第1頁共1頁物流承包合同簡潔版甲方：（_____公司）乙方：_____（復興承包區）經過甲乙雙方協商達成以下協議，甲方授權乙方經營復興片區的快遞業務，承包期為____年。一、乙方必須按照甲方規定的時間派送完成所承包區域的派件，甲方支付乙方每票1.5元，如乙方在甲方規定的時間內沒有送到或遺失其損失由乙方承擔。二、乙方所收快遞業務必須按照雙方協商的價格按時送到甲方公司上交，乙方必須按照郵政法郵寄業務，如有禁忌品后果自負。三、乙方在承包期內不得再經營其它快遞公司業務如有違約行為甲方有權終止合同并追究其責任。四、甲方在授權其內必須保障對乙方所經營區域的快遞業務的正常運轉，甲方在兩年內不得收取乙方其它任何費用，為了保證甲方的市場，乙方必須交納甲方保證金兩千元。五、甲方授權其內不得在乙方所承包范圍內開設任何分部及代理商。此協議一式兩份雙方各執一份，此協議雙方簽字后即生效，雙方如有爭議可向人民法院提起訴訟并已此協議作為起訴依據。甲方：_____乙方：_________年____月____日____年____月____日物流承包合同簡潔版（二）甲方：_____（以下簡稱甲方）乙方：_____（以下簡稱乙方）依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、法規，本著平等、自愿、誠實守信的原則，甲乙雙方就物流港克拉中心的水電、及弱電安裝勞務分包事宜協商一致。制訂立如下勞務分包合同條款，以供雙方共同遵守執行一：工程名稱：二：工程地點：三、工程承包范圍工程范圍與內容：所有土建面積、施工圖內所有的水電、及弱電安裝工程，（施工圖重大改變后工程量另行計算）（1）給水：按圖施工，各主、干管、立管預埋及安裝，從樓層表后至戶內用水地點;（2）排水：所有陽臺地漏、衛生間地漏、廚房地漏、雨水斗、地面掃除口、檢查口、沉水彎及其它所有雨水、污水、廢水排水管及管件的安裝。接至室外第一個檢查井;所有空調冷凝水管安裝、空調洞及預埋墻身套管。（3）室內照明線路、電纜、橋架、預埋;（4）室內公共照明燈具及開關預埋及安裝;（5）防雷接地安裝;（6）設計圖紙變更修改，如果變更資料在施工后，造成返工，其返材料費及工人工費通過現場簽證的方式，另行計算補上。四、工期要求乙方必須在____年____月____日前竣工。乙方配合總包單位在總包方預驗收前完成所有施工任務，經調試并自檢合格，甲方要求的竣工是指該工程全部完成，驗收合格。五、質量標準工程質量：按總（分）包合同有關質量的約定、國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》和《建筑安裝工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定合格等級。六、工程承包方式：本工程在承包范圍內以包工包機械、不包主料、包安裝調試、包材料損耗、包進度/工期、包質量、包保修、包安全、包文明施工、包工程驗收合格。七、合同價款本工程建筑面積約平米。合同價款為人民幣：元每平方米（以建筑面積結算）屬總價包干。該總價已包括人工、機械、安裝輔材：（線管接頭，電工膠帶，封口膠，排水膠水，穿線鋼絲，扎絲焊條，油漆，線卡，膨脹釘，絲口帶）、施工安裝、調試、保險、風險及意外傷害保險等各項費用。八、付款和結算方式（一）甲方工程款支付：1、施工過程中，采用借支元/工人/月。2、工程進度款支付節點：2.1乙方按節點的實際完成工程量向甲方申報工程進度款資料，在達到本合同約定的質量標準的前提下，甲方經核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付當月進度款。2.2工程初步驗收合格并向甲方辦理移交，乙方向甲方提供完整的完工資料且在甲方一個月內確認后的十五天內，工程款可付至工程合同造價的90%。3、工程結算款支付：經甲方及有關單位進行最終驗收達到現行施工規范及合同要求，并辦理結算手續后30天內付至95%無法計量部分按時工處理，時工單價為技術工____元/工日，普通工____元/工日（若該項內容可按工程量簽證而轉簽雜工的不予計取）4、保修金支付：剩余5%工程保修金待竣工驗收后6個月內無息支付。九、設計變更因施工變更導致工程量重大增加部分工程款由甲乙雙方友好協商，延誤的工期根據主合同相應順延。十、材料設備供應1本合同工程所有用于水電主材均由甲方采購供應，所有輔料由乙方自行負責。2水電安裝的所有工器具乙方自備，甲方不再提供相應的工器具。十一、雙方職責1甲方職責（1）按時甲方提供的給排水、電及弱電安裝圖紙、圖說、圖紙會審、設計變更、設計通知、設計變更中涉及的工作內容。（2）甲方指定現場負責，負責協調配合管理施工現場，負責有關簽證。（3）甲方提供施工用水、電源連接點及施工工人現場材料保管場所。（4）甲方隨時檢查乙方施工質量、進度、安全、材料使用保管情況，檢查乙方操作人員的有效證件和持證上崗情況。乙方如違反規定或工作達不到要求的標準時，有權要求乙方進行整改、返修，相應費用由乙方承擔。（5）按工程進度和合同約定，及時支付乙方的勞務費用。2、乙方責任（1）土建面積、施工圖內所有的水電、及弱電預埋安裝工程。（2）應按照設計圖的要求及施工規范施工，達到國家驗收標準。（3）施工現場水、電材料上下車及現場轉運。（4）乙方進場人員需無條件服從甲方的管理、調度，特別是質量、安全、進度、現場文明施工方面的管理及調度。（5）現場由甲方提供的原材料嚴禁浪費或用在非本項目上，否則，甲方有權要求乙方按原值賠償。（6）在沒有交付甲方時前必須保護設備設施，做好成品保護。（7）乙方食宿自理。（8）乙方提前7天提出一般材料計劃，由甲方審核購買，外購設備需提前兩個月報計劃。（9）乙方現場負責人：十二、違約責任1、甲方違約責任如甲方違約，必須按時足額付清乙方所完工程量的勞務工資。2、乙方違約責任（1）如乙方違約，甲方有權終止合同，并視其情節拒付乙方所有做工工資等費用，造成甲方損失的由乙方負責全額賠償。（2）如乙方在生產工程中，人員不夠，工程質量施工安全不能得到保證，工期延誤，甲方有權終止合同，并取締乙方作業資格，乙方所完成的工程量按單項價格下浮50%后作為結算價款付給乙方。（3）雙方約定的工期不論任何原因均不得延長，如未按規定時間完成該分項工作，甲方對乙方的工期延誤按總價1%/天向乙方收取違約金。（4）在施工中如乙方因施工質量低劣造成返工損失的均由乙方自行承擔，甲方并總價2%向乙方收取違約金。（5）乙方必須做到工完場清，否則甲方按100元/次向乙方收取違約金。（6）乙方必須服從甲方及建設單位、總包單位、監理單位管理人員的指揮、安排、調派，有故意刁難、停工、罷工、不服從管理行為的甲方及其項目部有權終止其合同并取締乙方施工，乙方所完成的工程量按單項價格下浮10%后作為結算價款付給乙方。（7）乙方必須按甲方要求做好各項工作，進行工程質量與施工安全技術交底，認真完成甲方下達的各項指標任務。（8）以上違約金，凡指明的，均由甲方在支付給乙方的勞務款中直接扣除。十三、安全文明施工1乙方在施工作業中要文明施工，不浪費材料，不出安全事故，必須服從甲方管理人員的安排和管理，如不服從管理和安排，后果由乙方自行負責。2乙方在施工作業中凡因錯誤造成的一切經濟損失，均由乙方自行負責，甲方不承擔任何費用。3乙方在施工作業中必須安全保護和甲方提供的水電材料，如發現浪費材料和不保護材料，甲方有權對乙方做出罰款。4乙方在施工中必須注意安全，杜絕安全事故發生，乙方必須為進場施工人員購買意外傷害保險，如因乙方違章操作造成的安全事故由乙方自行負責與甲方無關，乙方工人自身不安全行為發生的意外傷害，甲方概不負責。如遇不可抗力及意外事件造成的損失由甲乙雙方各承擔一半。5負責對該工程合同范圍內的施工現場內的防火、防盜、安全工作。十四、其它管理制度1、甲方及其項目經理對乙方實行考勤制度，乙方必須在施工現場，配足滿足施工需要的人員，如無故不在崗（含缺席、曠工等現象），甲方按200元/天（次）向乙方收取違約金。2、乙方進場工人如有偷盜、損毀甲方財物行為的一經發現，除退賠原物外，處以1001000元的罰金，并依法追究其法律責任。十五、未盡事宜，又甲方和乙方共同協商1、本合同經雙方簽字蓋印后生效，本合同承包范圍內任務完成，結清余款后本合同即告終止。2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均具有同等法律效力。甲方：_____乙方：_____身份證號碼：_____身份證號碼：_____聯系電話：_____聯系電話：_____日期：____年____月____日日期：____年____月____日物流承包合同簡潔版（三）訴人（一審原告或者被告）：_____（姓名，性別，民族，出生____年____月____日，住址，身份證號碼，聯系方式）。被上訴人（一審被告或者原告）：_____（姓名，性別，民族，出生____年____月____日，住址，身份證號碼，聯系方式）。上訴人與被上訴人某某糾紛一案，不服某某人民法院作出并于某年某月某日送達的（一審判決或者裁定書案號）民事判決書或者裁定書，現依法提起上訴。上訴請求：1、撤銷一審判決并依法改判（或者對具體的改判請求寫明）;2、上訴費由被上訴人承擔。上訴理由：主要詳述對一審法院認定的事實、適用的法律或者審判程序予以有理有據的反駁，達到二審法院改判的目的。