應無條件退場并承擔其它相應的法律責任。

8、乙方須自購工傷意外保險費，并承擔所發生的一切安全事故責任。

第九條安全及文明施工

1、為統一管理，乙方須為全部工人投保意外傷害險和工傷險(保險費按不少于工程總造價的千分之計付)。發生工傷事故時，由乙方先行墊付費用，后由乙方自行辦理理賠，保險賠償責任范圍以外的一切費用由乙方負責。

2、乙方應做好新工人及本班組人員的安全教育工作，確保乙方人員熟悉本工種的安全技術操作規范及有關方面的安全知識，認真執行安全技術交底，建立班前活動記錄，落實工人安全生產責任制。月輕傷率控制在千分之以下。

甲方：乙方：

年月日

填土承攬合同范本第18篇甲方：______________________

乙方：______________________

因20____年____月____日下暴雨，造成______________________段發生了塌方，非機動車道無法行人、行車。經請示領導同意，將此塌方地段的土方挖運及清理工作承包給乙方施工，為明確雙方權利義務，特訂立如下協議：

1、承包內容：清理及挖運非機動車道、人行道內的土方，修整該段邊坡，避免再次發生塌方。施工時，發生的工程量以我委委派的人員計量為準，工程造價按市場價進行結算。

2、工程結算辦法：挖機費按____元/小時計算，土方挖運按____元/車計算，以上單價含一切稅費。

3、質量要求：乙方在施工過程中必須嚴格把握質量，施工過程中必須按照文明施工要求，并負責竣工后道路的清潔。

4、工期要求：乙方在簽訂本協議后必須立即組織人力、物力精心安排，周密部署，保證在今日內順利完工。

5、安全施工要求：乙方在施工過程中必須樹立安全意識，采取安全措施，加強安全管理，如在施工過程中因乙方原因導致的安全事故，其一切經濟、法律責任概由乙方負責。

6、付款辦法：要求乙方全額墊資建設，在工程驗收合格付清。

7、本協議一式八份，甲方執六份，乙方執兩份，自簽合同起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

填土承攬合同范本第19篇1、土方、建筑垃圾、雜物、破碎快料外運，每立方米元，甲方需留用的土方，乙方應在甲方指定位置及要求堆放，每立方米元。以上價格的工作內容包括挖、裝、運、卸、外運，還包括途中產生的費用和卸物的地點由乙方解決和費用承擔。

2、施工時遇到體積大于0。6立方米砼、鋼砼，或厚度在30厘米以上的基礎需要破碎，按實際體積計算，破碎費每立方米元。

3、砼地坪厚度超過20厘米，需要使用炮頭機打，每平方米元，含破碎物清理外運。

填土承攬合同范本第20篇發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工程，簽訂以下協議：

一、工程內容：

包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工程(詳見圖紙)。

以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

二、工期：

(一)開工日期：本項目工程工期從20xx年月日起至20xx年月日止，共個日歷天。

(二)施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

(三)因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

三、工程合同價款：

經協商本合同總承包價款為人民幣：壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工程，則按實結算。

四、承建方式

乙方對水電及園建工程包工、包料;包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

(一)乙方負責提供所承建工程的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

(二)施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

五、工程付款辦法

(一)本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

(二)待完成總工程80%后，甲方于3天內向乙方支付工程合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。

(三)工程竣工后，甲方于一周內向乙方支付工程合同價款的20%，即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。

(四)竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工程合同價款的10%，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。

六、程質量要求：

(一)乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

(二)施工過程必須作好記錄及隱蔽工程驗收簽證。

七、工程竣工驗收結算：

乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工程的簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內結算完畢。

八、延期違約責任：

乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工程。若工程延誤，則每延誤一天計罰人民幣20xx元;若工程提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣1000元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工程延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工程進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

九、質保內容

質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

十、質保期限

以工程竣工驗收合格之日起計算園建工程、水電工程質保期為十二個月。綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

十一、雙方在施工中的幾項規定：

(一)施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

(二)施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

(三)開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地(應符合_三通一平_要求)，施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

(四)甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

(五)乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

(六)工程竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。