承攬的合同的范本(第一篇)此文檔協議是通用版本，可以直接使用，符號*表示空白。發(fā)包方：*******裝飾工程有限公司(以下簡稱甲方)承包方：**********(以下簡稱乙方)經雙方協商全都，甲方將************附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。依據《*****》等相關規(guī)定，雙方本著公平，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，詳細條款如下：一、工程概況1、合同名稱：*******公司二樓裝飾2、合同內容：包工包料裝修(甲方按工程預算總造價的**%加*****元抽取后，承包給乙方施工)3、工程標準：符合國家相關標準。4、工程地點：*****************附二樓5、承包方式：包工包料(主料由甲方選定乙方購買)。二、質量技術要求乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據此驗收。(以效果圖為準)三、工程價款合同總造價：(大寫)*****(￥：*******元)，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內，但為了保證質量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內容產生的費用，由雙方協商達成全都執(zhí)行。四、工期要求**年**月**日至**年**月**日。乙方必需按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的**%為違約金，并依此累計。由于不行抗力造成不能施工，工期可適當順延(以甲方簽字為準)。五、付款方式裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的*****%，裝修工程完工經甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質保金，一年后無質量問題付清。六、雙方的權利和義務(一)甲方權利和義務：由于甲方緣由造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。(二)乙方權利和義務：1、乙方按甲方施工要求施工。(并關心甲方解決與本工程相關問題，達到甲方施工驗收要求)。2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方擔當。3、負責施工現場平安，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。如乙方未能準時修復或賠償的，甲方有權從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內向甲方補足。4、工程完工后消失的質量問題，乙方自行修理，所造成的一切費用由乙負責支付。5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權支配其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行擔當。7、乙方應準時向工人支付工資，如甲方發(fā)覺乙方未準時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。七、其它商定事項1、如遇不行抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應準時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。2、乙方在施工期間，應準時通知甲方對工程質量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工徐龍、張濤兩人到現場監(jiān)工，乙方必需以敬重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質按量施工，以達到最好效果。八、違約責任九、解決合同糾紛的方式雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同附件：工程用料、施工預決算單。甲方(蓋章)：**********乙方(蓋章)：**********托付代理人(簽字)：*******托付代理人(簽字)：**********地址：*****************地址：***************聯系方式：************聯系方式：***************年*****月*****日*****年*****月*****日承攬的合同的范本(第二篇)承攬的合同范本合同編號：[合同編號]日期：[簽署日期]摘要：本合同是由以下幾方（以下簡稱"甲方"、"乙方"、"丙方"）共同訂立的，旨在明確雙方關于承攬事項的權利和義務。根據雙方自愿，并經談判達成一致意見，以便建立和諧、合作的關系。一、甲方信息：甲方：[甲方公司名稱]法定代表人：[甲方法定代表人]地址：[甲方地址]聯系電話：[甲方聯系電話]二、乙方信息：乙方：[乙方公司名稱]法定代表人：[乙方法定代表人]地址：[乙方地址]聯系電話：[乙方聯系電話]三、丙方信息：丙方：[丙方公司名稱]律師姓名：[丙方律師姓名]執(zhí)業(yè)證號：[丙方律師執(zhí)業(yè)證號]地址：[丙方地址]聯系電話：[丙方聯系電話]四、承攬事項：1.乙方承諾為甲方提供以下承攬事項：[具體承攬事項]2.甲方同意委托乙方進行上述承攬事項，并支付相應的費用。3.乙方應保證在合同約定的時間內完成承攬事項，并保證工作的質量符合甲方的要求。五、費用及付款方式：1.甲方應按以下方式支付乙方費用：[具體費用及付款方式]。2.乙方應在收到費用后的[具體時間]內提供相應的發(fā)票或收據。六、保密協議：雙方同意在合作過程中，對涉及到的商業(yè)機密、客戶信息等進行保密，未經對方許可不得向任何第三方披露。任何因違反保密協議而造成的損失，違約方應負責賠償。七、爭議解決：雙方因合同履行產生的爭議應友好協商解決，協商不成的，應提交至當地人民法院訴訟解決。八、合同生效與終止：1.本合同于雙方蓋章之日起生效，并持續(xù)有效至合同約定的承攬事項完成及雙方履行完畢義務為止。2.任何一方未按合同約定履行義務或違反合同約定，守約方有權單方面解除合同，并保留追究違約方責任的權利。九、其他條款：1.本合同一式兩份，甲方、乙方、丙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。2.本合同的任何修改、補充、放棄或解釋的變更，雙方應經書面協商并簽署補充協議。3.本合同未盡事宜，由雙方協商解決。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：丙方（蓋章）：合同簽署人：合同簽署人：合同簽署人：承攬的合同的范本(第三篇)合同編號：[編號]承攬的合同甲方：[甲方名稱]地址：[地址]聯系人：[聯系人姓名]電話：[電話]傳真：[傳真號碼]電子郵箱：[電子郵箱]乙方：[乙方名稱]地址：[地址]聯系人：[聯系人姓名]電話：[電話]傳真：[傳真號碼]電子郵箱：[電子郵箱]鑒于甲方具備相關資質和經驗，甲方同意為乙方提供以下服務，雙方達成如下合作協議：一、服務內容1.乙方委托甲方進行以下服務：[具體服務內容]2.甲方將根據乙方的需求和要求，按照雙方商定的時間和質量要求，完成上述服務。二、費用和支付方式1.乙方將支付如下費用給甲方：[費用明細]2.乙方應在[支付期限]內向甲方支付上述費用。支付方式可以是現金、銀行轉賬或其他雙方商定的方式。三、保密條款1.雙方同意在本合同有效期內，以及合同終止后的[保密期限]內互不泄露和披露對方的商業(yè)秘密、機密信息及所有相關文件。2.雙方同意嚴格遵守保密義務，并采取必要的措施，確保不向第三方透露或使用對方的商業(yè)秘密。四、有效期1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[合同期限]。2.如無特殊情況，本合同期滿后不自動續(xù)約。如需繼續(xù)合作，需另行簽訂新的合同。五、違約責任1.若一方未履行本合同的任何一項義務，應向對方支付違約金。2.若因不可抗力因素導致無法履行本合同，雙方可相互