小型工程施工合同范本（精選6篇）

小型工程施工合同范本第1篇

房主子(甲方)：_________________

承建人(乙方)：_________________

甲方在前進社區房基地興建自住房一棟，由乙方擔當施工，經雙方充分協商，達成如下施工合同，希共同遵守。

第一條、建筑項目：_________________包含房屋的基礎、主體及屋頂壓墻建設，全部內外墻要抹灰，房屋正面外墻貼大理石。

其次條、建設地點：_________________。

第三條、承建方式及施工打算

1、甲方將其住宅建房工程以包工的方式承包給乙方承建。

2、甲方應剛好供應工程所需全部材料。

3、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機、振動器等施工機械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避開在搗制樓面時下雨影響樓面質量。

第四條、建房工期：_________________從_______年____月____日起至_______年____月____日止。

第五條、承建工程價格及付款方式

1.工程人工價為每平方米180元人民幣。

2.付款方式：_________________基礎施工先付壹萬，主體過半再付叁萬，屋面貼瓦再付叁萬，拆架后再付貳萬，余款作為質量保證金，驗收合格交房三個月后無質量問題全部付清。

第六條、施工平安要求

1、乙方施工人員必需具備肯定的房屋建筑施工閱歷，以確保乙方所承攬建設的工程符合建設施工所要求的質量和技術要求。

2、乙方必需重點抓好工程的質量和平安施工，嚴格根據抗震安居房屋建設標準建房，在施工期間，以確保工程質量和平安，限制好各種可能存在的危急因素，消退平安事故的隱患，隨時對工程質量、進度、平安三大要素加強全面檢查和督促。

3、乙方必需根據平安施工規范和技術要求，實行嚴格的平安防護措施，在施工過程中要特殊留意平安施工，杜絕一切事故，并擔當由于自身平安措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類狀況出現，責任與甲方無關。

4、整體建筑建設內容：_________________房建工程規范中所指的主體工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞預留，電路閉路電視線、電話線、管線路的預埋和安裝，瓷磚粘貼等。

5、本工程一層和二層為全框架建筑，其余層數為磚混結構，建筑面積以測量實際面積而定。

6.外裝修：_________________外墻立面均為大理石貼面，色澤自選。

7.內裝修：_________________衛生間，廚房立面均貼200_____300白瓷面磚到頂，一、二層大廳，樓梯過道貼2米高200_____300白瓷面磚。

其余內墻面均為水泥砂漿抹面，刷室內白涂料二遍，全部房間地面均鋪地板磚，地腳磚。

第七條、工程質量。

房屋四角垂直，墻體傾斜度不超過1厘米。

1、乙方按甲方供應的圖紙(要求)施工，若發覺圖紙有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一樣的施工方案后乙方方可再進行施工。

2、工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件。建房后的墻體、窗戶安裝、門等要做到平整、光滑，墻磚、地面做到平滑，杜絕空鼓，符合相關標準。

3、因乙方方面自身緣由達不到工程質量合格條件，乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并擔當導致返工、修改、重作等人工、材料等全部費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格運用條件的，乙方擔當工程質量違約責任。

第八條、違約責任和爭議的解決方法

1、甲方如未根據乙方的工程進度不能剛好供應有關材料，造成乙方待料停工所受損失，均有甲方負責擔當賠償。

2、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的，乙方要賠償全部損失。因乙方緣由有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

3、甲乙雙方因履行本合同發生爭議，應耐性協商解決。如經協商仍無法解決的，雙方同意提請法院進行仲裁。

第九條、合同的生效與終止。本合同一式二份，甲乙雙方簽字生效，各執一份。以上合同，雙方必需共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。

甲方簽字(手印)：___________

身份證號：_________________

乙方簽字(手印)：___________

身份證號：_________________

簽訂時間：_________________

小型工程施工合同范本第2篇

發包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

依據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律法規規定的原則，為愛護雙方的合法權益，結合本工程的詳細狀況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1、施工地點：鎮(鄉)(村)組

2、住房結構：_______平方米。

3、在修建過程中，甲方擔當供水、供電、浸磚、平屋、整地及清潔衛生，留意家俱如有丟失，照價賠償。乙方負責帶圈梁模板，一切材料不得超過25米，腳子超過50公分另算工資。

4、生活：甲方負責。

5、承包方式：(只包人工費)。

6、工程價款的支付：但要按時支付工程款。

7、按圖施工，墻體偏差不得超過2公分。裝飾達到農村翻沙要求，砌磚、翻沙、屋內一概不貼磚，外磚前方貼磚。另三方水提提沙，貼磚另算工資，木工制模釘房蓋(不包括水電門窗)。

8、修建樓房包工不包料，只包人工費，每平方米際平方計算，滴水為界，房屋以施工面積計算。水波瓦以瓦平方計算。

9、付款方式：開工付元，二層蓋板付元，外墻完后付

10、本合同簽定后由甲方付乙方定金元;以保證確立為準。

11、施工設備、工具由乙方自行供應，甲方供應施工材料，甲方對材料的質量負責，并應保證工程施工的順當進行。

二、甲、乙雙方責任

甲方供應標準的施工圖同時。必需根據施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工;隱藏工程必需得到甲方認可(簽字)，方可進行下一道工序;確保施工平安，擔當處理施工中發生的一切傷亡費用。

三、違約責任

由于甲方緣由導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、誤工所造成的損失，每停工或誤工一天，甲方付乙方每人120元/天;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的5%支付違約金。

四、糾紛處理方式：

甲方不情愿通過協商、調解解決或調解解決不成時，可以向人民法法院提起訴訟，但費用由甲方擔當。

五、合同的變更和解除

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一樣后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款2%支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合解除。

六、其它約事事項：

乙方在修建過程中，如有不對之處，甲方剛好提出，乙方剛好訂正，否則后果自負。

本合同一式份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部份。

甲方(簽章)：

住址：

電話：

乙方(簽章)：

住址：

電話：

簽訂日期：_______年____月____日

簽訂地點：

小型工程施工合同范本第3篇

甲方：

乙方：

甲乙雙方通過充分了解和協商，本著公允、自愿、誠懇、信用原則簽訂房屋建筑施工承包合同。

一、甲方將座落在____區方施工建設。

二、工程結構：全框架、墻體采納粘土空心磚砌筑。

三、本工程采納大包干形式，包工包料、包質量、包平安，按建筑面積乘以平方米單價，建筑面積計算方式以國家建筑預結算方式計算，在承包范圍內設有任何預算外資金。

四、施工工期：________年____月____日至________年____月____日，以公歷為準，乙方必需在規定時間內完工，如有拖延，乙方擔當違約責任。

五、承建內容：

1、本棟工程土建部分按甲方供應的正規設計院施工圖施工，除外墻保溫、門窗、內墻瓷磚、樓地面裝飾、樓梯扶手、內墻涂料外，內墻及地面砂漿抹灰。外墻為甲方認可的外墻磚。全部工程質量按國家標準驗收，不合格馬上返工至合格。

2、本棟工程水電部分按施工圖的標準安裝施工。乙方負責強電弱電的電線盒、按線盒、開關盒、防雷、落水管等。

其余材料如電纜開關箱、開關、燈具、給排水管及配件均由甲方供應乙方負責安裝保管。

六、施工平安：

1、慚方應遵守工程建設和施工平安管理規定。嚴格按平安標準規范施工。指派專人負責，實行主動的平安防范措施，消退一切平安事故隱患。

2、乙方對全部施工作業人員進行平安教化和平安培訓，切記平安

第一，人人個個講平安。

3、乙方必需給全部施工作業人員簽定勞動合同，購買足額保險甲方不擔當，任何平安事故帶來的經濟損失和其他損失。

4、若遇重大傷亡及其他平安事故，乙方應按有關規定，馬上上報有關部門，同時按政府有關部門要求處理，事故發生的費用一切由乙方擔當。

七、工程價款：

八、工程款支付方式：

1、簽定合同乙方向甲方支付金后進行開工建設。

2、基礎完工驗收合格后

3、工程款支付每完成一層樓面甲方付給乙方

4、屋面驗收合格后甲方向乙方總計付款達

5、外墻磚驗收合格后甲方向乙方總計付款至

6、工程驗收合格后一個月內，甲方向乙方支付至全部工程款的97%，全款3%為質量保證金，________年后全部付清。

九、其他要求：甲方在施工中如有變更，貳仟元以內由乙方擔當，甲方不出任何費用，超出部分只計材料成本，乙方所需一切機械設備工具、模板等生產生活設施均由乙方自備，乙方應聽從敬重甲方施工人員的合理支配和建設，乙方應與工程管理人員多溝通，多溝通，協調好周邊關系，確保工程的順當進行，工程項目用電、用水費由乙方擔當，并主動與供電供水部門溝通好。

十、違約責任：

1、乙方必需在規定的時間內完，如托延，按合同日期每日罰款壹仟元每天(1010元天)甲方如未按合同要求付款按2%的應付款額向乙方支付違約金，若乙方在施工過程中毀約停工，甲方有權另請施工隊伍進場施工。

2、由于甲方工程款未剛好付到位，引起的工人工資、充備租金由甲方負責擔當。

十

一、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，簽字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

________年____月____日________年____月____日

小型工程施工合同范本第4篇

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方在_____________，建筑總面積約__________平方米，由乙方承包施工。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

一、承包方式

采納包工包料方式承包。甲方供應建房土地、圖紙，乙方負責包括：_________________紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方供應勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。

二、承建項目

乙方根據設甲方提出的要求承建。甲方房屋主體為活動板房，同時作好防滲處理。

三、承包價格______元

四、付款方式：

工程竣工驗收后全部付清。

五、質量要求

乙應當根據甲方要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

六、留意平安

文明施工，假如乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔當何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衛生。

七、工期要求：

二十天

八、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：_________________

乙方簽字(章)：_________________

日期：_________________

小型工程施工合同范本第5篇

發包方(甲方)：_________________

承包方(乙方)：_________________

茲有乙方現承包甲方發包的工程，依據有關法律、法規的規定，結合本工程的詳細狀況，甲、乙雙方在同等、自愿的基礎上協商一樣，達成如下條款，并共同遵守執行。

一、工程概況：_________________

1、工程名稱：_________________

2、工程地點：_________________

3、承包內容：_________________

4、承包范圍：_________________

5、承包方式：_________________

6、質量要求：_________________

7、工期要求：______年____月____日至_______年____月____日。

二、甲方工作：_________________

1、甲方指派為駐工地代表，負責履行本合同的相關事宜，全面、全權負責現場的管理工作，對乙方的工程質量、進度、平安文明等工作進行監督、檢查。

2、負責向乙方供應臨時水電。

三、乙方工作：_________________

1、乙方為駐工地代表，常駐現場，負責履行合同范圍內的應盡職責，根據甲方要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，聽從甲方工地代表的監督和管理。

2、做好承包范圍內各相關工種間的交叉協作工作，竣工驗工前的成品愛護工作由乙方負責。

3、未經甲方同意，不得擅自拆改原建筑結構或設備管線。

四、關于質量的約定：_________________

1、乙方須嚴格根據甲方要求和施工圖紙、作法說明及設計變更等進行施工，工程質量達到施工合同要求，相關質量驗收規范(GB50210-20xx、GB50303-20xx、GB50242-20xx、GB50327-20xx等)作為本工程的質量評定驗收標準。

2、如因乙方責任緣由造成質量不合格或不能通過驗收，其返工費用由乙方擔當，工期不順延。

3、如因甲供材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方擔當，工期順延。

五、關于工期的約定：_________________

1、如因甲方不能按約給付乙方工程進度款而影響工期，工期順延。

2、如因乙方責任造成中途無故停工、窩工而影響工期，工期不順延。

3、因氣候等不行抗力的因素而影響工期，工期順延。

六、關于價款和結算的約定：_________________

1、雙方商定本工程合同承包價格每平米_______元(人民幣)。

2、本承包價格包含人工費。

3、付款方式：___________現金

a、開工后1日內，甲方付款10100元作為乙方的前期進場費。

b、施工每101米后，甲方結款一次

e、余款5%元待壹年后結清。

七、關于材料的約定：________________

1、甲方負責聯系剛好供應乙方所需材料，并按時到場。經乙方驗收入庫后，由乙方負責保管。如因乙方保管不善而造成損壞，由乙方照價賠償。

2、乙方須在預算定額范圍內運用材料(包括臨時電)，材料損耗按定額計，超支的不合理材耗由乙方自行擔當，并在承包價格中相應扣減。

3、全部進場甲方的供材，乙方不得擅自挪用。

八、關于平安生產的約定：_________________

1、甲乙雙方另行簽訂平安協議，作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力。

2、乙方須嚴格遵守甲方和物管部門的規章制度，以及對文明現場和平安生產的要求。

3、乙方須嚴格遵守平安協議中的條款，嚴禁在施工現場發生作奸犯科等行為。

九、關于違約責任的約定：_________________

1、乙方須自行完成本施工任務，嚴禁乙方將本項目再次進行分包或轉包。

2、因乙方責任緣由而延誤工期逾期完工，每延期一天乙方向甲方賠付違約金_______________元。

3、乙方必需給進場施工的工作人員購買人身保險，在施工中發生平安生產事故造成人身損害或財產損失，由乙方擔當經濟賠償責任。

4、如乙方違約給甲方造成經濟損失，由乙方負責經濟賠償，且甲方有權單方終止本合同。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效，履行完畢后即終止。其中未盡事宜，雙方友好協商解決。

甲方(簽章)：_________________

乙方(簽字)：_________________

_______年____月____日

_______年____月____日

小型工程施工合同范本第6篇

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱甲方)

一、工程概況

工程地點：大同

二、承包方式：雙包(包工、包料)

三、承包范圍：乙方承包三層住宅樓(見施工圖)。

四、施工日期：甲方確定開工日期，自開工之日起個有效工作日完成合同任務，因雨雪天氣及特別狀況材料不能到達施工工地，工期按實際延誤天數順延。

五、合同價款：共分主體、附屬兩部分，主體工程按實際建筑面積每平方米造價----元包干。(陽臺全面積計算，樓梯按全面計算，面積按圖影面積計算)建設當中建筑面積增減部分按每平方米主體工程主要內容及要求：

1、樓房基礎回填。

2、施工圖紙內的全部建設內容。

3、衛生間、樓梯。

六、甲方的責任與義務

1、供應完整的施工圖紙給乙方。

2、監督乙方施工質量。

3、籌集全部建房資金。

4、規劃紅線交給乙方。

5、鄰近居民協調。

6、不隨意變更設計圖紙結構及運用功能。

7、指定2名工程監理人員，其他人員不隨意干涉乙方正常施工。

七、乙方的責任及義務

1、開工前對圖紙進行審核，熟識施工圖紙，按圖施工，保質保量，不偷工減料，施工過程中確需增減建設內容或修改施工圖尺寸由設計部門下達變更通知。

2、乙方施工人員要專班專人，不能隨意更換施工人員，鋼筋工、架子工、泥工、電工、機械操作人員等主要工程由2人以上的技術骨干帶班作業。

3、乙方備足備齊合格的建材如：鋼材、紅磚、砂、卵石、預制板、水泥等主要建筑材料，不合格建材不得進入施工場地。梁柱現澆，華新PO325，粉刷、墻體、一般325水泥，地坪用鵝卵石、梁柱用寸口石。

4、天溝、排水管、預留洞口及門窗填縫由乙方負責。

5、乙方備足備齊模板、平安網、腳手架、施工機械等物品。

八、質量要求

1、施工圖紙內的全部工作按圖施工，保質保量，不偷工減料。

2、外墻正立面貼瓷磚標準每平方米元。封閉陽臺，窗戶運用鋁合金材料，標準元/m2。

3、門面后門防盜門每塊元，共塊，門面卷閘門按一般標準_元/m2計算，共2塊。購買時雙方共同協商，增加部分由甲方負擔。

4、外墻瓷磚貼好，水平、垂直2度要符合要求。天溝抹平壓光，樓梯要抹平壓光，側墻和樓梯間室外炮臺要二次粉刷。

5、按建筑施工規范驗收，磚砌體全高大于10米的垂直高度不超過20mm，垂直偏差不超過20mm，墻體表面平整度允許偏差不超過3mm，砌體的灰縫應橫平豎直，厚度勻稱，砂漿要飽滿。

6、水平灰縫厚度不超過10mm，磚砌體原則上不能重縫，磚砌體的轉角處和交接處應同時砌筑，對不能砌筑的應砌成斜槎，墻體粉刷為一般粉刷，室內外墻體粗粉。樓梯踏步高度一樣，粉平收光，樓面找平，天花板粗粉，門面內地坪澆200#砼厚度8厘米。基礎標高和樓面高允許偏差正負15mm，門面臺階粉平收光，屋面及側墻要達到不漏水、不滲水，以上工作內容如有質量問題，乙方無條件返工。

7、樁、承臺、柱、梁、圈梁、陽臺、衛生間、鋼筋混凝土澆筑部分要嚴格按施工工序和質量要求進行，澆筑時若垂直、平整兩度達不到要求，不允許跑模、變形、蜂窩、麻面、漏筋現象要剛好實行補救措施，對工程質量平