2023年工程合同模板九篇工程合同篇1

業主(以下簡稱甲方)：聯系電話：

施工隊(以下簡稱乙方)：聯系電話：

甲乙雙方本著友好合作的看法，根據《合同法》等相關法律，在同等公允的狀況下簽定如下合同：

一、工程概況

建筑面積：平方米。室廳衛陽臺廚。

工程地址：

二、價格

清包工費總計：元，大寫：

其中：

水電工元x平方=元;

泥工元x平方=元;

木工元x平方=元;

油漆工元x平方=元;

垃圾清運、材料搬運、敲墻、打孔及其它等費元。

三、付款方式

1、施工隊進場，付32%。

2、木工完成，付31%。

3、工程竣工，付32%。

4、保修金5%，從竣工之日起1年后支付。

四、設計

1、甲方可以向乙方供應必要的圖紙一套，并負責交底工作。

2、乙方按甲方要求施工，乙方可向甲方提出設計看法，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

五、材料

1、乙方應提前5天向甲方供應需購材料清單，甲方應在5天內剛好選購 材料供施工隊運用，雙方應各自擔當各自拖延工期的責任和經濟損失。

2、未經甲方同意，乙方不得自行選購 材料，若已選購 ，甲方有權無條件拒絕運用并可拒絕支付該材料的費用。

3、乙方應驗收甲方所購建材的質量，發覺質量問題應向甲方剛好提出并有權拒絕運用。若甲方堅持運用，應書面要求乙方，并擔當因材料質量引起的損失。

4、乙方應幫甲方收貨，核對數量和配件的精確性。

5、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入工地現場。

6、乙方應保證在本小區內沒有雙包和半包的工程。

7、乙方應做好對施工完成的成品愛護工作，若損壞由乙方擔當。

8、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發覺按偷竊論處，并按材料價格5倍從人工費中扣除。

六、工期

從年月日起至年月日止，工期為天。

七、材料搬運

若甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。

八、垃圾清運

1、垃圾袋裝化。

2、垃圾應日日清。

3、垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。

九、勞動力管理

1、開工前乙方應向甲方供應全部施工人員的身份證復印件。

2、未經甲方許可，工地施工人員不得在工地過夜。

3、乙方應具備在湖州市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行擔當。

4、乙方指定由為工地現場負責人。

5、在合同價內，若甲方要求乙方應跟隨甲方選擇材料。

6、乙方未經甲方同意不得隨意調換施工人員，工地現場必需保持2人以上的施工人員。乙方應按程序施工，不同工種不得同時施工，但必需由工程負責人協調各方。

7、未經甲方同意，任何狀況下乙方不得停但工或殆工。

十、施工機具

乙方自帶施工所需工具，并保證工具的平安性和良好運用性，乙方自行擔當工具修理費。

十一、工地現場管理

1、現場禁止運用明火。

2、現場禁止吸煙。

3、工人著裝必需干凈整齊。

4、因乙方施工人員緣由引起的事故由乙方負責。

十二、修理

1、因乙方施工緣由導致的質量問題，乙方應在一年內無償修理。

2、一般修理乙方應在甲方通知乙方后三天內剛好修理，特別狀況(水、電問題)乙方必需在24小時內趕到并修理。

3、若因乙方未能按合同剛好完成修理，甲方可以支配其他施工隊進行修理工作，所發生的人工費用按實從保修金中扣除。

十三、合同附件

施工項目清單：依據甲方供應的圖紙施工。甲方可有適當的增減項目、但不能多(增減項目不增減包工費)，詳細式樣由甲乙雙方商定。

十四、合同爭議

1、出現爭議甲乙雙方先協商。

2、協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

十五、附加條款

1、櫥房衛生間做防水

2、每道工序結束驗收后，再下道工序

3、部分下水改道

4、過道、南北陽臺吊頂，客廳、飯廳部分吊頂

5、敲陽臺面磚及其它

6、油漆前清除原涂料

7、自行車庫做一柜子

8、完工后衛生工作

甲方：乙方：

簽章：簽章：

簽約日期：

工程合同篇2

建設單位：（以下簡稱甲方）

承包方：（以下簡稱乙方）

甲乙雙方為了明確職責范圍和經濟關系，分工協作，相互制約，較好地完成工程任務，確保工程質量，經雙方協商簽定本合同，共同遵守。

一、工程名稱及項目

道路修理工程

二、甲方擔當的責任

1、甲方應向乙方供應施工圖紙和施工技術規范。

2、派工程技術人員負責工程質量監督檢查和施工技術認可，提出變更圖紙施工安排通知。

3、按施工程序流程進行工程驗收，按承包定額和實際發生的工程量進行工程結算。

三、乙方擔當的責任

1、乙方必需嚴格按施工圖紙和施工技術規范進行施工。

2、施工中所需的一切施工設備自行解決。

3、因施工錯誤和工程質量問題造成工程返工，應負擔一切經濟損失。

4、一切施工程序及工藝，必需提前報請甲方，在取得甲方工程技術人員認可簽字后方可施工，否則應負一切后果。

5、施工中出現的一切車輛、人員傷亡事故，完全由乙方自負。

6、工程所需的一切材料，必需嚴格根據規范要求的規格和質量進行選購 ，費用均由乙方自己墊付，工程竣工后驗收合格統一結算。

四、施工時間

工程動工時間為20xx年6月20日到20xx年9月15日，

五、竣工驗收與結算

工程竣工后，由甲方組織驗收小組進行初驗，發覺問題，依據狀況進行懲罰或令其返工。合格后按合同規定進行結算。

六、承包費用及定額費用

工程總造價：人民幣元整，（￥元）

本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，工程備案一份。

甲方：

法定代表人：

乙方：

年月日

工程合同篇3

發包方(以下簡稱甲方)：_________________________________________

托付代理人(或甲方代表)：_______________________________________

身份證號碼：_____________________________________________________

聯系地址：_______________________________________________________

聯系電話：_______________________________________________________

承包方(以下簡稱乙方)：_________________________________________

營業執照號：_____________________________________________________

建筑業企業資質證書號：___________________________________________

開戶銀行：___________________________銀行帳號：_________________

注冊地址(或辦公地址)：_________________________________________

法定代表人或負責人：_________________聯系電話：_________________

托付代理人(或乙方代表)：___________聯系電話：_________________

工程設計人：_________________________聯系電話：_________________

施工負責人：_________________________聯系電話：_________________

依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理方法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在同等、自愿的基礎上協商一樣，達成如下協議：

一、工程概況

(一)工程地點：___________________________________________________

(二)工程戶型：___________________________________________________

(三)工程套內施工面積：___________________________________________

(四)工程內容(見附表一和四)

(五)工程承包方式，實行下列第_______種方式：

1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

2、乙方包工、包部分材料，甲方供應其余材料(見附表二和三)。

3、乙方包工、甲方供應全部材料(見附表二)。

(六)工程期限__________日。

開工日期：_________年_________月_________日;

竣工日期：_________年_________月_________日。

(七)工程價款(見附表一)：

本合同工程造價為(人民幣)______________元;

金額大寫：_______________________________。

其中：材料費：________元，人工費：____________元,

設計費：________元,垃圾清運費：________元,

??管理費：________元，其他費用:___________元。

(八)合同簽訂生效后，若要變更施工內容、材料或實際工程量增減，工程款按實結算。

(九)乙方提出的工程報價，不得有意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下，竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程造價的5%，超出5%的部分，由乙方擔當。

二、工程設計

(一)本工程由__________設計，設計方應供應施工圖紙或做法說明一式________份。

(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求，經雙方簽字認可，將會審看法記載于附表四內。

(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時，以工程報價表為準。

三、工程監理

若本工程實行工程監理，由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。

四、甲方義務

(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的全部權，或已取得了合法全部權人的托付，有權對該房屋進行裝飾裝修。

(二)________委派_________為甲方代表，全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的看法均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

(三)施工前，向工程所在地物業管理單位申報登記。

(四)開工日前_________天，若非乙方設計，甲方負責督促設計人向乙方供應符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或做法說明，并向乙方進行現場交底。

(五)為乙方入場施工創建條件，包括：搬清室內家具、陳設，或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

(六)負責供應水源、電源為乙方施工運用，并擔當其費用。

(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系，幫助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，并擔當有關費用。

(九)施工期間甲方仍需部分運用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防工作。

(十)施工期內，將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或供應新鎖，當場由乙方安裝后交付甲方。

五、乙方義務

(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》，并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。

(二)委派________為乙方代表，全權負責合同履行，按設計要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責處理的各項事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表，乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(gb50327—XX)，確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、平安、環境愛護的規定，做好施工現場管理，施工現場應配備干粉滅火器。

(四)愛護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與四周住戶(單位)的關系。

(五)保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。

(六)合理運用甲方供應的水、電等條件和設施，不得奢侈。

(七)工程竣工但未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行愛護。

(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任，均由乙方擔當。

(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證，甲方有權查驗。

(十)負責施工人員的管理及施工平安。

六、工程變更

(一)工程項目及做法的變動，必需經雙方協商一樣，以甲方代表與乙方簽訂書面變更單為準(見附件五)，確定增減項目及價差后再施工，同時調整相關工程費用及工期。

(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方擔當;給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

七、材料供應

(一)按合同約定由甲方供應的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品，并應按時供應到施工現場，雙方共同驗收并辦理交接手續，由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失，責任由甲方擔當。

(二)按合同約定由乙方供應的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場，雙方共同驗收，由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的，應禁止運用;若已運用，對工程造成的損失，責任由乙方擔當。

(三)甲、乙雙方選購 供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的室內裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定，應按被挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(四)乙方供應的材料、設備是假冒偽劣產品的，應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

(五)甲方和乙方供應的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準，禁止運用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的，乙方應剛好向甲方書面提出，甲方堅持運用的，由此造成的損失，由甲方擔當。

(六)若發生材料、設備質量爭議，可托付有關法定機構鑒定，鑒定費用的墊付由雙方協商解決，如不能協商一樣，實行“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定，質量不符合合同約定標準的，鑒定費用由責任方擔當;質量符合合同約定標準的，鑒定費用由質量問題提出方擔當。

八、工期

(一)因下列緣由造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

1、工程量改變或設計變更;

2、不行抗力;

3、甲方同意工期順延的其它狀況。

(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。

(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的，工期相應順延。

(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方緣由造成工程質量存在問題的，返工費由乙方擔當，工期不順延。

九、質量標準

(一)本工程施工質量按下列第________項標準執行;

1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(gb50210—XX)

2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(dbj/t50-053-XX)

3、雙方約定：。

(二)工程施工室內環境污染限制，根據《民用建筑工程室內環境污染限制規范》(gb50325-XX)的標準執行。

(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議，可托付有關法定機構鑒定，鑒定費用的墊付由雙方協商解決，如不能達成協議，實行“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定，質量不符合合同約定標準的，鑒定費用由責任方擔當;質量符合合同約定標準的，鑒定費用由質量問題提出方擔當。

(四)木材、石材為自然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務提示甲方。

十、工程驗收、工程價款結算及保修

(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱藏工程和中間工程的檢查與驗收手續，假如甲方在約定時間內不能參與驗收，需剛好通知乙方，另定驗收日期，由此造成停工的，工期順延。若甲方既不剛好通知乙方，也不按時參與驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應擔當復驗費用，若造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗、返工費用由乙方擔當，工期不予順延。

(二)雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收，驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六)：

1、_______________________________________________________________________

2、_______________________________________________________________________

3、_______________________________________________________________________

(三)工程按時竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收，驗收合格后辦理移交手續。假如甲方在規定時間內不能組織驗收，需剛好通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并擔當乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中，存在須由乙方整改返工的部分工程項目，乙方應在五日內完成(特別項目可由雙方在第十六條中另行商定)，并剛好通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。

(四)工程竣工后，雙方約定由_____________對本工程進行室內空氣質量檢測，費用由__________方擔當。

(五)驗收不合格，乙方負責在約定的期限內返工，甲方不得運用，否則由此造成的損失由甲方擔當。

(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一樣簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。

(七)工程竣工驗收合格后，乙方應提交工程結算單(見附表七)，并將施工部分的水電改造等涉及隱藏工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責供應材料的，還應向甲方提交所供應材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核，若到期未提出異議，視為同意。

(八)驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清應付款項，填寫工程保修單(見附件八)。

(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常運用條件下，保修期按下列第_________項執行：

1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外，其余項目的保修期為二年。

2、_________________________________________________________________________________________

(注：第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準)

(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題，乙方不負責保修。

十一、平安施工和防火

(一)甲方或乙方供應的施工圖或做法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發覺甲方供應的施工圖或做法說明，違反有關平安操作規程、消防條例和防火設計規范，應剛好向甲方指出，乙方有權并且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行擔當。

(二)甲方未辦理有關手續，不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，乙方有權并且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行擔當。

(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，由此造成的損失和責任，由乙方負責賠償和擔當。

(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程平安技術規程》和《建筑安裝工人平安技術操作規程》，留意施工平安。

(五)由于乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定，導致發生平安或火災事故，由此產生的一切責任和損失，由乙方擔當和賠償。

十二、工程價款支付方式

(一)雙方約定按下表中第________種方式支付工程款：

支付

次數支付時間①②備注

支付

比率支付

金額支付

比率支付

金額

第一次合同簽訂40%%

其次次吊頂工程，廚、衛墻磚工程，水管、線管布線完工。40%%

第三次木工和泥工基本完工、漆工進場15%%

第四次竣工驗收合格

之日起30日內5%%

或其它方式：_______________________________

(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款，乙方應向甲方開具有效的收款憑據。

(三)乙方施工質量不合格，甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。

(四)工程款結清后，乙方應向甲方開具正式統一發票。

十三、違約責任

(一)本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的，應雙方協商一樣后，簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方無法定事由要求終止合同的，應以書面形式提出，并按工程造價的_____%支付違約金，辦理終止合同手續。

(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意后辦理清算手續，訂立終止合同協議，并由責任方按工程造價的______%賠償，解除本合同。

(三)因施工質量不合格，乙方不予整改、未在約定期限內整改，或經整改后仍不合格的，甲方可另請他人整改，與整改有關的一切費用由乙方擔當。

(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的，由責任方擔當責任，并賠償對方損失。

(五)甲方責任

1、未按規定的時間和要求供應材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它緣由，造成乙方停工、窩工的，除工期順延外，每停工或窩工一天，由甲方向乙方支付工程造價_______‰的違約金。

2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項，每逾期一天，由甲方向乙方支付拖延部分工程款______‰的違約金。

3、工程未閱歷收，甲方提前運用，由此造成無法驗收和損失的，由甲方自行擔當。

(六)乙方責任

1、應妥當愛護甲方供應的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品，如有損壞，應照價賠償。

2、經專業部門檢測，室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的，乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理，甲方有權另請他人治理，與治理有關的一切費用由乙方擔當，若治理后仍不達標的，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的，雙方應依據責任大小合理分擔有關費用和損失。

3、由于乙方緣由，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。

4、由于乙方緣由致使工期延誤，每延誤一天，由乙方向甲方支付工程造價_______‰的違約金。

十四、爭議解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不愿協商、調解或者協商、調解不成的，當事人也可按下列第______種方式解決：

1、提交重慶仲裁委員會仲裁;

2、依法向人民法院起訴。

十五、附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。

2、合同簽訂后工程不得轉包，否則甲方有權拒付工程款。

3、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。

4、合同附表為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

十六、其它約定條款(共_____條)

甲方代表(簽字)：乙方代表(簽字)：

乙方(蓋章)

工程合同篇4

一、案件要旨

本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，推斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一樣，訴訟懇求是否一樣，當事人是否一樣，爭議事項是否一樣，應當就詳細案件結合當事人的詳細訴訟懇求及其依據，以及行使處分權的詳細狀況進行綜合推斷。

20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能根據結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但詳細數額不能確定。

本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能供應存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不供應該結算協議原件的狀況下，根據庭審中原告供應的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本領實及本案的詳細狀況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未供應自己所持有的結算協議書來證明自己的主見，也未供應證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款詳細數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主見的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主見，法院不予支持。

二、案件來源

河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號

三、基本案情

被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能根據結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但詳細數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅供應由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。

四、法院審理

一審法院認為：審理中雙方對本案的爭吵焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭吵的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能供應存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不供應該結算協議原件的狀況下，根據庭審中原告供應的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本領實及本案的詳細狀況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能供應零雜工程款84330元詳細數額的原始結算憑據，根據庭審中原告供應的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予接受。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟懇求。

二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時，形成的結算協議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結算協議書原件，現洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未供應自己所持有的結算協議書來證明自己的主見，也未供應證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款詳細數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主見的.工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主見，法院不予支持。依據雙方所簽訂的結算協議上備注內容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主見，其并未供應證據證明，而且在雙方所簽訂的施工協議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主見，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據《中華人民共和國民事

訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：

駁回上訴，維持原判。

五、與本案及類似案例相關的法規索引

《中華人民共和國民事訴訟法》

第一百一十一條人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必需受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：

（一）依照行政訴訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；

（二）依照法律規定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；

（三）依照法律規定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；

（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；

（五）對判決、裁定已經發生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告根據申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；

（六）依照法律規定，在肯定期限內不得起訴的案件，在不得起訴的期限內起訴的，不予受理；

（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新狀況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。

工程合同篇5

發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循同等、自愿、公允和誠懇信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一樣，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：工程地點：工程內容：資金

二、工程承包范圍

承包范圍：

三、合同工期

開工日期：竣工日期：

合同工期總日歷天數天

四、質量標準

工程質量標準：

五、合同價款

金額(小寫)￥：元(大寫)：

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1.本合同協議書

2.中標通知書

3.投標書及其附件

4.本合同專用條款

5.本合同通用條款

6.標準、規范及有關技術文件

7.圖紙

8.工程量清單

9.工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同其次部分《通用條款》中分別給予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾根據合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內擔當工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾根據合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：年月日合同訂立地點：本合同雙方約定雙方簽字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

工程合同篇6

托付方(簡稱甲方)：

被托付方(簡稱乙方)：

甲方托付乙方對其車間外墻翻新刷乳膠漆及車間外圍護欄除銹防腐進行施工，并簽訂以下合同。

第一條作業范圍及內容

生產車間外墻乳膠漆粉刷、生產車間外圍護欄除銹防腐。

其次條合同承包形式

乙方包工包料并供應全部用具，所運用的乳膠漆為多樂士牌，防腐油漆所運用多樂士牌。

第三條合同承包金額

1、護欄防腐按50元一米，共計350米：17500元

2、外墻乳膠漆(包工、料)共計：22310元

3、兩個門衛室(含包工，料，刷乳膠漆，清洗)共計1900元

4、本合同總金額：41710元

5、本合同金額為含稅金額，乙方供應正式發票。

第四條結算方式

甲方在保潔結束日起7天內為乙方結算全部工程款。乙方開戶行：施工期自20xx年月日至月日止，時間為天。

第五條甲方責任和義務

1、對乙方保潔粉刷進行監督、檢查。

2、為乙方作業人員供應工作期間的水、電、庫房等必要的工作條件且免費運用。

3、在乙方工作中幫助協調與相關部門的關系。

4、按甲乙雙方約定的時間支付乙方的保潔粉刷承包費用。

第六條乙方責任和義務

1、乙方粉刷的墻面，要求顏色一樣、表面平整、無裂紋

2、乙方粉刷護欄油漆，要求顏色勻稱，厚薄一樣，無裂紋，無鼓包

3、粉刷時不得將乳膠漆滴落在物件上。

4、乙方要確保平安作業、若出現事故皆由乙方全部擔當、甲方不擔當任何責任。

5、乙方在施工過程中不得影響甲方正常的辦公秩序。

6、粉刷完畢后，要將物件表面及地面馬上清掃和清理干凈。

7、乙方要愛惜甲方全部公司財物，不得有損壞和盜取、否則按原價或加倍賠償。

第七條違約責任

甲乙任何一方不履行本合同約定的責任和義務時將視為單方面違約，違約方應向對方支付合同金額的10%的違約金。

第八條其他

1、甲乙雙方對本合同約定的事項發生異議時，由雙方協商解決。

2、本合同一式兩份，自雙方簽字或蓋章后有效。

甲方：

代表人：

年月日

乙方：

代表人：

年月日

工程合同篇7

甲方：揚州市江都區長江管理處（以下簡稱甲方）乙方：揚州市盛禹水利建設工程有限公司（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國平安生產法》及其他有關法律、法規和條例明確各自由施工中的合法權利、義務和經濟責任，依據工程詳細狀況，本著同等互利的原則，雙方針對工程建設有關事項協商自愿簽訂如下合同條款

一、工程概況及承包方式

1、工程名稱：通江閘河道清淤工程

2、工程地點：江都區長江管理處通江閘以南與長江連接的內河3、工程承包方式：包工包料

4、工程概況：本工程位于江都區嘶馬鎮通江閘以南與長江連接，該河道部分河段落因長期未清理，河淤泥大量積累已經影響航道內船只通航。須要將該段河道的積累淤泥清理，確保船只正常通航。二、工程內容

清理該河道內影響航道內船只通航的淤泥，工程量約6000立方米。三、工程造價

工程造價為：（￥元）。本工程項

目為一次包干價，超支不補。四、工程期限

工程開工日期：年月日工程竣工日期：年月日五、質量要求

工程質量標準：。六、付款方式

工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的100%。七、雙方責任

1、甲方：負責供應整個工程的運用、設計要求；供應現場運用的電位置；供應材料運輸通道、必要的材料堆放場地。2、乙方：向甲方供應工程報價。八、其它事宜

經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、工程如遇特別狀況或不行抗力造成不能施工的，工期可順延；如發生違約所造成的一切損失，由違約方擔當。

2、如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

3、乙方應慎重、嚴格根據國家關于施工建設平安的法律規定及行業規定進行平安施工，因乙方的緣由致使建設工程在合理運用期限

內造成人身和財產損害的,乙方應當擔當損害賠償責任。4、其它未盡事宜由雙方協商解決。

5、合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。工程款結清后合同自行失效。

甲方單位名稱：揚州市江都區長江管理處（蓋公章）法人代表：托付代理人：

乙方單位名稱:

揚州市盛禹水利建設工程有限公司法人代表：托付代理人：

年月日

（蓋公章）

工程合同篇8

甲方(發包方)：

乙方(承包方)：

為了平安剛好的完成建房工程，盡量避開和削減施工過程中的沖突和問題，明確甲乙雙方的權利和義務，甲乙雙方本著公允互惠的原則達成以下協議：

一、乙方必需嚴格根據甲方供應的圖紙或要求施工、建蓋，女兒墻和水、電安裝在承包范圍，如有異議雙方協商。

二、甲方有權對乙方施工過程、質量進行監督，以確保工程質量。

三、承包方式：包工不包料，建筑材料由甲方負責供應到施工工地，乙方自帶施工工具。

四、承包款(單價)為每平方元，合計元。

五、付款方式：分層付款，每層澆頂之日甲方支付乙方該層房屋的90%，余款整幢房屋竣工后一次性付清。

六、樓梯間雙算，1平方米2。

七、工程施工中所需水、電的接通協調工作由甲方負責。

八、乙方所帶到施工工地的模板、工具，甲方必需看管好，假如造成損失，甲方必需照價賠償。

九、甲方負責處理施工過程中相關的沖突和糾紛，確保乙方正常施工，若由此造成誤工，甲方要賠償乙方誤工費用，再由雙方協商順延工期。

十、乙方在施工中有較嚴峻的質量問題、技術問題而又不聽從甲方監督調整時，甲方有權勒令乙方停止，所造成的損失由乙方擔當。

十

一、在施工過程中乙方應確保平安施工，嚴禁一切違規、違章作業，乙方在施工過程中所發生的一切平安事故由乙方全權負責，甲方不負任何責任。

十

二、在施工過程中由甲方造成的平安事故由甲方全權負責，乙方不擔當任何法律責任。

十

三、違約責任：此協議一經簽訂，雙方必需嚴格執行，不得違約，否則由違約方擔當由此而造成的一切損失。

十

四、本協議一式兩份，雙方各持一份，一經簽訂即時生效，未盡事宜雙方再議。

十五：

十六：

甲方(印)：

乙方(印)：________年____月____日

工程合同篇9

甲方：

乙方：

為了規范建筑門窗工程施工行為，愛護雙方的合法權益，保證工程順當進行，依據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規，經甲、乙雙方友好協商一樣同意，簽訂本合同，以便共同遵守。

第1條工程概況

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3承包方式：框下線用砂漿塞縫)、(不含水泥砂漿材料);包勞保、包門窗通過竣工驗收等;不含稅金。

1.4承包范圍：

第2條工程量、造價及材料技術要求

2.1工程量約欄桿單價為/每延長米，米。

2.2空調百葉工程量：㎡,單價為/㎡，

工程造價約：30.00萬元，大寫：叁拾萬元整;此造價已包含安裝勞務費，不含土建協作費、不含稅金及三項物理檢測費，但要有償供應檢測樣品和資料單價詳見報價。

2.2材料技術要求

2.2.1

2.2.2鋁合金門窗的配件質量符合設計要求和相關國家、地方及行業的規定。全部配件采納配套專用門窗五金配件;玻璃膠采納之江硅酮密封膠及墻體膠。

2.3全部材料產品均需供應產品合格證明，質量保證書，檢測報告。

2.4乙方負責對鋁合金門窗的二次設計工作。

2.5門窗詳細尺寸詳見附圖及原設計圖紙。

2.6乙方應制作樣窗報甲方封存，并標明各種材料的名稱、規格等。

2.7如乙方有同等質量或高于以上配件品牌的配件，經甲方認可后，可替代運用。

2.8門窗鋁材、鎖、滑輪、膠、毛條、玻璃樣品等簽訂合同前供應給甲方存放，作為驗收依據。

第3條交貨和日期

3.1進場時間由甲方發出書面通知后，乙方馬上進場，且須在十五天內將門窗框制作安裝完畢，其他門窗扇安裝工程乙方應嚴格根據施工總承包單位的施工進度要求執行，如乙方緣由影響工程進度，造成的一切損失由乙方擔當。

3.2貨到工地乙方通知監理單位和業主單位共同驗收合格后才進行施工。不合格材料退場應與監理單位辦理退場手續。

第4條結算和付款方式

4.1結算方式：每種門窗按實際完成尺寸計算面積×單價。單價中包含施工中發生的人、材、機、利潤、管理費等費用。但不含三項物理性