工程施工合同(修改)_第1頁
工程施工合同(修改)_第2頁
工程施工合同(修改)_第3頁
工程施工合同(修改)_第4頁
全文預覽已結束

付費下載

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

工程施工合同(修改)合同編號：甲方：（委托方）地質：方式：乙方：（承攬方）地質：方式：一、項目名稱：甲方委托乙方進行工程施工。具體項目內容、工作范圍及要求詳見附件一《工程施工任務書》。二、工期和工程價款：1.工期：工期為合同簽訂之日起至工程完工之日，具體工期詳見附件二《工程進度安排表》。2.工程價款：工程價款為合同簽訂時約定的金額，共計人民幣（大寫）____________元整。具體支付方式詳見附件三《工程付款方式協議》。三、質量要求：1.乙方承諾按照國家有關建設工程的法律法規和工程質量標準執行工程施工任務，確保工程的質量和安全。2.甲方有權對工程施工過程進行監督和檢查，并對發現的質量問題提出整改要求。乙方應積極配合并盡快進行整改。四、變更和索賠：1.雙方同意，在工程施工過程中，如有需要進行變更的情況，應書面協商并簽訂《工程變更合同》，明確變更內容和費用的調整方式。2.如因甲方原因導致工程施工進度延誤，乙方有權要求甲方支付相應的違約金。3.如因乙方原因導致工程質量問題或進度延誤，甲方有權要求乙方進行重新施工或支付相應的賠償費用。五、保密條款：1.雙方應對涉及對方商業秘密或其他保密信息的知悉保密，并不得向第三方披露或使用。2.在合同履行期間和合同終止后，雙方應繼續承擔保密義務。六、違約責任：1.如一方違反本合同的約定，應承擔相應的違約責任，并賠償對方造成的損失。2.如因不可抗力等不可預見、不可避免的原因導致合同不能履行，雙方可商議解決或經法律程序解除合同。七、爭議解決：因合同履行發生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商不成，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項：1.本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同正本一式兩份，甲乙雙方各持一份。2.本合同未盡事宜，雙方可在履行過程中協商解決，并

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論