一級建造師（一建工程法規）題庫第一部分單選題(200題)1、甲公司經過資產重組分立為乙、丙兩家公司，乙公司與丙公司協商后將某合同的履行歸于乙公司。對此，以下說法正確的是（）。

A.乙、丙公司之間的協議有效，無需通知合同對方當事人

B.乙、丙公司之間的協議有效，只需通知合同對方當事人即可

C.乙、丙公司之間的協議經甲公司同意后通知合同對方當事人即可

D.乙、丙公司之間的歸屬協議，若合同對方當事人不同意，則丙公司對該合同承擔連帶責任

【答案】：D

2、某工程分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ號單體建筑，Ⅰ號建筑竣工后未經驗收發包人提前使用。整個工程一并驗收時，發現Ⅰ號建筑存在質量缺陷。下列說法錯誤的是（）。

A.發包人可以主張整體工程質量不合格

B.施工單位應在合理使用壽命內對地基基礎和主體結構負責

C.合理使用壽命為設計文件規定的合理年限

D.發包人的行為視為對Ⅰ號樓質量認可

【答案】：A

3、下列物權中，不屬于用益物權的是()。

A.土地所有權

B.土地承包經營權

C.建設用地使用權

D.地役權

【答案】：A

4、施工企業向建設單位出具質量保修書的時間是()。

A.提交工程竣工驗收報告時

B.自提交工程竣工驗收報告之日起30日內

C.工程竣工驗收合格之日

D.自工程竣工驗收合格之日起30日內

【答案】：A

5、注冊建造師有權（）。

A.超出聘用單位業務范圍從事執業活動

B.在兩個或兩個以上單位受聘或執業

C.允許信得過的人以自己的名義從事執業活動

D.對本人執業活動進行解釋和辯解

【答案】：D

6、（2020年真題）根據《危險性較大的分部分項工程安全管理規定》，對于按照規定需要進行第三方監測的危大工程，建設單位應當委托具有相應（）資質的單位進行監測。

A.設計

B.監理

C.勘察

D.地基檢測

【答案】：C

7、關于投標保證金的說法，正確的是()。

A.投標保證金有效期應當與投標有效期一致

B.投標保證金不得超過招標項目估算價的10%

C.實行兩階段招標的，招標人要求投標人提交投標保證金的，應當在第一階段提出

D.投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金，但無需支付銀行同期存款利息

【答案】：A

8、根據《生產安全事故預告和調查處理條例》，事故發生后，下列說法正確的是()。

A.單位負責人接到報告后，應當于2小時內向有關部門報告

B.單位負責人應當向單位所在地的有關部門報告

C.事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告

D.情況緊急時，事故現場有關人員應當直接向事故發生地的有關部門報告

【答案】：C

9、（2019年真題）根據民法典，可以質押的財產是（）

A.耕地使用權

B.建筑物

C.生產設備

D.土地所有權

【答案】：C

10、關于確定中標人的說法，正確的是()。2017

A.投標人不得授權評標委員會直接確定中標人

B.排名第一的中標候選人放棄中標的，招標人必須重新招標

C.確定中標人選，招標人可以就投標價格與投標人進行談判

D.國有資金占控股地位的依法必須進行招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人

【答案】：D

11、我國《建設工程質量管理條例》規定，建設工程發包單位不得迫使承包方以（）。

A.低于市場的價格競標，不得任意壓縮合理工期

B.低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期

C.低于預算的價格競標，不得降低工程質量

D.低于標底的價格競標，不得降低工程質量

【答案】：B

12、某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反國家規定，擅自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故的直接責任人員應當承擔的刑事責任是（）。（2015）

A.重大責任事故罪

B.重大勞動安全事故罪

C.危害公共安全罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

13、某建設方根據評標結果向中標人發出了中標通知書，此中標通知書屬于（）。

A.要約

B.承諾

C.要約邀請

D.承諾邀請

【答案】：B

14、按照合同的約定，2007年1月1日是發包方應該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7月1日至8月1日之間，當地發生了特大洪水，導致承包方不能行使請求權。2007年12月3日，承包方向法院提起訴訟，請求發包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院作出判決。則下面的說法正確的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止

B.2007年12月31日起訴訟時效中止

C.2007年12月3日訴訟時效中斷

D.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷

【答案】：C

15、下列行為中，不屬于招標人與投標人串通投標的是（）。

A.招標人協助投標人撤換文件，更改報價

B.招標人在招標前事先內定中標人

C.招標人與投標人事先商定，投標時壓低標價

D.招標人投標前要求投標人結合自己經濟實力確定投標價格

【答案】：D

16、關于建設工程代理的說法，正確的是（）。（2016）

A.招標活動應當委托代理

B.代理人不可以自行辭去委托

C.被代理人可以單取消委托

D.法定代表人與法人之間是法定代理關系

【答案】：C

17、下列提起訴訟的案件中，做法正確的是()。

A.在一起侵權糾紛中，張某起訴被告李某，因李某住所地距離較遠，張某遂在自己住所地法院起訴李某

B.甲公司欠付乙公司50萬，乙公司起訴時發現甲公司分立成為了丙公司和丁公司，丙公司在A地，乙公司在B地。為避免麻煩，甲公司在自己住所地人民法院向丙、丁兩公司提起訴訟

C.建設單位和勘察單位簽訂勘察合同后因價款發生爭議協商不成，勘察單位可向建設單位住所地人民法院提起訴訟

D.建設單位與施工單位在施工合同中約定，若發生糾紛由施工單位住所地人民法院管轄，現雙方因為工程質量產生爭議，施工單位向住所地人民法院提起訴訟

【答案】：C

18、關于保證責任的表述中，不正確的是（）。

A.保證擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用

B.保證期間，保證人對未經其同意轉讓的債務，仍需承擔保證責任

C.保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人繼續承擔保證責任

D.當事人對保證擔保的范圍沒有約定或者約定不明確的，保證人應當對全部債務承擔責任

【答案】：B

19、根據《國務院關于加強和改進消防工作的意見》，施工企業消防安全第一責任人是其（）。（2015）

A.專職安全員

B.法定代表人

C.專職消防安全員

D.施工項目負責人

【答案】：B

20、根據《招標投標法實施條例》，關于招標人權利的說法，正確的是()。

A.依法必須進行招標的項目的評標委員會，可以由招標人指定的成員組成

B.中標候選人公示期間，招標人對投標人提出的異議作出答復前，應當暫停招標投標活動

C.招標人可以自行決定對一個招標項目編制幾個標底

D.招標人必須確定排名第一的中標候選人為中標人

【答案】：B

21、關于文物保護單位建設控制地帶的說法，正確的是（）。

A.文物保護單位建設控制地帶是指文物保護單位本體

B.文物保護單位建設控制地帶是指文物保護單位周圍一定范圍禁止建設項目的區域

C.全國重點文物保護單位的建設控制地帶由省級人民政府城鄉規劃行政主管部門劃定

D.全國重點文物保護單位的建設控制地帶，應經省級人民政府批準

【答案】：D

22、施工企業能夠形成建筑市場誠信行為優良信用信息的是()。

A.合同正常履約

B.未發生違約行為

C.獲得發包人獎勵

D.獲得建設行政主管部門表彰

【答案】：D

23、關于用人單位與勞動者發生勞動爭議申請勞動仲裁的說法,正確的是（）。

A.勞動關系存續期間因拖欠勞動報酬發生爭議的,不受仲裁時效期間的限制

B.雙方必須先經本單位勞動爭議調解委員會調解,調解不成的,才可以向勞動仲裁委員會申請仲裁

C.勞動爭議申請仲裁的時效期限為2年

D.仲裁時效期間從權利被侵害之日起計算

【答案】：A

24、關于在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內從事建設活動的說法，正確的是（）。（2015）

A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區域不得進行爆破作業

B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業，必須經國務院批準

C.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，應經核定公布該文物保護單位的人民政府批準

D.在省、自治區、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，必須經國務院文物

【答案】：C

25、依據《歷史文化名城名鎮名村保護條例》規定，在歷史文化名城、名鎮、名村保護范圍內開山、采石、開礦等破壞傳統格局和歷史風貌的，造成嚴重后果的應當()。

A.限期恢復原狀或者采取其他補救措施

B.造成損失的，依法承擔賠償責任

C.對單位并處50萬元以上100萬元以下的罰款，對個人處5萬元以上10萬元以下的罰款

D.對單位并處50萬元以上100萬元以下的罰款，并對個人并處1萬元以上20萬元以下的罰款

【答案】：C

26、某施工單位需要使用相鄰企業的場地開辟道路就近運輸建材。雙方訂立合同，約定該施工單位在施工的一年時間內可以使用該場地，并向該相鄰企業支付用地費用。在此合同中，該施工單位擁有的權利是（）。

A.相鄰權

B.地役權

C.土地出租權

D.建設用地使用權

【答案】：B

27、爭議雙方達成和解協議后，一方拒不履行，則另一方可以（）。

A.請求法院強制執行

B.請求仲裁強制執行

C.要求對方承擔締約過失責任

D.要求對方承擔違約責任

【答案】：D

28、按照《建設工程價款結算暫行辦法》的規定，發包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，在規定的時間或合同約定期限內，對結算報告及資料沒有提出意見，則視同（）。

A.拒絕

B.協商

C.認可

D.應予造價鑒定

【答案】：C

29、2004年2月1日某建設單位與某施工單位簽訂了施工合同，約定開工日期為2004年5月1日，竣工日期為2005年12月31日。2004年2月10日施工單位與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。施工單位為保證工期，于2004年4月20日將建筑材料運至工地。后因施工設備原因，工程實際開工日為2004年5月10日。該工程保險幵始生效日為（）

A.2004年2月10日

B.2004年4月20日

C.2004年5月1日

D.2004年5月10日

【答案】：B

30、根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，建筑市場誠信行為公告不需修正或變更的情形有()。

A.行政處罰決定因行政復議被撤銷的

B.行政處罰決定被依法停止執行的

C.行政處罰決定經行政訴訟被撤銷的

D.行政處罰決定在被行政復議期間的

【答案】：D

31、勞務分包單位作業人員發現本班組作業現場鋼管堆放過高且無防護措施時，應立即向（）報告。

A.發包人代表

B.專業監理工程師

C.兼職安全巡查員

D.建設工程安全生產監督站

【答案】：C

32、某建設單位支付工程最終結算款的時間應為2003年4月1日。由于建設單位逾期未予支付，故施工單位于2003年8月1日致函建設單位要求付款，但未得到任何答復。則施工單位請求人民法院保護其權利的訴訟時效期間屆滿的時間為（）。

A.2004年4月1日

B.2004年8月1日

C.2006年4月1日

D.2006年8月1日

【答案】：D

33、某施工企業專職安全員在對安全生產進行現場監督檢查時，發現安全隱患，可及時向（）報告。

A.施工企業負責人

B.建設安全主管部門

C.項目負責人和安全生產管理機構

D.縣級以上人民政府

【答案】：C

34、根據《民事訴訟法解釋》的規定，人民法院確定舉證期限，第二審普通程序案件不得少于()日。

A.5

B.10

C.15

D.30

【答案】：B

35、當事人不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者處理．應該()。

A.依法申請仲裁或者提起訴訟

B.依法申請行政復議

C.依法提起申訴

D.依法提起上訴

【答案】：A

36、《建設工程質量管理條例》規定，建設單位未取得施工許可證或者開工報告未經批準，擅自施工的，責令停止施工，限期改正，處()的罰款。

A.工程合同價款1％以上2％以下

B.工程合同價款2％以上4％以下

C.施工總成本1％以上2％以下

D.施工總成本5％以上10％以下

【答案】：A

37、某運輸合同約定貨到后付款。則在運輸過程中，承運人對托運人的財產擁有()。

A.占有權

B.留置權

C.收益權

D.抵押權

【答案】：A

38、建設工程施工合同應以()為合同履行地。

A.發包方住所地

B.合同簽訂地

C.施工行為地

D.承包方住所地

【答案】：C

39、根據《刑法》，建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的，對直接責任人員處()年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

A.2

B.3

C.4

D.5

【答案】：D

40、根據我國民法典律制度，關于抵押權實現的說法，錯誤的是()。

A.債務履行期屆滿抵押權人未受清償的，可以與抵押人協議以拍賣該抵押物所得價款受償

B.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同以登記生效的，按抵押登記的先后順序清償

C.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同自簽訂之日起生效的，若抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償

D.抵押物折價后，其價款超過債權數額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償

【答案】：D

41、某采石場將本應發給建筑公司的200t碎石發給了某路橋公司，但采石場向路橋公司要求返還時路橋公司要求采石場支付保管費用。針對這一法律事實，下列說法正確的是（）。

A.路橋公司與采石場之間沒有債權債務關系，不用返還

B.路橋公司因不當得利形成了債務關系，應當返還石料，并且無權要求支付保管費用

C.路橋公司的無因管理使建筑公司受益，應當由建筑公司支付保管費用

D.基于不當得利和無因管理，路橋公司應當返還石料并要求采石場支付保管費用

【答案】：D

42、甲公司和乙公司訂立了預制構件承攬合同,合問履行過半,甲公司突然通知乙公司解除合同,關于甲公司和乙公司權利的說法,正確的是()

A.經乙公司同意后甲公司方可解除合同

B.乙公司有權要求甲公司繼續履行合同

C.合同履行過半后,甲公司無權解除合同

D.甲公司有權隨時解除合同,但應當向乙公司賠償相應的損失

【答案】：D

43、A、B、C三家施工單位的資質等級依次為施工總承包二級、一級和特級。其中，A和C組成了聯合體，并在招標文件要求的截止日期之前提交了投標文件。下列行為不符合法律規定的有()。

A.A和C將聯合體協議一并提交給了招標人

B.A和C就中標項目向招標人承擔連帶責任

C.C又按照單獨承包的報價提交了一份投標文件

D.在資格預審前，B加入了A與C組成的聯合體

【答案】：C

44、下列關于建造師注冊的表述中，正確的是()。

A.取得建造師資格證書的人員，如果沒能在兩年內申請注冊，其資格證書將失效

B.申請初始注冊的人員，應受聘于一個相關單位

C.注冊建造師增加執業專業的，需辦理變更注冊

D.因工作需要，取得建造師資格證書的人員可申請在兩個單位注冊

【答案】：B

45、根據《節約能源法》的規定，以下關于建筑節能的表述，錯誤的是（）。

A.企業可以制定嚴于國家標準的企業節能標準

B.國家實行固定資產項目節能評估和審查制度

C.不符合強制性節能標準的項目不得開工建設

D.建筑工程的監理單位可以不遵守建筑節能標準

【答案】：D

46、關于工程承發包的說法，不正確的是()。

A.需要向原中標人采購工程，否則將影響施工的項目，可以邀請招標

B.兩階段招標的，第一階段投標人只提交技術建議

C.招標公告和公示信息可以在“中國招標投標公共服務平臺”發布

D.涉及國家安全、國家秘密的項目可以不招標

【答案】：A

47、項目生產安全事故應急預案應由（）編制并組織演練。

A.安全生產管理機構

B.專職安全生產管理人員

C.項目負責人

D.安全生產領導小組

【答案】：D

48、勞動者的下列情形中,用人單位可以隨時解除勞動合同的是（）。

A.在試用期后被證明不符合錄用條件

B.嚴重違反用人單位的規章制度

C.被起訴有大量欠債

D.經常生病不能從事崗位工作

【答案】：B

49、根據文物保護法，屬于受國家保護的文物的是()。

A.與歷史事件有關的建筑

B.具有歷史價值的石刻

C.古脊椎動物化石

D.古人類化石

【答案】：B

50、某建筑公司與某工程項目部簽訂了承包協議書，約定項目部對項目獨立經營，自負盈虧。但項目部不能獨立承擔民事責任，根本原因是（）。

A.沒有自己獨立的名稱

B.沒有固定的經營場所

C.不是獨立法人

D.沒有自己的組織機構

【答案】：C

51、下列情形屬于施工項目經理可以同時擔任兩個建設工程項目負責人的是（）。

A.兩個項目的發包人同意

B.項目其一的施工已經進入到工程竣工驗收階段

C.兩個項目屬于同一工程分期開發

D.項目其一因發包人拖欠工程款而停工達半年之久

【答案】：C

52、下列關于和解協議,說法不正確的是（）

A.具有強制約束力

B.不具有強制約束力

C.如果一方當事人不按照和解協議執行,另一方當事人不可以請求人民法院強制執行

D.如果一方當事人不按照和解協議執行,可以向法院提起訴訟,也可以根據仲裁協議申請仲裁

【答案】：A

53、某建筑工程施工中，由于現場監理工程師的錯誤導致甲施工單位的完成工作部分計入乙施工單位已完工程中，建設方依此而付款，則乙施工單位和建設方之間構成的是（）之債。

A.施工合同

B.無因管理

C.侵權行為

D.不當得利

【答案】：D

54、同專業的甲、乙、丙三家施工單位通過合同約定實行聯合承包。該三個施工單位的資質等級依次為施工總承包二級、一級和特級。根據相關法律規定，該聯合體應按照（）的資質等級許可范圍承攬工程。

A.甲施工企業

B.乙施工企業

C.丙施工企業

D.三家內部約定

【答案】：A

55、關于核驗施工許可證的說法，正確的是()。

A.中止施工經核驗符合條件期間，由于建設單位做好建設工程的維護管理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的，施工企業應當自中止之日起3個月內報發證機關核驗

C.中止施工滿6個月的，在建筑工程恢復施工前，應當報發證機關核驗施工許可證

D.經核驗不符合條件的，不允許其恢復施工，待條件具備后再申請核驗

【答案】：A

56、出賣人將標的物的權利憑證交給買受人，以替代標的物的現實交付，該種交付方式稱為()。

A.簡易交付

B.占有改定

C.指示交付

D.擬制交付

【答案】：D

57、關于轉代理的說法，正確的是（）。（2016）

A.法定代理人死亡后可以轉代理

B.復代理人和代理人均為被代理人選定

C.轉代理不成立的，代理人對自己所轉托的人負民事責任

D.為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的，可以不征被代理人的同意

【答案】：C

58、施工企業資質有效期屆滿，企業需要延續資質證書有效期的，應當在資質證書有效期屆滿（）日前，申請辦理資質延續手續。

A.15

B.30

C.60

D.90

【答案】：D

59、施工單位在簽訂施工合同的時候脅迫建設單位負責人，將工程合同金額上調500萬，后建設單位起訴至法院，法院判決撤銷該合同，則施工合同()之時起沒有法律約束力。

A.當事人發現可撤銷

B.訂立時

C.被撤銷時

D.當事人向法院提出撤銷合同請求

【答案】：B

60、關于工程總承包的說法，正確的是（）。2018真題

A.工程總承包企業經建設單位同意或根據合同約定，可以直接將工程項目的設計或者施工業務擇優分包給具有相應資質的企業

B.建沒單位選擇工程總承包企業必須依法招標

C.工程總承包評標應當采用綜合評估法，評審的主要因素包括工程總承包報價、項目管理組織方案、設計方案和工程業績等

D.工程總承包項目經理必須具備工程建設類注冊執業資格和高級工程師技術職稱

【答案】：A

61、用人單位違反《勞動法》規定解除或者終止勞動合同，勞動者不要求繼續履行勞動合同或者勞動合同已經不能繼續履行的，用人單位應當向勞動者支付賠償金，金額為（）。

A.5個月的月工資

B.10個月的月工資

C.經濟補償標準金額

D.經濟補償標準金額的2倍

【答案】：D

62、根據《環境噪聲污染防治法》規定，產生環境噪聲污染的企事業單位在拆除或者（）環境噪聲污染防治設施時，必須事先經所在地的縣級以上地方政府環境保護行政主管部門批準。

A.維修

B.檢測

C.閑置

D.使用

【答案】：C

63、關于評標規則的說法,正確的是()。2017

A.評標委員會成員的名單可在開標前予以公布

B.投標文件未經投標單位蓋章和負責人簽字的，評標委員會應當否決其投標

C.招標項目的標底應當在中標結果確定前公布

D.評標委員會確定的中標候選人至少3個,并標明順序

【答案】：B

64、仲裁庭調解達成協議的，調解書自()，即發生法律效力。

A.仲裁庭制作完成后

B.當事人簽收后

C.人民法院確認后

D.當事人簽字后

【答案】：B

65、《建設工程質量管理條例》規定，建設工程質量保修期限應當由（）。

A.法律直接規定

B.發包人與承包人自主決定

C.法律規定和發承包人雙方約定

D.發包人規定

【答案】：C

66、某人民法院終審判決，建設單位應于2006年6月1日前付清施工單位工程款。建設單位未履行判決。依照有關法律規定，施工單位申請執行的期限不得遲于()。

A.2006年9月1日

B.2006年12月1日

C.2007年3月1日

D.2007年6月1日

【答案】：B

67、某施工合同約定，工程通過竣工驗收后2個月內，結清所有工程款。2018真題2017年9月1日工程通過竣工驗收，但直到2017年9月20日施工企業將工程移交建設單位，之后建設單位一直未支付工程余款。2018真題2018年5月1日，施工企業將建設單位起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。2018真題則利息起算日為（）。2018真題

A.2017年9月21日

B.2017年11月21日

C.2018年5月2曰

D.2017年11月2日

【答案】：D

68、關于一級建造師變更注冊的說法，正確的是()。

A.變更注冊后，注冊有效期重新計算

B.因變更注冊申報不及時導致工程項目出現損失的，由注冊建造師承擔責任

C.變更注冊只能由原聘用企業申請

D.申請變更注冊應當提交工作調動申請

【答案】：D

69、某工程施工中某水泥廠為施工企業供應水泥，延遲交貨一周，延遲交貨導致施工企業每天損失0.4萬元，第一天晚上施工企業為減少損失，采取緊急措施共花費1萬元，使剩余6天共損失0.7萬元。則水泥廠因違約應向施工企業賠償的損失為（）。

A.1.1萬元

B.1.7萬元

C.2.1萬元

D.2.8萬元

【答案】：C

70、某建設項目為政府投資建設，申請施工許可證的主體可以是（）。

A.施工單位

B.行政主管部門

C.建設項目的使用單位

D.政府部門

【答案】：C

71、行政責任的承擔方式包括行政處罰和()。

A.行政處分

B.行政復議

C.行政訴訟

D.行政許可

【答案】：A

72、王某與某信用社簽訂一份貸款合同，信用社要求王某提供保證人。依照我國《民法典》規定，下列主體可以作為保證人的是()。

A.某大學教授

B.某企業財務科

C.某公立小學

D.某街道辦事處

【答案】：A

73、根據我國民法典律制度，關于抵押權實現的說法，錯誤的是（）。

A.債務履行期屆滿抵押權人未受清償的，可以與抵押人協議以拍賣該抵押物所得價款受償

B.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同以登記生效的，按抵押登記的先后順序清償。

C.同一財產向兩個以上債權人抵押，抵押合同自簽訂之日起生效的，若抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序清償

D.抵押物折價后，其價款超過債權數額的部分歸債務人所有，不足部分由債務人清償

【答案】：D

74、甲施工企業與乙水泥廠簽訂了水泥采購合同，并由丙公司作為該合同的保證人，擔保該施工企業按照合同約定支付貨款，但是擔保合同中并未約定擔保方式。水泥廠供貨后，甲施工企業遲遲不付款。那么，丙公司承擔保證責任的方式應為()。(2015真題)

A.一般保證

B.效力待定保證

C.連帶責任保證

D.無效保證

【答案】：A

75、關于定金的說法，正確的是（）。

A.收受定金的一方不履行約定的債務的，應當原數額返還定金

B.定金合同自合同訂立之日起生效

C.既約定違約金又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款

D.定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的10%

【答案】：C

76、某成片住宅小區建設單位去申請領取施工許可證，經建設行政主管部門審查發現存在下面幾種情形：(1)此時正處于施工招標過程的評標階段；(2)建設工期15個月，工程合同價為8000萬人民幣，目前到位資金2500萬元人民幣；(3)尚未簽訂委托監理合同；(4)沒有拆遷完畢。上述情況中，屬于不能頒發許可證的有()種情況。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

77、某施工單位在一起工程款糾紛的民事訴訟中，委托律師李某為其訴訟代理人。施工單位向人民法院出具的授權委托書中僅注明李某為“全權代理”，未列舉具體權限。根據有關法律規定，李某在訴訟過程中有權()。

A.進行和解

B.變更訴訟請求

C.提起上訴

D.提出管轄權異議

【答案】：D

78、施工總承包一級企業的凈資產應在（）億元以上。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

79、關于法人應當具備條件的說法，正確的是()。

A.須經有關機關批準

B.有技術負責人

C.承擔有限民事責任

D.應當有自己的名稱和組織機構

【答案】：D

80、下列各項中，關于仲裁過程中的證據提供、收集和應用，說法正確的是()。

A.證據的提供應由公安或者檢察部門負責

B.仲裁庭認為有必要收集的證據，經當事人同意，可以收集

C.仲裁庭對專門性問題認為需要鑒定的，可以交由當事人約定的鑒定部門鑒定，也可以由仲裁庭指定的鑒定部門鑒定

D.當事人認為需要的，可以向鑒定人直接提問

【答案】：C

81、關于生產安全事故應急救援的說法，不正確的有()。

A.生產經營單位應急預案分為綜合應急預案、專項應急預案

B.建筑施工單位，應當至少每半年組織1次生產安全事故應急救援預案演練

C.重要的應急資源發生重大變化的，應對預案進行修訂

D.實行施工總承包的，由總承包單位統一組織編制急救援預案，總包和分包各自建立應急救援組織或者配備應急救援人員，配備救援器材、設備，并定期組織演練

【答案】：A

82、甲與乙訂立了一份施工項目的材料采購合同，貨款為40萬元，乙向甲支付定金4萬元，如任何一方不履行合同應支付違約金6萬元。甲因將施工材料另賣他人而無法向乙完成交付，在乙提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請求是()。

A.請求甲支付違約金6萬元

B.請求甲支付違約金6萬元，同時請求返還支付的定金4萬元

C.請求甲雙倍返還定金8萬元

D.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元

【答案】：B

83、關于生產安全事故應急救援預案的說法，正確的是()。

A.參加應急預案評審的人員與所評審應急預案的生產經營單位有利害關系的，不用回避

B.生產經營單位申報應急預案備案，應當提交風險評估結果和應急資源調查清單

C.建筑施工企業應當每5年進行一次應急預案評估

D.生產經營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據本單位的事故預防重點，每一年至少組織一次現場處置方案演練

【答案】：B

84、根據《綠色施工導冊》，關于臨時用地指標和臨時用地保護的說法，正確的是()。2016

A.根據施工規模及現場條件等因素合力確定臨時設施的占地指標，臨時設施的占地面積應該按用地指標所需的一半面積設計

B.要求平面布置合理、緊湊，在滿足環境、職業健康與安全級文明施工要求的前提下盡可能減少廢棄地和死角，臨時設施占地面積有效利用率大于80%

C.應對深基坑施工方案進行優化，減少土方開挖和回填量，最大限度地減少對土地的擾動，保護周邊自然生態環境

D.利用和保護施工用地范圍內原有綠色植被，對于施工周期較短的現場，可按建筑永久綠化的要求，安排場地新建綠化

【答案】：C

85、建筑公司總經理王某將列入工程概算的安全施工措施費用挪作他用，導致工地因安全生產條件不符合國家規定造成6000萬元直接經濟損失，應當認定為()。

A.串通投標罪

B.工程重大安全事故罪

C.重大責任事故罪

D.重大勞動安全事故罪

【答案】：D

86、涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案應由（）組織專家進行論證、審查。

A.安全監督管理機構

B.施工單位

C.建設單位

D.監理單位

【答案】：B

87、對建設用地范圍內房屋及附屬物的征收，是（）取得所有權的方式之一。2018真題

A.建設單位

B.施工總承包方

C.個人

D.國家

【答案】：D

88、關于工程建設中民事責任承擔的說法，正確的是()。2017真題

A.發包人按照“折價返還”的規則支付工程價款應當按照當地市場價格

B.承擔民事責任的方式多樣，可以單獨適用，也可以合并適用

C.施工合同中承擔民事責任是行政處罰的前提

D.罰款是民事責任的承擔方式之一

【答案】：B

89、根據《建設工程質量管理條例》的規定，建設工程在保修范圍和保修期限內發生的下列質量缺陷中，應當由施工單位承擔保修責任的是（）。

A.因使用不當造成的質量缺陷

B.因用戶裝修引起的衛生間滲漏

C.一場大雨后散水局部下沉出現裂縫

D.地震導致的剪力墻裂縫

【答案】：C

90、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建筑公司的施工項目發生安全事故，應由（）向負有安全生產監管職責部門報告。

A.甲或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲和乙一起報告

【答案】：B

91、關于專利申請的說法，正確的是()。2014

A.兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的，專利權授予最先申請的人

B.職務發明創造申請專利的權利屬于發明人或設計人，申請被批準后，單位為專利權人

C.在中國沒有經常居所的外國人，在中國可以自行申請專利和辦理其他專利事務的

D.國務院專利行政部門收到專利申請文件之日為申請日，如果申請文件是郵寄的，以收到的郵戳日為申請日

【答案】：A

92、根據《安全生產許可證條例》，必須持特種作業操作證書上崗的人員是()。

A.項目經理

B.兼職安全員

C.建筑架子工

D.BIM系統操作員

【答案】：C

93、某建筑公司的試驗人員已經就進場的鋼筋進行了檢驗，則下面說法正確的是（）。

A.監理單位就不需要檢驗了

B.監理單位要進行平行檢驗

C.監理單位是否需要進行檢驗，要根據合同中對此是否有約定

D.監理單位是否需要進行檢驗，要根據建設單位是否有此要求

【答案】：B

94、被代理人因為向代理人授權不明確而給第三人造成的損失，應()

A.由被代理人向第三人承擔責任，代理人承擔連帶責任

B.由被代理人獨自向第三人承擔責任

C.由第三人自己承擔損失

D.由代理人獨自向第三人承擔責任

【答案】：A

95、下列憑證中,免納印花稅的是（）

A.財產租賃合同或者具有合同性質的憑證

B.加工承攬合同或者具有合同性質的憑證

C.營業賬簿

D.財產所有人將財產贈給社會福利單位所立的書據

【答案】：D

96、根據《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，屬于應當注銷安全生產許可證情形的是()。

A.建筑施工企業破產、倒閉、撤銷的

B.安全生產許可證頒發管理機關超越法定職權頒發安全生產許可證的

C.安全生產許可證頒發管理機關對不具備安全生產條件的建筑施工企業頒發安全生產許可證的

D.安全生產許可證頒發管理機關工作人員濫用職權、玩忽職守頒發安全生產許可證的

【答案】：A

97、某建設單位與施工單位簽訂趕工獎罰協議，雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據《中華人民共和國合同法》，該趕工獎罰協議為（）合同。

A.附期限

B.附條件

C.顯失公平

D.可變更、可撤銷

【答案】：B

98、某建設工程合同約定，建設單位應于工程驗收合格交付后2個月內支付工程款。2014年9月1日，該工程經驗收合格交付使用，但建設單位遲遲不予支付工程款。若施工單位通過訴訟解決此糾紛，則下列情形中，會導致訴訟時效中止的是（）。

A.2015年8月，施工單位所在地突發洪災，1個月后恢復生產

B.2017年6月，施工單位所在地發生強烈的地震，1個月后恢復生產

C.2017年7月，施工單位法定代表人生病住院，1個月后痊愈出院

D.2017年9月，施工單位向人民法院提起訴訟，但隨后撤訴

【答案】：B

99、根據《建設施工企業安全生產許可證管理規定》,已取得安全生產許可證的施企業發生重大安全事故所產生的法律后果是（）

A.暫扣安全生產許可證并限期整頓

B.責令停止生產,并處罰款

C.撤銷安全生產許可證

D.吊銷安全生產許可證

【答案】：A

100、對下列債權請求權提出訴訟時效抗辯的，法院予以支持的是（）。

A.支付存款本金及利息的請求權

B.支付國債本息的請求權

C.基于投資關系產生的繳付出資請求權

D.支付工程款請求權

【答案】：D

101、某工程于2003年3月15日通過竣工驗收，建設單位于3月31日辦理了竣工驗收備案手續。按照我國《建設工程質量管理條例》規定，該工程外墻面防滲漏的最低保修期限截止日期是（）。

A.2005年3月15日

B.2005年3月31日

C.2008年3月15日

D.2008年3月31日

【答案】：C

102、安全生產許可證的有效期為()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

103、關于建設工程返修中法律責任的說法,正確的是（）。

A.因施工企業原因造成的質量問題,施工企業應當負責返修并承擔費用

B.已發現的工程質量缺陷,由缺陷責任方修復

C.嚴重工程質量問題相關責任單位已被撤銷的,不可追究項目負責人的責任

D.建設工程返修的質量問題僅指竣工驗收時發現的質量問題

【答案】：A

104、在一般情況下，生產安全事故現場有關人員應當先向()報告事故。

A.安全生產監督管理部門

B.本級人民政府建設行政主管部門

C.本單位負責人

D.負有安全生產監督管理職責的有關部門

【答案】：C

105、A水泥場將應該發給B建筑公司的2000t水泥發給了C路橋公司，3日后，A水泥場向C路橋公司索取這批水泥。所產生的債權債務關系是（）。

A.不當得利之債

B.侵權之債

C.無因管理之債

D.合同之債

【答案】：A

106、根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》，因保修人未及時履行保修義務，導致建筑物損毀或者造成人身、財產損害的，()應當承擔賠償責任。

A.保修人

B.建筑物所有人

C.發包人

D.保修人與過錯方

【答案】：A

107、某鋼筋工張某在作業時不慎將手軋斷，在項目經理的調解下，張某與雇主達成協議，雇主一次性支付給張某1萬元作為補償，張某放棄訴訟權利。事后，張某反悔，其正確的做法是（）。

A.張某向法院起訴認定該協議無效

B.該協議已經生效

C.張某可向法院起訴請求賠償

D.張某可請求法院就該協議強制執行

【答案】：C

108、發包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息,后雙方因墊資返還發生糾紛訴至法院。關于該墊資的說法,正確的是

A.法律規定棼止墊資,雙方約定的墊資條款無效

B.發包人應返還承包人墊資,但可以不支付利息

C.雙方約定的墊資條款有效,發包人應返還承包人墊資并支付利息

D.墊資違反相關規定,應予以沒收

【答案】：B

109、甲水泥廠因無力支付建廠賒購鋼材的貨款，遂向乙鋼材廠提供一批水泥用來抵賬。后乙將該批水泥出售給丙施工單位，則關于該水泥買賣合同的效力，下列說法正確的是（）。

A.有效

B.因乙超越經營范圍而無效

C.因乙超越經營范圍而效力待定

D.因乙超越經營范圍而可撤銷

【答案】：A

110、根據《建設工程安全生產管理條例》，不屬于施工總承包單位應承擔的生產責任的是()。2017真題

A.統一組織編制建設工程生產安全事故

B.負責向有關部門上報施工生產安全事故

C.自行完成建設工程主體結構的施工

D.施工總承包單位與分包單位間約定責任與法定責任相抵觸時，以約定責任為準

【答案】：D

111、乙公司將甲承包商訂購的材料交由丙公司運送,約定運費由甲支付。運輸途中遭遇山洪,全部材料被毀。關于此損失的責任承擔,下列說法中正確的是（）。

A.內可要求甲支付運費

B.甲可要求乙賠償損失

C.乙可要求丙賠償損失

D.材料損失由甲承擔

【答案】：D

112、甲施工企業與乙公司訂立鋼材加工合同，后因供電局無故斷電，乙公司無法按時完全成生產任務致使交貨延遲，給甲施工企業造成了損失。關于該案責任承擔的說法，正確的是()。

A.供電局向甲施工企業承擔責任

B.供電局與乙公司向甲施工企業承擔連帶責任

C.乙公司可以要求供電局向甲施工企業承擔責任

D.乙公司向甲施工企業承擔責任

【答案】：D

113、依法為建設工程辦理質量監督手續，是（）的法定義務。

A.建設單位

B.施工單位

C.監理單位

D.質量監督機構

【答案】：A

114、建設工程合理使用年限是指從()之日起，工程的地基基礎、主體結構能保證在正常情況下安全使用的年限。

A.施工許可證辦理

B.預驗收合格

C.工程竣工驗收合格

D.質保期結束

【答案】：C

115、甲公司將其塔式起重機租給乙公司使用，乙公司卻將該塔式起重機賣給丙公司。依據我國《民法典》的規定，乙公司與丙公司的塔式起重械買賣合同屬于()合同。

A.無效

B.可撤銷

C.效力待定

D.可變更

【答案】：C

116、根據《建設工程安全生產管理條例》,應當建立應急救援組織或者配備應急救援人員,配備必要的應急救援器材、設備,進行經常性維護保養,保證正常運轉,并定期組織演練的是（）

A.建設單位

B.監理單位

C.設計單位

D.施工單位

【答案】：D

117、根據《安全生產事故報告和調查處理條例》，建筑工地事故發生后，事故現場有關人員應當立即向()報告。

A.業主單位負責人

B.事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門

C.事故發生地省級以上人民政府安全生產監督管理部門

D.本單位負責人

【答案】：D

118、根據《住房城鄉建設部辦公廳關于進一步加強危險性較大的分部分項工程安全管理的通知》,超過一定規模的危險性較大工程施工,施工企業負責人應當（）。

A.組織單位驗收

B.帶班檢查

C.委派人員監督

D.制定安仝施工措施

【答案】：B

119、在施工監理過程中，工程監理單位發現存在重大安全事故隱患，要求施工單位停工整改，而施工單位拒不整改或者不停止施工，監理單位應當（）。

A.繼續要求施工單位整改

B.要求施工單位停工

C.及時向有關管理部門報告

D.協助施工單位消除隱患

【答案】：C

120、《招標投標法》規定，評標由招標人依法組建的評標委員會負責，下列對于評標委員的說法，正確的是()。

A.某投標人主要負責人的親戚是評標委員會的專家

B.接受投標人主動提出的澄清、說明

C.評標委員會成員人數為5人以上的單數，其中技術、經濟的專家不得少于成員總數的三分之一

D.評標委員會的名單在中標結果確定前應當保密

【答案】：D

121、關于確定中標人，說法正確的是（）。

A.中標人應當是能夠最大限度滿足招標文件規定的各項綜合評價標準，并且經評審的投標價格最低的人

B.第一中標候選人違法行為影響中標結果的，招標人應當重新招標

C.第一中標候選人財務狀況有較大變化，可能影響履約能力的，招標人可以在發出中標通知后重做審查確認

D.招標人確定中標人后，應當在15日內報告招投標行政監督管理部門，不能直接發出中標通知書

【答案】：D

122、以下屬于用益物權的是（）。

A.地役權

B.抵押權

C.質權

D.留置權

【答案】：A

123、某高層住宅工程結構設計合理使用年限為50年。屋面防水為一級，設計使用年限15年，工程于2012年9月5日竣工驗收合格并交付使用，施工單位出具的質量保修書中有下列內容，其中不符合法律法規要求的有（）。

A.基礎工程的保修期限為50年

B.房屋防水工程的保修期限為5年

C.供熱系統的保修期限為自2012年采暖期起，到2013年采暖期結束日止

D.電氣管線、給水排水管道、裝修工程的保修期限為1年

【答案】：D

124、關于建設工程質量保修違法行為應承擔的法律責任的說法，正確的是()。

A.施工單位不履行保修義務或者拖延履行保修義務的，責令改正，處10萬元以上30萬元以下的罰款

B.缺陷責任期內，由承包人原因造成的缺陷，承包人負責維修并承擔相應費用后，可免除對工程的一般損失賠償責任

C.缺陷責任期內，由承包人原因造成的缺陷，承包人應負責維修，并承擔鑒定及維修費用

D.建筑業企業申請資質升級、資質增項，在申請之日起半年內，未依法履行保修義務或拖延履行的并造成嚴重后果的，資質許可機關不予批準其申請

【答案】：C

125、關于工程總承包的說法，正確的是()。

A.采購-施工總承包（P-C）是指工程總承包企業按照合同約定，承擔工程項目采購和施工，并對承包工程的采購和施工的質量、安全、工期、造價負責

B.工程總承包是指發包人將全部施工任務發包給具有工程總承包資質的企由該企業按照合同的約定向建設單位負責，承包完成施工任務

C.設計采購施工總承包（EPC）是指工程總承包企業按照合同約定，承擔工程項目設計和施工，并對承包工程的設計和施工的質量、安全、工期、造價負責

D.交鑰匙總承包的施工必須由總承包企業自行完成

【答案】：A

126、在《工程建設施工企業質量管理規范》GB／T50430-2007中，其中GB／T符號表示此規范為（）。

A.強制性國家標準

B.推薦性國家標準

C.強制性行業標準

D.推薦性行業標準

【答案】：B

127、關于建設工程未經竣T驗收而發包人擅自使用的質量責任的說法,正確的是（）。

A.承包人沒有義務進行修復或返修

B.凡不符合合同約定或者驗收規范的工程質量問題,承包人應當承擔責任

C.發包人以使用部分質量不符合約定為由主張權利的,應予支持

D.承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任

【答案】：D

128、承包人在施工中遇到暴雨襲擊，導致工程停工，同時發生各項費用損失，按照不可抗力索賠處理原則，下列（）費用，發包人不予賠償。

A.被沖壞已施工的基礎工程

B.停工期間設備閑置

C.清理現場，恢復施工

D.被沖壞的現場臨時道路恢復

【答案】：B

129、某施工單位在土方挖掘施工作業過程中，發現了近代古墓葬，但考慮到發掘會影響工程正常工期，因此沒有向文物主管部門報告，造成部分文物損害，則應對施工單位采取的處罰措施是（）。

A.處以罰款

B.吊銷資質證書

C.追究項目經理刑事責任

D.要求恢復文物原狀

【答案】：A

130、關于建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的說法，正確的是()。

A.經過勘察、設計單位鑒定后，必須在設計文件中重新界定使用期

B.建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的，產權所有人應當委托原勘察、設計單位鑒定

C.根據鑒定結果采取加固、維修等措施的，需經原施工企業進行加、維修和補強

D.不經鑒定、加固等而違法繼續使用造成損失的，由產權所有人和原施工企業承擔連帶責任

【答案】：A

131、施工現場發生安全事故，施工單位應采取的措施不包括（）。

A.立即如實上報事故

B.立即啟動事故應急預案，組織搶救

C.立即妥善保護事故現場及相關證據

D.立即組織事故調查

【答案】：D

132、總承包單位甲公司經建設單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該分包工程出現了施工質量問題，建設單位要求乙賠償。下列責任賠償的說法中，能夠成立的是()。

A.乙與建設單位無直接合同關系，建設單位應要求甲賠償

B.若甲已全部賠償建設單位損失，則建設單位無權再向乙要求賠償

C.該質量問題是乙造成的，與甲無關

D.對該質量問題乙與甲負有同等責任，乙僅承擔賠償的50%

【答案】：B

133、對于暫時不能開工的建設用地，建設單位應當對裸露地面進行覆蓋；超過()的，應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋。

A.1個月

B.2個月

C.3個月

D.6個月

【答案】：C

134、關于一級建造師執業范圍的說法，正確的是()。2014

A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程項目負責人，所有項目均為小型工程施工項目的除外

B.注冊建造師擔任施工項目負責人，在其承建的建設工程項目竣工驗收或移交項目手續辦結前，經受聘企業同意的，可以再變更注冊至另一家企業

C.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，若發包方與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的，可以更換施工項目負責人

D.工程所在地省級建設主管部分和有關部門可以根據本地的實際情況設置跨地區承攬工程項目置業準入條件

【答案】：C

135、下列關于工程質量檢測單位的說法,錯誤的是()。

A.質量檢測業務由工程項目施工單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測

B.檢測機構應當建立檔案管理制度,并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬

C.檢測報告經檢測人員簽字、檢測機構法定代表人或者其授權的簽字人簽署,并加蓋檢測機構公章或者檢測專用章后方可生效

D.檢測人員不得同時受聘于兩個或者兩個以上的檢測機構

【答案】：A

136、甲施工企業為能在市政府辦公樓項目中中標，以投資考察的名義，安排市主管領導及家人赴歐洲旅游，并在國外為其購買了貴重的紀念品，共花費人民幣近50萬元。甲已構成行賄罪，人民法院應當()。

A.僅對甲單位進行刑事處罰

B.僅對甲單位直接負責人進行刑事處罰

C.對甲單位或直接負責人進行刑事處罰

D.對甲單位和直接責任人分別進行刑事處罰

【答案】：D

137、按照《建筑市場誠信行為信息管理辦法》及相關法規的規定，下列建筑市場誠信行為公布內容和范圍的表述中，不正確的是()。

A.屬于《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》范圍的不良行為記錄，應當在當地和全國公布

B.通過與工商、銀行等部門的信用共享獲取的不良行為記錄，統一公布

C.國務院有關行政主管部門和省級人民政府有關行政主管部門應自招標投標違法行為行政處理決定作出之日起20個工作日內對外進行記錄公告

D.招標投標違法行為記錄的公告不得涉及商業秘密和個人隱私

【答案】：D

138、工程建設國家標準、行業標準均可分為()和推薦性標準。（2012）

A.一般性標準

B.特殊性標準

C.建議性標準

D.強制性標準

【答案】：D

139、關于建筑工程中止和恢復施工的說法,正確的是（）

A.建筑工程可以無任何理由而中止

B.建筑工程中止施工的,應當提前1個月向發證機關報告

C.建筑工程中止施工后,應當做好建筑工程的維護管理工作

D.建筑工程恢復施工之日起1個月內,應當向發證機關報告

【答案】：C

140、關于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是()。

A.不良行為記錄信息公布期限一般為6個月至3年

B.良好行為記錄信息公布期限一般為6個月

C.招標投標違法行為記錄公告期限為1年

D.依法限制招標投標當事人資質公告期限為3個月

【答案】：A

141、下列選項中，屬于擔保物權的是（）。

A.抵押權

B.地役權

C.處分權

D.用益物權

【答案】：A

142、延付或者拒付租金的訴訟時效期間為()年。

A.1

B.2

C.4

D.20

【答案】：A

143、施工單位在施工中未采取專項保護措施，給毗鄰建筑物造成損害。建設行政主管部門不能給予的處罰是（）。

A.責令停業

B.罰款

C.責令限期改正

D.吊銷營業執照

【答案】：D

144、某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。建設單位在申請領取施工許可證時，應當到位的建設資金原則上不得少于()萬元。

A.100

B.200

C.1000

D.600

【答案】：D

145、下例關于施工現場消防安全說法錯誤的有()。

A.公共建筑在營業使用期間不得進行外保溫材料施工作業

B.嚴格分離用火用焊作業與保溫施工作業

C.國家、省級重點工程施工現場應當每日防火巡查

D.施工單位要建立施工現場的消防組織，制定預案，并至少每年組織一次演練

【答案】：D

146、關于投標文件撤回和撤銷的說法，正確的是()。

A.投標人可以選擇電話或書面方式通知招標人撤回投標文件

B.招標人收取的投標保證金，應當自收到投標人撤回通知之日起10日內退還

C.投標截止時間后投標人撤銷投標文件的，招標人應當退還投標保證金

D.投標人撤回已提交的投標文件，應當在投標截止時間前通知招標人

【答案】：D

147、農戶對宅基地上的附著物享有所有權，有()的權利，不受他人侵犯。

A.買賣和抵押的權利

B.租賃和抵押的權利

C.買賣和租賃的權利

D.買賣、租賃和抵押的權利

【答案】：C

148、在買賣合同中中,出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物,除當事人另有約定的以外,毀損、滅失的風險自（）時起由買受人承擔。

A.合同成立

B.標的物交付

C.合同生效

D.支付貨款

【答案】：A

149、某建設工程施工合同約定工程開工竣工日期分別為2013年3月1日和2014年10月1日,2014年10月20日工程實際竣工。由于發包人未按約定支付工程款,承包人與行使工程價款優先受償權,其最遲必須在（）前行使

A.2013年9月1

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

150、根據《建設工程質量管理條例》，工程質量必須實行()監督管理。（2013）

A.企業

B.政府

C.社會

D.行業

【答案】：B

151、在施工監理過程中，工程監理單位發現存在重大安全事故隱惠，要求施工單位停工整改，而施工單位拒不整改或者不停止施工，監理單位應當()

A.繼續要求施工單位整改

B.要求施工單位停工

C.及時向有關主管部門報告

D.協助施工單位消除隱患

【答案】：C

152、2011年8月10日，某施工單位與建材商簽訂了一份買賣合同，約定將工程完工后剩余的石材以10萬元的價格賣給建材商，合同履行地為施工單位所在地。2011年8月18日，建材商依約交付1萬元定金。2011年8月21日，施工單位為建材商代為托運。2011年8月25日，建材商收到貨物，但并沒有按照約定在貨到時付款。該定金合同的生效日期為（）。

A.8月10日

B.8月18日

C.8月21日

D.8月25日

【答案】：B

153、下列屬于可撤銷合同的是()。

A.因重大誤解訂立的合同

B.以合法形式掩蓋非法目的的合同

C.惡意串通，損害他人利益的合同

D.無權代理簽訂的合同

【答案】：A

154、我國《建設工程安全生產管理條例》規定，分包單位應當服從總承包單位的安全生產管理，分包單位不服從管理導致生產安全事故的，（）。

A.由總承包單位承擔主要責任

B.由分包單位承擔主要責任

C.由總承包單位和分包單位共同承擔主要責任

D.由分包單位承擔責任，總承包單位不承擔責任

【答案】：B

155、李某在甲公司工作過程中，由于甲公司拖欠其工程款，李某向勞動仲裁委員會提起仲裁，下列說法正確的是()。

A.李某和甲公司未達成仲裁協議，不能提起仲裁

B.距離甲公司拖欠李某工資已經有兩年，李某的仲裁時效期間已終止

C.若李某從甲公司離職，則自李某離職時起受到仲裁時效期間的限制

D.若勞動仲裁委員會作出仲裁后，李某不服，其不能提起訴訟

【答案】：C

156、對于因故中止施工的，()應當按照規定的時限向發證機關報告，并按照規定做好建設工程的維護管理工作，以防止建設工程在中止施工期間遭受不必要的損失，保證在恢復施工時可以盡快啟動。

A.建設單位

B.施工單位

C.設計單位

D.總監理工程師

【答案】：A

157、根據《工程建設項目施工招標投標辦法》，不屬于施工招標文件內容的是（）。

A.投標人須知

B.技術條款

C.施工組織設計

D.合同主要條款

【答案】：C

158、關于代理的說法，正確的是()。

A.作為被代理人的法人終止，委托代理終止

B.代理涉及被代理人和代理人兩方當事人

C.民事法律行為的委托代理必須采用書面形式

D.代理人明知被委托代理的事項違法仍進行代理的，代理人承擔全部民事責任

【答案】：A

159、下列關于法的效力層級，說法錯誤的是()。

A.法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致,不能確定如何適用時,由全國人民代表大會常務委員會裁決

B.行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致,不能確定如何適用時,由國務院裁決

C.不同機關制定的法，新的規定與舊的規定不一致，適用新的規定

D.部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致時,由國務院裁決

【答案】：C

160、張某與某建筑公司簽訂了一份為期3年的勞動合同并約定了1個月的試用期，試用期間張某的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的（），并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。

A.50%

B.60%

C.70%

D.80%

【答案】：D

161、根據合同約定，2018年1月1日業主應向承包商支付工程款，但卻未支付。2020年7月1日至8月1日，當地發生了地震，導致承包商不能行使請求權。則下列關于訴訟時效的說法中，正確的是()。

A.2020年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止

B.2020年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷

C.2018年1月1日訴訟時效中止

D.2020年1月1日之后超出訴訟時效

【答案】：A

162、某建筑公司制定的生產安全事故現場處置方案，按規定應（）至少組織一次演練。

A.每年

B.每半年

C.每季度

D.每月

【答案】：B

163、建設工程施工合同無效，承包人請求支付工程價款的（）。

A.建設工程經竣工驗收合格，應予支持

B.建設工程經竣工驗收不合格，應予支持

C.發包人以合同無效為由不支付工程款的，應予支持

D.發包人請求承包人承擔修復費用的，不予支持

【答案】：A

164、建造師因工作調動與原聘用單位解除了勞動關系，其注冊證書應當()。

A.注銷注冊或變更注冊

B.被吊銷

C.被撤銷

D.延續有效

【答案】：A

165、下列安全事故中，屬于重大事故的是()。

A.死亡20人，直接經濟損失1000萬

B.重傷30人，直接經濟損失2000萬

C.死亡50人，直接經濟損失8000萬

D.重傷9人，直接經濟損失900萬

【答案】：A

166、下列標準屬于強制性國家標準的有()

A.工程建設通用的信息技術標準

B.工程建設通用的環境保護標準

C.工程建設重要的行業專用的試驗標準

D.工程建設通用的試驗標準

【答案】：B

167、關于法人的說法，正確的是()。2016

A.法人分為企業法人和行政法人

B.企業法人合并、分立的，應當向登記機關辦理登記并公告

C.有獨立經費的機關法人從批準之日取得法人資格

D.具有法人條件的事業單位經核準登記取得法人資格

【答案】：B

168、根據民法典，可以質押的財產是()。

A.耕地使用權

B.建筑物

C.生產設備

D.土地所有權

【答案】：C

169、某市安裝工程公司與在公司工作了15年的王某解除合同并進行經濟補償，王某月工資8000元，該市上年度職工月平均工資2000元。下列關于王某的經濟補償說法正確的是（）。

A.安安公司應當按照王某經濟補償12萬元

B.安安公司應當給予王某3萬元經濟補償

C.安安公司應當給予王某9萬元經濟補償

D.安安公司應當給予王某7.2萬元經濟補償

【答案】：D

170、勞動者連續工作（）年以上的，應享受帶薪年休假。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：A

171、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業請求法院判決建設單位返還墊資及利息時，根據相關法律規定可以預見的判決結果是()

A.返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息

B.認定墊資違法，利息予以沒收

C.返還墊資但不支付利息

D.返還墊資并雙倍支付利息

【答案】：C

172、下列從事生產活動的企業中，不屬于必須取得安全生產許可證的是()。

A.食品加工生產企業

B.建筑施工企業

C.煙花爆竹生產企業

D.礦業企業

【答案】：A

173、根據《民法典》，關于融資租賃合同的說法，正確的是()。

A.出租人應當履行占有租賃物期間的維修義務

B.融資租賃合同屬于涉及三方當事人的合同

C.出賣人和出租人可以變更買賣合同中與承租人有關的內容，無須經過承租人的同意

D.承租人破產的，租賃物不屬于破產財產

E.承租人占有租賃物期間，因租賃物造成第三人的人身傷害或者財產損害的，出租人不承擔

【答案】：B

174、根據《建設工程質量管理條例》的規定，（）在領取施工許可證或者開工報告前，應當按照國家有關規定辦理工程質量監督手續。

A.建設單位

B.施工單位

C.監理單位

D.政府工程質量監督機構

【答案】：A

175、關于物權特征的說法，正確的是()。2014

A.物權是一種支配權，需要義務人的行為配合

B.物權是一種財產權，直接體現為財產利益的權利

C.物權是一種相對權，用以對抗特定的相對人

D.物權是不具有排他性的權利，同一物上可以存在幾個物權

【答案】：B

176、企業在生產許可證有效期內，嚴格遵守有關生產的法律法規，未發生死亡事故的，生產許可有效期屆滿時，經原生產許可證頒發管理機關同意，不再審查，生產許可證有效期延期()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：C

177、在城市規劃區內以劃撥方式提供國有土地使用權的建設工程，建設單位在依法辦理用地批準手續前，必須先取得該工程()。

A.國有土地使用權出讓合同

B.建設工程規劃許可證

C.拆遷許可證

D.建設用地規劃許可證

【答案】：D

178、下列情形中，需要由全國人民代表大會常務委員會裁決的是()。

A.法律之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用

B.行政法規之間對同一事項的新的一般規定與舊的特別規定不一致，不能確定如何適用

C.地方性法規與部門規章之間對同一事項的規定不一致，不能確定如何適用

D.部門規章之間對同一事項的規定不一致，不能確定如何適用

【答案】：A

179、（2020年真題）施工總承包單位和分包單位對分包工程安全生產承擔的責任是（）。

A.獨立責任

B.按份責任

C.補充責任

D.連帶責任

【答案】：D

180、關于施工合同單方解除的說法，正確的是()。

A.合同約定的期限內承包人沒有完工，發包人可以單方解除

B.承包人將承包的工程轉包，發包人可以單方解除

C.發包人未按約定支付工程價款，承包人可以單方解除

D.承包人已經完工的建設工程質量不合格，發包人可以單方解除

【答案】：B

181、某公司交付一定使用費取得了一地塊的建設用地使用權進行商品住宅開發，就該事件，判斷錯誤的是()。

A.該地塊的土地所有權一定歸國家所有，不可能是農民集體所有

B.該公司取得建設用地使用權的方式為出讓

C.如該公司缺乏資金，將該地塊的建設用地使用權抵押貸款，附著于該地塊的建筑物、構筑物、附屬設施可以分開抵押

D.如該公司在3年后無力開發，將項目轉讓給另一公司，則雙方約定的建設用地使用權年限不得超過剩余期限

【答案】：C

182、根據2018年1月新實施的《民法典》，關于民事訴訟時效，以下說法正確的是()。

A.當事人超過訴訟時效起訴的，法院應當受理

B.當事人可以通過協議改變訴訟時效

C.在訴訟時效期間屆滿最后6個月，因不可抗力不能行使請求權的，訴訟時效中斷

D.人民法院在審理案件時，可以主動向當事人釋明訴訟時效

【答案】：A

183、關于竣工結算文件編審的說法,正確的是（）。

A.實行總承包的工程,由具體承包人編制,由發包人直接審查

B.政府投資項目,由所在地城鄉規劃主管部門審查

C.建設項目竣工總結算由總承包人編制,發包人需直接審查,不可委托工程造價咨詢機構進行審查

D.單位工程竣工結算由承包人編制,發包人審查

【答案】：D

184、關于建設單位安全責任的說法，正確的是()。

A.建設單位可根據自身需要提出低于強制性標準規定的要求

B.建設單位有權壓縮合同約定的工期

C.建設單位可將拆除工程發包給任何施工企業

D.建設單位應當根據工程需要向施工企業提供施工現場相鄰建筑物的相關資料

【答案】：D

185、承、發包雙方在施工合同中約定，雙方在履行合同過程中所發生的爭議，均提交上海的仲裁委員會仲裁(注，上海地區有兩家仲裁委員會)。那么，下列說法中正確的是（）。

A.該約定意思表示明確，有效

B.當事人可以協議選擇位于上海的其中一家仲裁機構申請仲裁

C.由于該約定對于仲裁委員會的選擇不是唯一的，因而無效

D.當事人可以申請仲裁，也可以提起訴訟

【答案】：B

186、某建設單位希望將總部大樓建成標志性建筑，于是向全社會征集設計方案，并聲明如果方案被采納獎勵設計者人民幣30萬元。在對眾多稿件的評審后，建設單位并沒有發現滿意的方案，于是委托工程師甲在綜合乙和丙二人設計稿的基礎上進行改進，完成了設計稿，并且支付給甲20萬元報酬。該建設單位的行為（）。

A.侵犯了乙和丙的著作權

B.侵犯了乙和丙的專利權

C.侵犯了乙和丙的商標權

D.沒有侵犯乙和丙的任何權利

【答案】：A

187、我國施工單位承攬工程或從事建筑施工活動的范圍，取決于它的()。

A.資質等級

B.注冊所在地

C.專業技術

D.市場分布

【答案】：A

188、李某日工資200元，按規定向公司提出休帶薪年假5天。因工作需要未獲批準。如李某同意不跨年度帶薪年假，則公司應額外支付李某（）元年假工資。

A.500

B.1000

C.1500

D.2000

【答案】：D

189、甲公司采購員李某被開除后，心里不滿，用蓋有甲公司公章的空白合同書與乙公司訂立一份建材購銷合同。乙公司并不知情，并按時將貨物送至甲公司所在地。甲公司拒絕接收，引起糾紛。關于該案代理與合同效力的說法，正確的是()。

A.李某的行為為無權代理，合同無效

B.李某的行為為表見代理，合同無效，貨款李某承擔

C.李某的行為為表見代理，合同有效

D.李某的行為為表見代理，合同有效，貨款李某承擔