0810考試批次適用東北財經大學網絡教育學院《工程合同管理》模擬題一一．單項選擇題（下列每小題的備選答案中，只有一個符合題意的正確答案，多選、錯選、不選均不得分。本題共20個小題，每小題1分,共20分）1.某承包商于2021年3月4日向某建筑設備租賃公司發出租賃要約，該租賃公司于3月8A.3月4日B.3月8日C.3月10日D.3月12日2.某施工合同中約定了承包商先履行義務，業主后履行義務，則（）。A.不管什么情況發生，承包商都要先履行義務，否則就要承擔違約責任B.如果承包商有確切證據證明業主不能支付工程款，就可以中止履行合同C.不管什么情況發生，承包商都要先履行義務，否則就要締約過失責任D.如果業主經營業績不好，則承包商可以中止履行合同3.FIDIC施工合同條件中設立的合同爭端裁決委員會，在處理業主與承包商合同爭議時，相當于我國法律規定解決合同爭議方式中的(

)。A.和解

B.調解

C.仲裁

D.訴訟4.某建筑材料供應商隱瞞實情將不合格的建筑材料出售給了某建設單位，則該建筑材料供應商違背了合同的（）。A.公平原則B.自愿原則C.合法原則D.誠實信用原則5.下列哪一個不是承包人應承擔的義務()完成滿足發包人要求的工程以及相關的工作；提供履約擔保；申請有關許可、執照和批準；負責工程的協調與組織實施6.甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執行政府指導價，于2021年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導價是2500元/噸，但甲方直至2021年8月1日才交貨，此時的政府指導價是2800元/噸。結算時應按照（）計算。A．2500元/噸B．2650元/噸C．2800元/噸D．2200元/噸7.張某是某企業的銷售人員，隨身攜帶蓋有該企業公章的空白合同書，便于對外簽約。后張某因收取回扣被企業除名，但空白合同書未被該企業收回。張某以此合同書與他人簽訂購銷協議，該購銷協議的性質應如何認定？（）A．不成立B．無效C．可撤銷D．成立并生效8.下列說法正確的有()A.《監理工程師資格證書》終身有效；B.《監理工程師崗位證書》終身有效；C.已注冊的監理工程師才有資格以個人名義承接工程建設監理義務；D．國家行政機關現職工作人員不得申請監理工程師注冊9.某承包商與甲鋁材廠簽訂了一個屋面鋁板供貨合同，并且預交了鋁板貨款，后來經過各方同意，改由乙鋁材廠代替甲供貨，但是，乙鋁材廠供貨質量有瑕疵，則下面說法正確的是（）。A．甲鋁材廠向承包商承擔違約責任B．乙鋁材廠向承包商承擔違約責任C．甲鋁材廠向甲鋁材廠承擔違約責任D．甲鋁材廠和乙鋁材廠承包商承擔連帶責任10.在下列解決合同糾紛的方式中，(

)是不以雙方自愿為前提的。

A.協商

B.調解

C.仲裁

D.訴訟11.合同一方當事人通過資產重組分立為兩個獨立的法人，原法人簽訂的合同(

)。

A．自然終止

B．歸于無效C．仍然有效

D．可以撤銷12.下列合同無效的是（）。A.12歲的小偉自行到商場購買了一臺價值8000元的筆記本電腦B.采購員王某受項目經理委托購買散裝水泥10噸，結果王某分別購買了5噸散裝水泥和5噸袋裝水泥C.某國企經理利用職務之便，收受買方高額回扣，以高于市場價格50%的價格購買企業生產所需原料D．姜某將朋友李某借給自己使用的長虹液晶電視擅自賣給了丁某13.對招標文件或者資格預審文件()不得收費不得以營利為目的收費可任意收取費用以營利為目的收費14.招標人在中標通知書發出后，改變了中標結果，則招標人要承擔（）。A.締約過失責任B.違約責任C.侵權責任D.刑事責任15.債務人或者第三人不轉移其財產的占有，將該財產作為債權的擔保是（）。

A.定金B.抵押C.質押D.留置16.專業性較強的設備安裝工程招標一般宜采用（）方式進行。

A.公開招標B.邀請招標C.議標D.評標17.根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，下面說法正確的是（）如果單項合同估算價低于標準，可以對這個單項合同項目不進行招標;所有設備、材料等貨物的采購，只要合同估算價在100萬元人民幣以上的就必須招標;監理合同估算價在50萬元人民幣以上的就必須招標;是否對設計項目進行招標由招標人根據工程實際需要自行決定18.某承包商向某機械廠發出一個要約，希望購買一臺攤鋪機，機械廠收到這個要約后給承包商發出了一個通知，則下面說法正確的是（）。A．這個通知是承諾B．如果機械廠同意要約中的條款，這個通知被承包商收到后，購買攤鋪機的合同成立C．如果機械廠同意出售攤鋪機，這個通知就不可以對要約的內容做出任何變更D．如果機械廠同意賣給承包商的攤鋪機不同于承包商所希望購買的攤鋪機，這個通知也可以視為承諾19.李某為某施工企業采購人員，今年10月受企業派遣隨身攜帶蓋有企業公章的空白合同書前去購買水泥，但是李某卻以此合同書與某木材廠簽訂了購買木材的協議，則該宗木材買賣合同的法律效力應如何認定？（）A.成立并生效B.無效C.可撤銷D.不成立20.下列哪種合同承包人將承擔最大風險（）固定總價合同可調總價合同估計工程量單價合同純單價合同二、多項選擇題（下列每小題的備選答案中，有2-4個選項符合題意。多選、錯選均不得分；本題共10個小題，每小題2分,共20分）1.甲公司有一處礦山，在2021年7月1日被乙公司賣給了丙公司。同年9月1日乙公司從甲公司處購買了這處礦山，則下面說法正確的是（）。A.2021年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同無效B.2021年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同有效，乙公司必須將礦山賣給丙公司C.2021年7月1日，乙公司與丙公司簽訂的合同效力待定D.如果乙公司一直沒能從甲公司處買到這處礦山，則2021年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同無效如果乙公司一直沒能從甲公司處買到這處礦山，則2021年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同有效，甲公司必須將礦山賣給丙公司2.進行合同分析的目的（）將合同規定用最簡單易懂的語言和形式表達出來；審查合同風險；解決對合同理解不一致的爭執；進行合同交底的需要3.建設工程中的設備供應方式有以下幾種（）委托承包；按設備包干；招標投標；從工藝、產品設計到現場設備安裝、調試總承包4.下列發包人和承包人應當共同遵守的法律規定有（）執行國家規定的建設工程勘察、設計程序；應當簽訂建設工程勘察、設計合同；執行國家有關建設工程勘察費、設計費的管理規定；必須在資質等級和業務范圍內發包、承包建設工程的勘察、設計業務5.甲公司欠乙公司30萬元，一直無力償付，現丙公司欠甲公司20萬元，已到期，但甲公司明示放棄對丙的債權。對甲公司的這一行為，乙公司可以采取以下哪些措施（）A．行使代位權，要求丙償還20萬元B．請求人民法院撤銷甲方放棄債權的行為C．乙行使權利的必要費用可向甲方主張D．乙方應在知道或應當知道甲放棄債權2年內行使撤銷權E.乙方應在知道或應當知道甲放棄債權1年內行使撤銷權6.下列關于要約的撤回和撤銷的說法中，不正確的是(

)。A.要約的撤回和撤銷的區別在于要約是否已經發生法律效力B.撤回要約的通知必須在要約到達受要約人之前到達受要約人C.撤回要約的通知可以在要約到達受要約人的同時到達受要約人

D.撤銷要約的通知應當在受要約人發出承諾通知之前到達受要約人E．撤銷要約的通知可以在受要約人發出承諾通知的同時到達受要約人7.下列情況投標文件作廢的有（）A．投標文件未經密封；B．無投標人公章；C．無相應資格的注冊建筑師簽字；D．注冊建筑師非投標單位聘請8.下列合同必須經追認后方才有效的有（）。A．14歲的小玉接受2萬元的捐贈B．15歲的大玉在商場購買價值8000元的IBM筆記本電腦一部C．小李受項目經理委托采購塑鋼門窗，小李不僅購買了塑鋼門窗，還采購了辦公家具D．甲欠乙工程款，甲將扣押的乙的推土機轉讓給丙E．投標單位私下達成的圍標協議9.在施工合同履行中，甲方由于資金不到位，使乙方多次催要工程進度款都沒有得到支付，為此乙方提出提前解除合同，甲方最終同意。此時合同雖然終止，但是合同中約定的（）條款仍然有效。A．質量 B．結算C．仲裁 D．標的E．擔保10.按照承包方式分類合同可以分為（）A．勘查、設計或施工總承包合同；B．單位工程施工承包合同；C．工程總承包合同；D．CM合同；E．BOT合同三、判斷題（正確的填“√”；錯誤的填“×”。本題共5小題，每小題1分,共5分）1.不管是由債務人向第三人履行債務，還是由第三人向債權人履行債務。如果債務人或第三人沒有履行，都是債務人向債權人承擔違約責任。（）2．發包人進行工程發包時進行招標項目的相應資金必須落實。（）3.FIDIC合同條件規定，承包商應在索賠事件發生后28天內向監理工程師發出索賠意向通知。（）4.指定分包是業主將分包人指定給承包人。（

）5.保留金待竣工驗收合格后一次發還。（

）四、名詞解釋（本題共2小題，每小題5分，共10分）1.締約過失責任2.撤銷權五、簡答題（本題共2小題，每小題8分,共16分）1.締約過失責任與違約責任的區別是什么？2.行使代位權時需要注意哪些問題？六、案例分析題（本題共2小題，每題10分，共20分）1.2021年12月8日，某石材（以下簡稱石材公司）與某建筑工程（以下簡稱建筑公司）簽訂了《石材公司員工綜合大樓建設工程施工合同》。合同主要內容：建筑公司為石材公司建造員工綜合大樓，承包范圍為全部土建和配套工程。工期為2021年12月10日至2021年9月10日，工程總造價人民幣3200萬元。建筑公司按合同規定開始施工，具體施工部門是該建筑公司某施工隊，李某作為施工隊負責人，具體負責施工管理。工程交付時，石材公司組織有關部門對綜合樓進行驗收。驗收表明，該樓質量低劣，許多指標達不到合同規定。石材公司遂以建筑公司為被告訴至法院，要求其對工程質量承擔責任并承擔逾期交付的違約責任。法院受理后，委托專門機構進行了技術鑒定。鑒定確認實際施工質量均達不到設計要求，評定為不合格工程。又查明，李某的施工隊與建筑公司屬協作型聯營關系。根據他們的聯營協議規定：施工隊對工程具體實施負責，包括對施工質量、經濟責任負責。建筑公司對技術負責，收取總承包價款的15%技術管理費。雙方經濟各自獨立，自負盈虧。問題一：上述兩公司所簽訂的《施工合同》是否有效？為什么？問題二：有人認為石材公司與施工隊已形成事實上的權利義務關系，工程質量責任應由施工隊承擔，你對此有何評價？2.某房地產開發公司欲建一豪華別墅，遂與某建筑工程承包公司簽訂建設工程施工合同。關于施工進度，雙方在專用條件中約定：4月1日至4月20日，地基完工；4月21日至6月30日，主體工程竣工；7月1日至10日，封頂，全部工程竣工。4月初工程開工，該項目樓在房地產市場極為走俏，為盡早建成該項目，該房地產開發公司便派專人檢查監督施工進度。檢查人員曾多次要求建筑公司縮短工期，均被建筑公司以質量無法保證為由拒絕。為使工程盡早完工，房地產開發公司所派檢查人員遂以承包公司名義要求材料供應商提前送貨至目的地，造成材料堆積過多，管理困難，部分材料損壞。該承包公司遂起訴該企業，要求其承擔損害賠償責任。房地產開發公司以檢查作業進度，督促完工為由抗辯。法院判決該房地產開發公司抗辯不成立，應依法承擔賠償責任。請說明法院判決的依據。七、計算題（要求計算項目列出計算過程；計算結果應列出計量單位。本題共1小題，9分）某材料采購合同中約定如果一方違約，則支付合同價款的8%作為違約金。同時，該合同中還約定了承包商向材料供應商繳納5000元作為定金。結果材料供應商沒能按照合同的約定及時提供材料，如果該批材料價值10萬元，在保證承包商最多可以向材料供應商要求多少賠償？《工程合同管理》模擬題二一、單項選擇題（下列每小題的備選答案中，只有一個符合題意的正確答案，多選、錯選、不選均不得分。本題共20個小題，每小題1分,共20分）1.某施工單位分別對兩個建設單位的工程項目投標，但是，在提交標書時，不慎將兩個項目的投標文件互相錯投。則此施工單位的兩個投標文件均不構成要約，其原因是（）。A.要約內容不明確B.要約人不特定C.受要約人錯誤D.無訂立合同的意思表示2.FIDIC合同條件下的工程師準仲裁，如果工程師已把他就糾紛所做出的準仲裁通知了糾紛雙方，而雙方在收到通知或（）天內均未發出要將該糾紛提交仲裁的通知，視為雙方自動放棄了把該糾紛提交正式仲裁的權力。A．21B.48C.703.某建設工程采用招標方式選擇承包人，則關于該建設工程招投標過程中的各行為，下列說法中，正確的是（）。A.雖然投標邀請書的對象是明確的，但仍屬要約邀請B.投標人購買招標文件，屬要約行為C.投標人參加現場考察，屬要約行為D.評標委員會推薦中標候選人，屬承諾行為4.甲、乙兩公司簽訂買賣合同，合同總標的額10萬元，合同約定違約金為2萬元，同時，甲向乙支付定金5000元。后乙公司違約，造成甲公司經濟損失2.1萬元。現甲向人民法院起訴，請問甲最多可以要求乙支付（）。A.2萬元B.2.6萬元C.3萬元D.3.1萬元5.招標人對已發出的招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在招標文件要求提交投標文件截止時間至少()日前，以書面形式投擲所有招標文件的收受人。A．10B.15C.20D.306.在國際工程合同中，業主可以選擇某個單位作為指定分包商，指定分包商一般應與（）簽訂分包合同。A.業主B.發包人C.承包人D.發包人或承包人7.甲乙雙方簽訂合同時，丙方向甲方提供合同擔保。履行過程中，甲乙雙方通過協商對合同作了重要變更，但甲方未將變更事項通知丙方。合同部分履行后，甲方的嚴重違約行為導致與乙方解除合同，則對變更事項中損失部分的處理原則是（）。A.甲方未將變更事項通知動，損失由甲乙雙方承擔B.甲方未將變更事項通知丙方，丙方賠償該部分損失的一半C.丙方提供了合同擔保，應承擔全部賠償責任D.甲方未將變更事項據知丙方，兩方對該部分損失不承擔保證責任8.關于標底的說法正確的是（）每個招標項目都必須編制一個標底每個招標項目都應該編制兩個標底招標項目可以不必編制標底標底必須要經過審查9.FiDiC合同條件內規定,承包商自有的施工機具運入工地后,若其他承包工程項目施工需要用時,()。可自行運出工地應經業主批準后才能運出工地經監理工程師批準后才能運出工地不能運出工地10.施工合同文本中，屬于不可抗力被迫終止合同的事件不包括（）。A.建設項目依據國家計劃被取消B.戰爭C.動亂D.協議條款內約定等級以上的地震11.下列選項正確的是（）。A．當事人對保證方式沒有約定的，按照一般保證承擔保證責任B．如果在保證合同中有約定，保證人可以只保證主債權C.如果債務人不能按時償還債務，則保證人就要首先代為清償D.保證人可以是債務人，也可以是第三人12.施工合同示范文本規定，設備安裝工程具備單機無負荷試車條件時，應由（）組織試車。A.建設單位B.監理單位C.施工單位D.設備供應單位13.甲欠乙1噸鋼材，乙向甲借款3萬元，根據合同約定，兩項債務正好同時到期。于是甲乙協商兩個債務抵消，不再互為償還。此種債的消滅基于()事實。A．清償

B．混同

C．提存D．抵消14.建設單位欠施工企業200萬元工程款，還債期限是2021年3月1日。施工企業欠材料供應商材料款100萬元，還債期限是2021年4月1日。2021年2月1日，施工企業免除了建設單位所欠200萬元工程款債務，則（）。A.2021年2月1日，材料供應商可以行使撤銷權B.2021年4月1日，材料供應商可以行使撤銷權C.只有在2021年4月1日施工企業不能償還債務的情況下，材料供應商才可以行使撤銷權，要求建設單位向施工企業償還債務200萬元D．只有在2021年4月1日施工企業不能償還債務的情況下，材料供應商才可以行使撤銷權，要求建設單位向施工企業償還債務100萬元15.定金是當事人雙方為了保證債務的履行，按照合同規定向對方預先給付一定數額的貨幣，定金的數額由當事人約定，但是不得超過主合同標的額的（）。A．10%B．20%C．25%D．30%16.甲乙雙方簽訂一特種建材買賣合同，約定執行政府指導價，于2005年6月1日前交付完畢，6月1日的政府指導價是2500元/噸，但甲方直至A.2800元/噸B.2650元/噸C.2500元/噸D.2200元/噸17.當事人依據合同規定主張解除合同的，應當通知對方，合同從（）時解除。A.當事人提出的時間B.發出通知的時間C.通知送達到對方的時間D.對方接受通知的時間18.提交投標文件的投標人少于（）人時,依法應重新招標。A．3B.5C19.在仲裁協議中，（）是必須約定的內容。

A.仲裁的地點B.仲裁的時間C.選定的仲裁員D.選定的仲裁委員會20.下列關于示范文本、格式合同與格式條款的說法正確的是（）。A.示范文本與格式合同是同一概念B.示范文本與格式條款是同一概念C.對示范文本有不同理解的，應對提供示范文本的一方作不利的解釋D．示范文本可供參照，當事人可以改變其中的內容二、多項選擇題（下列每小題的備選答案中，有2-4個選項符合題意。多選、錯選均不得分；本題共10個小題，每小題2分,共20分）1.在施工合同履行中，甲方由于資金不到位，使乙方多次催要工程進度款都沒有得到支付，為此乙方提出提前解除合同，甲方最終同意。此時合同雖然終止，但是合同中約定的（）條款仍然有效。A．質量 B．結算C．仲裁 D．標的E．擔保2.建設工程總包合同的總承包人包括（）A.設計單位B.以設計院為主體的設計工程公司C.工程總承包公司D.勘察設計院3.下列屬于承包人責任的有（）A.于通往現場道路上的橋梁加固或道路的改建負責B.保持現場整潔C.對分包商的行為負責D.對承包人實施的經工程師同意的工程負責。4.NEC合同體系包括（）A．工程與施工主合同B.工程與施工從合同C.職業服務合同D.爭端裁定合同5.下列說法正確的是（）。A.撤銷權只有債權人才能行使B.抗辯權適用于單務合同C.如果某人怠于行使其到期債權，則其債權人可以行使代位權D.行使撤銷權和代位權的費用都要由行使人承擔E.債務人放棄其到期債權，并不意味著債權人就具備了行使撤銷權的條件6.參加建設項目主體工程的設計、建筑安裝和監理以及主要設備、材料供應等投標單位，必須具備下列哪些條件（）具有招標條件要求的資質證書，并為獨立的法人實體；財產狀態良好；近兩年沒有騙取合同以及其他經濟方面的嚴重違法行為；承擔過類似建設項目的相關工作，并有良好業績和記錄7.下面哪些是自行招標應具備的條件（）具有項目法人資格；有專門的招標機構或5名以上專職招標業務員；熟悉和掌握招標投標法及有關規定；有從事同類工程建設項目招標的經驗8.超越本單位資質等級承攬工程的，責令（）；情節嚴重的，吊銷資質證書；有違法所得的，予以沒收。A．停止違法行為B．處以罰款C．可以責令停業整頓D．降低資質等級E．可以并處以5萬元以上，30萬元以下的罰款9.下列選項中可以進行抵押的財產有（）。A.土地所有權B.有《房屋買賣合同》和購房發票但尚未辦理產權證的商品房C.抵押人依法承包并經發包人同意的荒灘的土地使用權D.高等學校的教室、實驗室和學生宿舍E.建設審批程序規范的在建工程10.勘察設計合同中委托初步設計的，委托方的主要義務有：向承包方提供（）。

A.經批準的設計任務書B.工程項目的選址報告和資源報告C.滿足設計要求的勘察資料

D.有關工程施工條件的資料E.有關工程設備的技術資料三、判斷題（正確的填“√”；錯誤的填“×”。本題共5小題，每小題1分,共5分）1.只要債務人怠于行使“到期債權”，債權人就可以行使代位權。（）2.某施工單位向某水泥廠訂購500噸水泥，合同價為300元/噸。在履約期間，交付200噸后水泥漲為350元/噸，水泥廠要求變更單價，施工單位不同意，則此時水泥廠可單方宣布解除合同。（）3.施工合同示范文本規定，承包方由于安全措施不力造成事故而發生的費用應由承包方承擔。（）4.抗辯權只能存在于雙務合同中。（）5.債權人是以自己的名義，而不是以債務人的名義，向次債務人（即債務人的債務人）行使代位權。（）四、名詞解釋（本題共2小題，每小題5分，共10分）1.締約過失責任2.保留金五、簡答題（本題共2小題，每小題8分,共16分）1.建設工程竣工驗收應當具備的條件有哪些？2.發包人向勘察人提供的有關資料文件包括哪些？六、案例分析題（本題共2小題，每題10分，共20分）1.甲廠向乙施工企業去函表示：“本廠生產的永久牌40W燈管，每只單價28元。如果貴企業需要，請與我廠聯系。”乙企業回函：“我企業愿向貴廠訂購永久牌40W燈管1000只，每只單價23元。”2個月后，乙企業收到甲廠發來的1000只永久牌40W燈管，但每只價格仍為28元，于是拒收。為此甲廠以乙企業違約為由起訴于法院。試分析：（1）乙企業是否違約？（2）為什么？2.1995年2月24日，甲建筑公司與乙廠就乙廠技術改造工程簽訂建設工程合同。合同約定：甲公司承擔乙廠技術改造工程項目56項，負責承包各項目的土建部分；承包方式按預算定額包工包料，竣工后辦理工程結算。合同簽訂后，甲公司按合同的約定完成該工程的各土建項目，并于1996年11月14日竣工。孰料，乙廠于1996年9月被丙公司兼并，由丙公司承擔乙廠的全部債權債務，承接乙廠的各項工程合同、借款合同及各種協議。甲公司在工程竣工后多次催促丙公司對工程進行驗收并支付所欠工程款。丙公司對此一直置之不理，既不驗收已竣工工程。也不付工程款。甲公司無奈將丙公司訴至法院。法院判決丙公司對已完工的土建項目進行驗收，驗收合格后向甲公司支付所欠工程款。問題：法院判決合不合理并說明理由。七、計算題（要求計算項目列出計算過程；計算結果應列出計量單位。本題共1小題，共9分）某材料采購合同中約定如果一方違約，則支付合同價款的8%作為違約金。同時，該合同中還約定了承包商向材料供應商繳納5000元作為定金。結果材料供應商沒能按照合同的約定及時提供材料，如果該批材料價值10萬元，在保證承包商最多可以向材料供應商要求多少賠償？《工程合同管理》模擬題三一、單項選擇題（下列每小題的備選答案中，只有一個符合題意的正確答案，多選、錯選、不選均不得分。本題共20個小題，每小題1分,共20分）1.某施工單位向一建筑機械廠發出要約，欲購買一臺挖掘機，則下列情形中，會導致要約失效的是（）。A.建筑機械廠及時回函，對要約提出非實質性變更B.承諾期限屆滿，建筑機械廠未作出承諾C.建筑機械廠發出承諾后，收到撤銷該要約的通知D.建筑機械廠發出承諾前，收到撤回該要約的通知2.某承包商向某建材供應商發出了購買鋼材的要約，后又發出通知撤銷該要約，雙方便因為要約的撤銷問題發生分歧。下列選項中屬于可以撤銷要約的情形是（）。A.承包商在要約中確定了承諾期限B.建材供應商接到要約后就已為履行合同作了準備工作C.建材供應商收到通知時承諾已經發出D.承包商在要約中明確表示等待建材供應商的答復3.初步設計完成后即開始進行土建施工招標的大型工程，采用的合同類型應為（）。A．單價合同B.單價合同C.成本加酬金合同D.成本加獎懲合同4.某承包商甲向某水泥廠乙發出采購10噸水泥的要約，乙于5月1日寄出承諾信件，5月8日信件寄至，時逢甲的總經理丙外出，5月9日丙知悉了該信內容，遂于5月10日電傳告知乙收到承諾。該承諾何時生效（）。A.5月1日B.5月8日C.5月9日D.5月10日5.承包商的施工期應從協議條款約定的工程開工日開始計算，至（）止所經過的日歷天數。合同約定的竣工日竣工驗收合格的提交竣工驗收報告之日辦理竣工結算之日工程保修期滿之日6.需要對施工圖設計進行修改時，應經（）批準。監理工程師和業主監理工程師和初步設計原批準單位監理工程師和上級主管部門監理工程師和原設計單位7.合同一方當事人提出變更合同要求，在雙方就變更內容協商期間，合同應（）。即停止執行B.繼續有效C.宣告無效D.對要求變更的條款部分無效8.2021年1月1日，某項目經理采用欺詐的手段與某材料供應商簽訂了一份水泥供貨合同，則下面說法正確的是（）。A.材料供應商撤銷合同的訴訟時效是2年B.該合同屬于無效合同C.該材料供應商必須在2021年1月1日之前將該合同撤銷D.如果想要撤銷合同，該材料供應商只能請求人民法院行使撤銷權9.建設單位將項目設計和施工的主要部分發包給專門從事設計和施工組織管理工作的單位，再由后者將其分包給若干設計、施工單位，并對它們進行項目管理的承包方式是()BOT合同；CM合同；C.勘查、設計或施工總承包合同；D.單位工程施工承包合同10.對于《協議書》工期的填寫不正確的是()開工日期：2021年4月24日；開工日期：簽訂合同后第45日；合同工期：三個月；竣工日期：簽訂合同后第365日11.甲向乙發出一個要約，表明了想要購買乙生產的材料的意向，乙發出的承諾由于外界原因到達甲時已經超過了要約中確定的期限，則下面說法正確的是（）。A．該承諾是否有效由甲決定B．該承諾是否有效由乙決定C．該承諾無效D．該承諾是否有效由甲乙雙方協商決定12.含安裝工程項目的建筑工程一切險的保險單，通常要規定試車期，一般為（）A.1個月；B.1個半月；C.2個月；D.2個半月13.下列情形中，造成合同權利義務終止的是()。A．債權人拒絕受領標的物

當事人－方延遲履行義務當事人－方下落不明

債權人免除債務14.發包人支付擔保應是金額擔保，實行履約金分段滾動擔保，擔保額為總工程額的()A.20%-30%；B.10%-30%；C.20%-25%；D.30%-50%15.下列屬于和解與調解的區別的是()A.方法靈活；B.程序簡便；C.節省時間；D.有第三方介入16.我國《仲裁法》第59條規定，當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起多長時間提出（）A.3個月內；B.4個月內；C.6個月內；D.5個月內17.下面對FIDIC表述正確有（）FIDIC合同是單價合同；根據實際施工進度按季度付款；合同價格就是工程價款；付款的工程量按照合同工程量表中列出的數量確定18.甲與乙訂立買賣彩色鋼板的合同，合同約定，甲于2021年10月7日發貨，乙收到貨物后，經檢驗發現貨物與封存的樣品差異較大，乙方拒絕支付款項，根據已知的條件，乙方的行為是（）。A.行使同時履行抗辯權B.行使不安抗辯權C.行使先履行抗辯權D.違約行為19.甲公司于2月5日以普通信件向乙公司發出要約，要約中表示以3300元/噸的價格賣給乙公司某種型號鋼材100噸，甲公司隨即又發了一封快件給乙公司，表示員要約中的價格作廢，現改為3500元/噸，其他條件不變。普通信件于2月8日到達，快件于2月7日到達，乙公司均已收到兩封信，但秘書忘記把第二封信交給董事長，乙公司董事長回信對普通信件發出的要約予以承諾。請問，甲乙公司之間的合同是否成立，為什么？（）A.合同未成立，原要約被撤銷B.合同未成立，原要約被新要約撤回C.合同成立，快件的意思表示未生效D.合同成立，要約與承諾取得了一致20.甲乙雙方簽訂合同時，丙方向甲方提供合同擔保。履行過程中，甲乙雙方通過協商對合同作了重要變更，但甲方未將變更事項通知丙方。合同部分履行后，甲方的嚴重違約行為導致與乙方解除合同，則對變更事項中損失部分的處理原則是（）。A.甲方未將變更事項通知動，損失由甲乙雙方承擔B.甲方未將變更事項通知丙方，丙方賠償該部分損失的一半丙方提供了合同擔保，應承擔全部賠償責任甲方未將變更事項據知丙方，兩方對該部分損失不承擔保證責任二、多項選擇題（下列每小題的備選答案中，有2-4個選項符合題意。多選、錯選均不得分；本題共10個小題，每小題2分,共20分）1.進行合同分析的目的（）A.將合同規定用最簡單易懂的語言和形式表達出來；B.審查合同風險；C.解決對合同理解不一致的爭執；D.進行合同交底的需要2.甲公司有一處礦山，在2021年7月1日被乙公司賣給了丙公司。同年9月1日乙公司從甲公司處購買了這處礦山，則下面說法正確的是（）。A.2021年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同無效B.2021年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同有效，乙公司必須將礦山賣給丙公司C.2021年7月1日，乙公司與丙公司簽訂的合同效力待定D.如果乙公司一直沒能從甲公司處買到這處礦山，則2021年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同無效如果乙公司一直沒能從甲公司處買到這處礦山，則2021年7月1日乙公司與丙公司簽訂的合同有效，甲公司必須將礦山賣給丙公司3.在法律沒有特別規定及合同沒有特別約定時，出現了下述哪種情況，一方當事人有權解除合同?（）A.對方當事人有違約行為B.發生不可抗力事件，使合同目的無法實現C.一方當事人遲延履行債務，經催告后在合理期限內仍沒有履行合同D.以特定物為標的的合同，標的滅失E.合同標的價格上揚4.下面屬于FIDIC合同中規定的雇主責任有（）無法預防和防范的自然力造成的損失；指定分包商失誤，造成的承包商損失；工程師的行為；核污染造成的損失5.發包人供應的材料設備進入施工現場后需要在使用前檢驗或者試驗的，由(

)。A.承包人負責檢查試驗B.發包人負責檢查試驗C.費用由發包人負責D.費用由承包人負責E.檢驗通過之后，如果又發現材料設備有質量問題時，發包人仍應承擔重新采購及拆除重建的追加合同價款，并相應順延工期6.下列發包人和承包人應當共同遵守的法律規定有（）A.執行國家規定的建設工程勘察、設計程序；B.應當簽訂建設工程勘察、設計合同；C.執行國家有關建設工程勘察費、設計費的管理規定；D.必須在資質等級和業務范圍內發包、承包建設工程的勘察、設計業務7.對于下列對于責任的認定正確的有（）經過工程師的檢查合格的工程，承包人無責；雇主有權免除承包人的責任；工程師有權免除承包人的責任；工程師對各種事項的同意，不減免承包人的責任8.施工合同履行過程中，發生(

)等情況，應給承包人順延合同工期。A.發生設計變更B.包人延誤移交施工現場C.承包人采購的材料供貨商未能按時交貨D.開挖時遇到圖紙未標明的地下通訊管線分包人的施工干擾了承包人按計劃進度施工9.下面屬于承包人違約的有（）A．將工程的某些部分分包出去；B．接到工程師關于拆除不合格工程并重建的指令后25日才執行；C．接到工程師合理的加速通知18日內無任何改善；D．無正當理由拖延開工。10.下列哪些權利可以質押？（）A．公民王某持有的兩年期儲蓄存單B．A公司董事李某持有的本公司股票C．鄉（鎮）企業的廠房占用的土地使用權D．公路橋梁的收益權E.B公司的辦公樓三、判斷題（正確的填“√”；錯誤的填“×”。本題共5小題，每小題1分,共5分）1.債權人是以自己的名義，而不是以債務人的名義，向次債務人（即債務人的債務人）行使代位權。（）2.如果發包人要求監理單位對駐外地監理人員意外事故進行保險，監理單位應作出一切合理的努力，讓承保人辦理此類保險，費用由監理單位負擔。（）3.在投標過程中投標人可以在投標截止時間撤回已提交的投標文件，但其投標保證金不予退還。（）4.施工總承包和工程項目管理是國際通行的工程建設項目組織實施方式（）5.當合同文件出現含糊不清或不相一致的情況時，通常按合同文件的優先順序進行解釋（）四、名詞解釋（本題共2小題，每小題5分，共10分）1.先履行抗辯權2.質押五、簡答題（本題共2小題，每小題8分,共16分）1.合同生效的要件有哪些？2.制定<協議書>的目的六、案例分析題（（本題共2小題，每題10分，共20分））1.大連市一衛生潔具銷售公司發出一個廣告：在2021年4月1日這一天，凡是到我公司解放廣場店鋪購買Z型號TOTO座便器的客戶，統統五折銷售（原價3200元/個），廣告的有效期為1天。到了4月1日這天，許多客戶前來購買，但公司卻拒絕銷售，理由是4月1日是愚人節。試分析：（1）衛生潔具公司的廣告是否構成要約？（2）公司是否有權撤銷廣告？理由是什么？2.施工企業甲與木材公司乙簽訂一份木材買賣合同，合同約定買方甲應在合同生效后15日內向賣方乙支付40%的預付款，乙公司收到預付款后3日內發貨至甲的施工工地，甲收到貨物驗收后即結清余款。乙收到甲40%預付款后的2日即發貨至甲的施工工地。甲收到貨物后經驗收發現木材質量不符合合同約定，遂及時通知乙并拒絕支付余款。試分析：（1）甲拒絕支付余款是否合法？（2）甲的行為若合法，法律依據是什么？（3）甲行使的是什么權利？若行使該權利必須具備什么條件？七、計算題（要求計算項目列出計算過程；計算結果應列出計量單位。本題共1小題，共9分）某合同雙方約定違約金為2萬元，但該合同被法院裁定為可撤銷合同，合同履行過程中雙方都遭受了5萬元的經濟損失，法院判定雙方都有錯，但甲方是主要過錯方，應承擔80%的過錯責任，則甲方需要賠償乙方多少損失？參考答案模擬題一四．名詞解釋1.締約過失責任，是指一方因違背誠實信用原則所要求的義務而致使合同不成立，或者雖已成立但被確認無效或被撤銷時，造成確信該合同有效成立的當事人信賴利益損失，而依法應承擔的民事責任。2.所謂撤銷權，是指因債務人實施了減少自身財產的行為，對債權人的債權造成損害，債權人可以請求人民法院撤銷債務人該行為的權利。五．簡答題1.（1）締約過失責任發生在合同的訂立過程中，而違約責任發生在合同訂立以后。（2分）違約責任中的“約”指的就是合同中的約定，所以，如果沒有生效的合同約定，更就談不上違約了。（2分）（2）締約過失責任強調當事人一方要有過錯，而違約責任不管當事人是否有過錯，只要事實上沒有按照合同的約定來做或沒做好就要承擔違約責任。（2分）（3）締約過失責任強調另一方當事人要有實際損失，而違約責任則并不強調守約方是否實際有損失。（2分）2.（1）行使代位權的前提有四個：一是債權必須已到期；二是債務人怠于行使；三是怠于行使行為對債權人造成損害；四是債權人有保全債權的必要。（2）債權人須向人民法院請求以自己的名義代位行使債務人的債權，但該債權專屬于債務人自身的除外。（3）代位權的行使范圍以債權人的債權為限。（4）債權人行使代位權的必要費用，由債務人負擔。六．案例分析1.雙方簽訂《施工合同》無效，因為根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，員工宿舍屬于關系社會公共利益、公眾安全的項目，且項目總投資額超過3000萬元，所以該項目必須進行招標。所造成的經濟損失和違約責任應由建筑公司和施工隊李某承擔連帶責任。2.答：本案設計發包方如何行使檢查監督權問題。《合同法》第277條規定：“發包人在不妨礙承包人正常作業的情況下，可以隨時對作業進度、質量進行檢查”。如果發包人對作業進度質量進行檢查，妨礙了承包人正常作業，那么，承包人有權要求發包人承擔由此造成的一切后果和損失；如果發包人的檢查工作雖未妨礙承包人正常作業，但卻超出了進度和質量兩方面的范圍限制，則承包人亦可拒絕接受檢查，或要求發包人承擔由此造成的損失。本案中，房地產開發公司派專人檢查工程施工進度的行為本身是行使檢查權的表現。但是，檢查人員的檢查行為，已超出了法律規定的對施工進度和質量進行檢查的范圍，且以承包公司名義促使材料供應商提早供貨，在客觀上妨礙了承包公司的正常作業，因而構成權利濫用行為，理應承擔損害賠償責任。七．計算題合同中既約定了違約金，又約定定金，承包商只能選擇其中一種賠償方式。（2分）（1）如果承包商選擇適用定金條款，則該承包商可獲得定金“雙倍返還”，即5000元×2＝10000元，（3分）其中只有5000元才是違約金性質的補償。（2）如果承包商選擇違約金條款，則該承包商可獲違約金賠償為：10萬元×8%＝8000元；（1分）但除此之外，承包商還可要求材料供應商返還5000元定金，因此承包商可從材料供應商處獲得賠償金額為13000元。（2分）由（1）、（2）可知，承包商可從材料供應商處獲得的最大賠償金額為13000元。（1分）模擬題二四．名詞解釋1.締約過失責任，是指一方因違背誠實信用原則所要求的義務而致使合同不成立，或者雖已成立但被確認無效或被撤銷時，造成確信該合同有效成立的當事人信賴利益損失，而依法應承擔的民事責任。2.在業主（工程師）根據合同的約定，每次支付工程進度款時扣除一定數目的款項，作為承包商完成其修補缺陷義務的保證。五．簡答題1.完成建設工程設計和合同約定的各項內容有完整的技術檔案和施工管理資料有工程使用的主要建筑材料﹑建筑構配件和設備的進場試驗報告有勘察﹑設計﹑施工﹑工程監理等單位分別簽署的質量合格文件有施工單位簽署的工程保修書.2.（1）提供本工程批準文件(復印件),以及用地(附紅線范圍)﹑施工﹑勘察許可等批件(復印件)（2）提供工程勘察任務委托書﹑技術要求和工作范圍的地形圖﹑建筑總平面布置圖（3）提供勘察工作范圍已有的技術資料及工程所需的坐標與標高資料（4）提供勘察工作范圍地下已有埋藏物的資料(如電力﹑電訊電纜﹑各種管道﹑人防設施﹑洞室等)及具體位置分布圖（5）發包人不能提供上述資料,由勘察人收集的,發包人需向勘察人支付相應費用六．案例分析1.答題要點：（1）乙企業不違約。（3分）（2）因為合同還未成立。（2分）乙企業對甲廠的回函是一個附條件的新要約（2分），因其對甲廠的要約作出了實質性變更（價格由28元/只改為23元/只），這一行為并不是承諾，而是一個新要約（2分）。《合同法》第30條規定：“承諾的內容應當與要約的內容一致。受要約人對要約的內容作出實質性變更的，為新要約。”乙企業的回函對甲廠燈管的報價提出異議，屬于實質性變更，故為新要約。因此，該合同沒有成立，乙企業并不需要承擔任何違約責任。（1分）2.答：此案簽訂建設工程承包合同的是甲公司與乙廠，但乙廠在被丙公司兼并后，丙公司承擔了乙廠的全部債權債務并承接了乙廠的各項工程合同，當然應當履行原甲公司與乙廠簽訂的建設工程承包合同，對已完工的工程項目進行驗收，驗收合格無質量爭議的，應當按照合同規定向甲公司支付工程款，接收該工程項目，辦理交接手續。根據《合同法》第二百七十九條規定：“建設工程竣工后，發包人應當根據施工圖紙及說明書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準及時進行驗收。驗收合格的，發包人應當按照約定支付價款。并接收該建設工程。”“建設工程竣工經驗收合格后，方可交付使用；未經驗收或者驗收不合格的，不得交付使用。”因此，法院的判決是正確的。七．計算題合同中既約定了違約金，又約定定金，承包商只能選擇其中一種賠償方式。（2分）（1）如果承包商選擇適用定金條款，則該承包商可獲得定金“雙倍返還”，即5000元×2＝10000元，（3分）其中只有5000元才是違約金性質的補償。（2）如果承包商選擇違約金條款，則該承包商可獲違約金賠償為：10萬元×8%＝8000元；（1分）但除此之外，承包商還可要求材料供應商返還5000元定金，因此承包商可從材料供應商處獲得賠償金額為13000元。（2分）由（1）、（2）可知，承包商可從材料供應商處獲得的最大賠償金額為13000元。（1分）模擬題三四．名詞解釋1.先履行抗辯權，是指當事人互負債務，有先后履行順序，先履行的一方未履行或者履行債務不符合約定，后履行的一方有權拒絕先履行一方的履行要求。2.是指債務人或第三人將其動產或權利移交債權人手中占有，用以擔保債權的履行，當債務人不能履行債務時，債權人依法有權就該動產或權利優先得到清償的擔保。質押包括動產質押和權利質押兩種。五．簡答題1.合同的生效要件是判斷合同是否能夠具備法律效力的標準，是合同生效的法定必備條件。合同生效應具備以下要件：（1）合同當事人具有相應的民事權利能力和民事行為能力；（2分）（2）合同當事人意思表示真實；（2分）（3）合同不違反法律或者社會公共利益；（2分）（4）具備法律、行政法規規定的合同生效必須具備的形式要件。（2分）2.確認雙方達成一致意見的合同主要內容,使合同主要內容清楚明了確認合同文件的組成部分確認合同主體雙方并簽字蓋章,約定合同生效合同雙方正中承諾旅行自己的義務,有助于增強履約意識六．案例分析1.答題要點：（1）構成要約。（2分）根據《合同法》規定，一般的商業廣告為要約邀請，但若商業廣告的內容符合要約規定的，視為要約。在此案例中，衛生潔具公司所售貨物標的以及價格明確具體，表明只要客戶于2021年4月1日前來購買，公司即受此廣告約束，要將該型號TOTO座便器以1600元/個的價格銷售給客戶。因此，此廣告完全符合要約的成立要件。（3分）（2）公司無權撤銷廣告。（2分）雖然《合同法》規定要約可以撤銷，但是《合同法》第19條也規定了有下列條件之一的，要約不得撤銷：①要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷；②受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經為履行合同作了準備工作。在此案例中，公司已經確定了承諾期限，即廣告的有效期為1天，故而該廣告不可撤銷。（3分）2.答題要點：（1）甲拒絕支付余款是合法的。（2）《合同法》第67條規定“當事人互負債務，又先后順序，先履行一方未履行的，后履行一方有權拒絕其履行要求。先履行一方履行債務不符合約定的，后履行一方有權拒絕其相應的履行要求。”乙雖然將木材如期運至約定地點，但其木材質量不符合合同約定的質量，及其履行債務不符合合同約定，根據第67條的規定，甲有權拒絕支付余款。（3）甲行使的是先履行抗辯權。七．計算題合同雙方損失合計為：5萬元+5萬元＝10萬元；因為主要責任方是甲方，且承擔80%的責任，所以甲方需要承擔的責任損失為：10萬元×80%＝8萬元，但是甲方已在合同履行中損失了5萬元，因此甲方需要賠償乙方8萬元-5萬元＝3萬元。

鉆井工程承包合同甲方：＿＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿＿

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條總則

第一、井位

１．鉆井施工地點：＿＿＿＿省＿＿＿＿市＿＿＿＿縣＿＿＿＿鄉

２．地形圖

３．井位設計圖

４．地層構造圖

第二、國家、部、局對鉆進工程施工的批準投資計劃、工程項目，設計任務書等文件號及影印件。

第三、井別：

第四、鉆井口數：

第五、井深結構：

第六、質量：

１．井身質量合格率

２．固井質量合格率

第七、價格

１．調整井單價＿＿＿元／米，合計金額＿＿＿＿＿萬元

２．開發井單價＿＿＿元／米，合計金額＿＿＿＿＿萬元

第二條工程期限本合同鉆井工程自＿＿＿＿年