設備監理師之設備監理合同強化訓練整理A卷附答案

單選題（共100題）1、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規定的支付時間內收到付款，有權向業主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C2、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，給承包商在履約過程中可能造成的人員傷亡或物質財產損失辦理責任險時，保險的有效期的終止日是()。A.工程竣工之日B.竣工時間屆滿之日C.簽發接收證書日D.簽發履約證書日【答案】D3、2006年5月10日，甲公司向乙公司發出要約，要約中說明乙公司在5月16日前答復有效。甲公司發出要約后后悔，遂于5月11日發出取消要約的通知。要約于5月12日到達乙公司，取消要約的通知于5月13日到達乙公司。乙公司于5月14日做出承諾，該承諾于5月15日到達甲公司。根據題義，下列表述正確的是()。A.要約被撤銷B.承諾生效C.要約失效D.要約被撤回【答案】A4、給付定金的一方不履行約定債務的，無權要求返還定金，接受定金的一方不履行約定債務的，應當()。A.返還定金B.抵作合同價款C.雙倍返還定金D.繼續履行合同【答案】C5、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B6、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質量C.封存的樣品及其法律規定D.封存的樣品及其品質擔?！敬鸢浮緽7、因業主提前占用部分工程導致承包商增加費用時，承包商根據索賠程序提出了要求，()應對補償金額作出公正的決定。A.業主B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】C8、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標委員行賄中標D.承包人將主體結構的施工進行分包【答案】D9、發包方與承包方簽訂設備工程合同后，發包方與承包方形成的法律關系是()。A.物權關系B.雇傭關系C.債權關系D.產權關系【答案】C10、在生產安全事故中受到傷害的從業人員，除依法享有工傷社會保險外，還依法有權向()提出賠償要求。A.本單位安全生產管理人員B.政府安全生產監管部門C.本單位D.本單位上級主管部門【答案】C11、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據的是()。A.設計文件B.業主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B12、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A13、根據《合同法》規定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權人喪失民事行為能力未確定監護人的B.債權人下落不明的C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權人主張提存的【答案】D14、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D15、設備工程合同管理的根本任務是()。A.設備工程合同的簽訂、履行、保修B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝C.設備工程合同質量、進度、投資控制D.與業主簽訂委托監理合同【答案】C16、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業主B.設備監理工程師C.設計人D.承包人【答案】A17、基于現場保安，負責阻止未經授權的人員進入現場的是()。A.工程師B.承包商C.業主D.保安公司【答案】B18、根據業主要求中的規定，對業主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C19、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發現后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監理工程師C.本單位負責人D.總監理工程師【答案】C20、設備工程合同履行過程中合同調整的技術措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調整合同計劃【答案】B21、承包商應按照()，為業主人員提供必要的設施。A.業主要求中的規定B.投標書附錄的規定C.工程師的指示D.業主人員的需要【答案】A22、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A23、下列選項中，屬于合同收尾階段工作內容的是()。A.修補質量缺陷B.結算預付款C.設計交底D.裁決合同爭端【答案】A24、保險合同是()約定保險權利義務關系的協議。A.投保人與被保險人B.投保人與受益人C.投保人與保險人D.保險人與被保險人【答案】C25、出賣人出賣交由承運人運輸的在途中的設備，毀損、滅失的風險自()起由買受人承擔。A.自該設備運抵目的地時B.自該設備買賣合同生效時C.自該設備買賣合同成立時D.自該設備交付買受人時【答案】C26、FIDIC新黃皮書規定，工程師簽發履約證書的期限是()的28天內。A.通過竣工試驗后B.完成缺陷修補工作后C.缺陷通知期期滿后D.承包商提交最終報表前【答案】C27、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數量以及每類施工設備的數量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C28、設備工程合同生效后，設備工程合同的變更，()。A.不能出自于業主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監理工程師的建議D.既可以出自于業主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D29、業主談判的目的不包括()。A.宣傳自己的優勢B.了解報價的構成C.討論并共同確認某些局部變更D.將過去的雙方業已達成的協議進一步確認和具體化【答案】A30、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A31、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B32、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發授權委托書時B.業主和承包商收到授權委托書副本時C.工程師向助手簽發授權委托書后第14天D.業主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】B33、買受人在合同內錯填到貨地點或接貨人，導致出賣人送貨或代運過程中不能順利交接貨物，所產生的后果由()承擔。A.出賣人B.承運人C.買受人D.出賣人與買受人【答案】C34、根據《產品質量法》的規定，以下說法正確的是()。A.產品責任的訴訟時效期間為1年B.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品最初使用之日起滿5年喪失C.產品只要在明示的安全使用期內因存在缺陷造成損害，生產者和銷售者都應承擔產品責任D.因產品缺陷造成損害的賠償請求權，自造成損害的缺陷產品交付最初消費者之日起滿20年喪失【答案】C35、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D36、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規則。A.國際商會B.中國商會C.中國國際經濟貿易仲裁委員會D.FIDIC【答案】A37、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉讓給丙兩套重要設備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉讓設備的行為D.變更甲轉讓設備的價格【答案】C38、某工程雙方按口頭協議委托的施工任務，但雙方一直沒有簽訂書面合同。在施工任務完成后由于發包人拖欠工程款而發生糾紛，此時應當認定()。A.尚無合同關系B.合同沒有成立C.合同已經成立D.由于法律規定建設工程合同應當采用書面形式，故發包人不承擔責任【答案】C39、某設備工程合同履行期間，業主基于自身利益的考慮而終止合同。業主3月1日發出的終止合同通知于次日到達承包商、業主于3月10日退還履約保證，則該合同終止生效的時間是()。A.3月2日B.3月10日C.3月30日D.4月7日【答案】D40、設備工程合同履行過程中合同調整的技術措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調整合同計劃【答案】B41、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D42、根據《合同法》的規定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】C43、根據《民事訴訟法》，證據必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關聯性D.真實性、關聯性、公正性【答案】C44、出賣人出賣交由承運人運輸的在途中的設備，毀損、滅失的風險自()起由買受人承擔。A.自該設備運抵目的地時B.自該設備買賣合同生效時C.自該設備買賣合同成立時D.自該設備交付買受人時【答案】C45、某設備工程項目的投標人在現場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規定的時間，且書面解答與招標文件規定內容不一致，對該問題應以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變【答案】C46、業主為了確保設備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權D.債券【答案】A47、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A48、對于一項重大的設備工程，設備工程的操作和維修培訓是一個重要環節，下列關于培訓的說法，正確的是()。A.工程師應對業主人員進行操作和維修培訓B.是否需要對業主人員進行培訓應在承包商建議書中規定C.完成培訓工作是設備工程滿足接收要求而竣工的條件之一D.合同中如果要求對業主人員進行培訓，相關方應在缺陷通知期內完成培訓工作【答案】C49、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B50、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調解C.行政復議D.訴訟【答案】D51、質量技術監督部門對許可證獲準企業進行監督檢查的方式不包括()。A.日常監督檢查B.定期監督檢查C.產品質量監督抽查D.產品自查自檢【答案】D52、FIDIC“新黃皮書”規定，如果工程師指示的工程暫停時間已經超過合同規定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B53、工程師管理合同過程中，無權處理的事項是()。A.指示承包商調查引發工程質量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業主的職責D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C54、津濱工程公司是設立在天津市濱海新區的建筑施工企業，是中央管理的建筑施工企業下屬的建筑施工企業。津濱工程公司辦理安全生產許可證時，應當向()提出申請。A.國務院建設行政主管部門B.國務院負責安全生產監督管理的部門C.天津市人民政府建設行政主管部門D.天津市人民政府責安全生產監督管理的部門【答案】C55、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D56、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內向第三人作出的意思表示，所產生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執法【答案】A57、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C58、合同法律關系，是指由合同法律規范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。A.社會B.權利義務C.道德D.人際【答案】B59、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據《合同法》規定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經濟責任D.締約過失責任【答案】D60、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B61、下列屬于民事法律關系客體中行為的是()。A.貨幣B.計算機軟件C.勘察設計單位為委托人完成勘察設計任務D.專利權【答案】C62、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權益而設立的代理方式是()。A.有權代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B63、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。A.投標有效期內B.評標開始之前C.開標時間之前D.中標通知書發出之前【答案】C64、甲乙在其訂立的設備買賣合同中約定：甲向乙支付貨款100萬元；一方不履行合同，應向對方支付違約金30萬元；甲向乙支付定金20萬元。后乙不交貨，給甲造成了30萬元的損失。如甲向法院起訴，能最大限度保護自己合法權益又能得到法院支持的訴求是()。A.請求乙雙倍返還定金40萬元B.請求乙支付違約金30萬元C.請求乙支付違約金30萬元，并雙倍返還定金40萬元D.請求乙支付違約金30萬元，并返還定金20萬元【答案】D65、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發出投標邀請書D.發布招標公告【答案】D66、某廠開發出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A67、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，付款計劃詳細規定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應當由()編制。A.承包商根據中標合同金額B.承包商根據投標金額C.工程師根據合同價格D.業主根據資金落實情況【答案】A68、下列產品中需要依照《產品質量法》予以規范的是()。A.農產品質量B.建筑工程質量C.建筑材料質量D.軍工產品質量【答案】C69、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D70、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險金額應為()。A.設備的購買價格B.設備的殘值C.設備的全部重置成本D.設備的制造成本【答案】C71、交付設備的規格、質量等不符合合同規定，當采購方不同意接收時，由供貨方負責()。A.包換B.保修C.包修D.包修或包換【答案】D72、對于業主按照合同規定免費提供的材料，承包商在接收時，應進行()，并將結果通知工程師。A.目視檢查B.化學試驗C.物理實驗D.性能檢查【答案】A73、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。A.業主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A74、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司?，F乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B75、根據《物權法》的規定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B76、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C77、甲、乙兩家企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A78、投標人在投標過程中出現()時，招標人可以沒收投標保證金。A.投標文件的密封不符合招標文件的要求B.投標文件中附有招標人不能接受的條件C.購買招標文件后不遞交投標文件D.中標人未能在規定期限內提交履約保證金【答案】D79、如果工程未能通過竣工試驗導致工程價值降低，但合同價格應予減少的扣減金額的方法在合同中沒有說明，經雙方協商確定后，承包商應在()前將扣減金額支付給業主，或根據業主的索賠約定支付。A.重新試驗B.承包商提交試驗報告C.工程師認可試驗結果D.簽發接收證書【答案】D80、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質量起關鍵性的工作【答案】C81、生產設備在運輸過程中涉及的各類保險，應由()負責辦理投保手續。A.承包商B.業主C.承運人D.設備供應商【答案】A82、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規定的支付時間內收到付款，有權向業主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C83、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D84、FIDIC合同條件規定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協商C.仲裁D.訴訟【答案】C85、合同法律關系，是指由合同法律規范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。A.社會B.權利義務C.道德D.人際【答案】B86、根據《物權法》的規定，下列關于質權的說法，正確的是()。A.質物可以是正在建造的建筑物B.質權分為動產質權和不動產質權C.質權人對質物孳息享有收取權D.質權人有權使用質物【答案】C87、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D88、無權代理屬于()行為。A.無效B.可變更的C.可撤銷的D.效力待定的【答案】D89、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發的條件不符合法律規定【答案】B90、下列關于聯營體的說法，錯誤的是()。A.聯營體的各成員在履行合同上對業主負有連帶責任B.聯營體的牽頭方應由聯營體各方認可C.如果承包商是依法組建的聯營體，應向工程師通知誰是聯營體的牽頭方D.未經業主的同意，承包商不得改變其聯營體的法律地位【答案】C91、能夠引起民事法律關系產生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關系B.民事行為C.法律責任D.法律事實【答案】D92、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B93、甲超越代理權使用乙公司的合同專用章、營業執照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認后有效D.乙拒絕后無效【答案】A94、設備工程合同生效后，設備工程合同的變更，()。A.不能出自于業主的要求B.不能出自于承包商的建議C.只能出自于監理工程師的建議D.既可以出自于業主的要求，也可以來自于承包商的建議【答案】D95、下列關于投標保證金的說法，符合《招標投標法實施條例》規定的是()。A.投標保證金不得超過投標總價的2%B.招標人不得挪用投標保證金C.投標保證金不得以支票形式提交D.投標保證金有效期應超出投標有效期15天【答案】B96、根據索賠依據不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費用索賠【答案】A97、某廠開發一種新型節能爐具，先后制造出10件樣品，后來樣品有6件丟失。1996年某戶居民的燃氣罐發生爆炸，查明原因是使用了某廠丟失的6件樣品爐具中的一件，而該爐具存在重大缺陷。該戶居民要求某廠賠償損失，某廠不同意賠償，下列理由中哪一個最能支持某廠立場()。A.該爐具尚未投入流通B.該戶居民如何得到爐具的事實不清C.該戶居民偷盜樣品，由此造成的損失應由其自負D.該戶居民應向提供給其爐具的人索賠【答案】A98、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C99、根據我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B100、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經債權人同意C.與第三人約定且經主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B多選題（共40題）1、按照我國《合同法》的規定，下列陳述中，屬于對要約內容的實質性變更的有()。A.有關合同標的數量變更B.有關合同履行期限的變更C.對要約內容作出某些一般性補充D.對要約內容作出某些限制E.對要約內容增加有建議性條款【答案】AB2、根據有關招標投標法規，下列關于投標人的說法，正確的是()。A.母公司與其子公司可以成為同一標段的不同投標人B.公司法人的分支機構可以作為投標人C.投標人應當具備承擔招標項目的能力D.投標人應符合國家關于其資格條件規定E.投標人應符合招標文件關于其資格條件的規定【答案】CD3、專利權的客體包括()。A.計算機軟件B.發明C.實用新型D.工程設計E.外觀設計【答案】BC4、投標文件出現下列情形的，評標委員會應當予以否決的有()。A.投標文件中的總價金額與單價金額不一致B.投標文件未經投標人企業蓋章C.投標報價是所有投標文件中最高的D.投標人未按要求提交投標保證金的E.聯合體投標沒有提交共同投標協議【答案】BD5、承包商應當重新任命承包商代表并獲得工程師同意的情況有()。A.工程師不同意承包商擬任命的承包商代表B.工程師隨后撤銷了對承包商代表的同意C.承包商代表需要回公司述職D.擬被任命的人員不能擔任承包商代表E.承包商代表暫離現場【答案】ABD6、判斷生產設備所有權歸屬業主的時間界限的情況有()。A.生產設備起運B.生產設備運至現場C.承包商向制造商付款D.業主向承包商付款E.生產設備經工程師檢驗認可【答案】BD7、在開標時，如果發現投標文件出現()等情況，應按無效投標文件處理。A.未按招標文件的要求予以密封B.投標函未加蓋投標人的企業公章C.聯合體投標未附聯合體協議書D.明顯不符合技術標準要求E.完成期限超過招標文件規定的期限【答案】ABC8、《招投標法》規定，投標文件()的投標人應確定為中標人。A.滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準的最低要求B.最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準C.滿足招標文件各項要求，并且報價最低D.滿足招標文件各項要求，并且經評審的價格最低E.滿足招標文件各項要求，并且經評審價格最高【答案】BD9、下列選項中，屬于行政責任方式的有()。A.罰款B.拘留C.管制D.責令停產停業E.消除危險【答案】AD10、從業主角度講，設備工程合同總體策劃的內容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標方法D.明確評標程序E.編制設備工程合同管理計劃【答案】AB11、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程暫停時，承包商獲得生產設備款和/或材料款的支付，須滿足的條件有()。A.生產設備和/或材料的運輸被暫停超過合同中規定的期限B.承包商已向供應商支付了相應的款項C.承包商已經將此設備和/或材料標記為業主的財產D.生產設備和/或材料已經起運E.生產設備和/或材料經檢驗符合合同要求【答案】AC12、對于承包商未按照合同規定的期限撤走的剩余貨物，下列說法正確的有()。A.業主取得剩余貨物的所有權B.業主取得剩余貨物的處置權C.變賣剩余貨物的所得價款歸業主D.承包商承擔處置剩余貨物的開支E.變賣剩余貨物的收入不足彌補變賣開支的，差額部分由承包商承擔【答案】BD13、根據《合同法》對相關合同的規定，下列說法正確的有()。A.建設工程合同分為工程咨詢合同、勘察合同、設計合同和施工合同B.委托合同無論是否有償，委托人都有義務預付或補償委托事務所必要的費用C.出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔D.承攬人可將對工作成果質量起關鍵作用的工作交由第三人完成E.承攬合同履行中，定作人享有任意解除權【答案】BC14、下列關于設備采購合同中買受人支付價款的敘述，正確的有()。A.買受人應當按照約定的數額、地點、方式等條款支付價款B.對價款約定不明確的，應按照訂立合同時設備的通常價格計價支付價款C.對支付地點約定不明確的，買受人應當在出賣人的營業地支付價款D.價款總額未確定的，應由雙方當事人另行協商確定支付的數額E.對支付時間約定不明確的，買受人應當在收到設備或者提取設備單證的同時支付【答案】ABC15、根據我國《合同法》，合同訂立的必經程序有()。A.要約B.要約--再要約C.承諾D.簽訂書面合同E.公證【答案】AC16、根據《合同法》，下列合同中，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構撤銷的合同有()。A.一方以脅迫手段訂立的合同B.附生效條件的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.一方以欺詐手段訂立的合同E.在訂立合同時顯失公平【答案】AD17、在設備工程合同中，完成工程的含義有()。A.通過了竣工試驗B.完成了合同規定的工程或單位工程的全部工作C.完成了合同規定的工程或單位工程接收所要求完成的全部工作D.修補了無論在工程實施過程，還是在缺陷通知期內發現的質量缺陷E.完成了履約證書所證明的全部工作【答案】AC18、根據有關規定，依法必須招標的項目，評標委員會推薦三名中標候選人的，排名第一的中標候選人有下列情形的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人的有()。A.資質等級由二級晉升一級B.因不可抗力提出不能履行合同C.參與其他同類工程項目投標D.投標期間與另一投標人協商投標報價E.放棄中標【答案】BD19、如果業主沒有按照合同約定的時間給予承包商進入和占用現場的權利，承包商索賠的內容可包括()。A.延長工期B.開工日期順延C.費用D.合理利潤E.延長缺陷通知期【答案】ACD20、在設備運輸合同中，屬于承運人權利的有()。A.留置運輸的貨物B.貨物的提存權C.接受托運人運送貨物的要求D.處置無人認領的貨物E.有權派人押運貨物【答案】ABD21、評標程序一般分為()等階段。A.資質預審B.初評C.詳評D.技術評審E.商務評審【答案】BC22、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC23、根據《勞動合同法》規定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB24、按照我國《民法通則》的規定，行為人實施無權代理行為后，被代理人依法享有()。A.追認權B.催告權C.撤銷權D.默認權E.拒絕權【答案】A25、對于產品的缺陷，我國的分類方法包括()A.設計缺陷B.生產缺陷C.運輸缺陷D.指示缺陷E.經營缺陷【答案】ABD26、下列有關承諾生效的表述，正確的有()。A.采用書面形式作出承諾的，承諾通知發出時生效B.采用電報形式作出承諾的，電報到達要約人時生效C.采用電子郵件形式作出承諾的，電子郵件進入要約人指定的郵箱時生效D.采用電子郵件作出承諾的，要約人了解內容時生效E.采用行為方式作出承諾的，承諾行為作出時生效【答案】BC27、非正常終止設備工程合同的情形有()。A.由業主終止B.由承包商終止C.因不可抗力終止D.根據法律終止E.因結清證明生效終止【答案】ABCD28、在設備工程合同履行中，承包商按照合同向工程師提交的申請付款的報表，應包括的內容有()。A.因法律變更和調整費用的各類款項B.期中付款證書的最低限額C.扣除保留金D.業主認為應扣減承包商的估算款額E.預付款的支付或返還額【答案】AC29、在設