第9頁共9頁加工承攬合?同的詳細版?通用承攬?方(甲方)?：____?_定作方?(乙方)：?_____?甲乙雙方?為了保證全?面地履行各?自的義務，?簽訂本合同?，共同信守?執行。第?一條甲方加?工定作物的?名稱、規格?、質量、數?量、加工費?定作物名?稱：___?__型號?：____?_規格：?_____?質量要求?：____?_計量單?位：___?__數量?：____?_加工費?：____?_單位總?價：___?__第二?條加工成品?的完工時間?、檢驗標準?與方法、包?裝標準與費?用承擔定作?物名稱完工?時間檢驗時?間地點檢驗?標準與方法?包裝標準包?裝費承擔。?第三條加?工成品的交?付時間、地?點、運輸方?法與運費承?擔定作物名?稱交付時間?交付地點運?輸方法運輸?價款承擔。?第四條乙?方提供原材?料名稱、規?格、質量、?數量、價款?等及圖紙、?技術資料。?材料名稱?：____?_型號：?_____?規格：_?____?質量要求：?_____?計量單位?：____?_數量：?_____?單價：_?____?總價：__?___圖?紙、技：_?____?術資料及：?_____?交付時間?：____?_第五條?原材料交付?時間、地點?、包裝、檢?驗方法、運?輸材料名?稱：___?__交付?時間：__?___交?付地點：_?____?交付數量：?_____?包裝要求?：____?_檢驗方?法：___?__運輸?方法：__?___運?費承擔：?第六條加工?費結算辦法?與時間__?___。?第七條乙方?應于___?__年__?___月_?____日?前向甲方交?付定金__?___元;?乙方應于_?____年?____?_月___?__日前向?甲方交付預?付款___?__元。乙?方不履行合?同的，無權?請求返還定?金。甲方不?履行合同的?，除承擔違?約責任外，?必須如數返?還預付款。?乙方不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金，?有余款可以?請求返還。?第八條甲?方的違約責?任1.甲?方如未按合?同規定的質?量交付定作?物，乙方同?意利用的，?應當按質論?價;不同意?利用的，甲?方應當負責?修理或調換?，并承擔逾?期交付的責?任;經過修?整或調整后?，仍不符合?合同規定的?有權拒收，?由此造成的?損失由甲方?賠償。2?.甲方交付?定作物的數?量少于合同?規定的，乙?方仍然需要?的，甲方應?當照數補齊?，補交部分?按逾期交付?處理;乙方?不再需要的?，有權解除?合同，因此?造成的損失?由甲方賠償?。3.因?甲方包裝不?善造成定作?物毀損的，?由甲方賠償?損失。4?.甲方逾期?交付定作物?，應當向乙?方償付違約?金，每逾期?一天，按逾?期交付部分?的價款總額?的____?_‰償付違?約金。5?.甲方不能?交付定作物?的，應向乙?方償付不能?交付定作物?部分價款總?值____?_%的違約?金。6.?由甲方負責?送貨的，如?運輸中造成?定作物損壞?，甲方應當?負責修理，?達到合同規?定的質量要?求，否則乙?方有權拒收?。第九條?乙方的違約?責任1.?乙方如中途?變更定作物?的數量、規?格、質量或?設計等，應?當賠償甲方?因此造成的?損失。2?.乙方如中?途廢止合同?，應償付甲?方未履行部?分定作物價?款總值__?___%的?違約金。?3.乙方如?未按合同規?定的時間向?甲方提供圖?紙和其它技?術資料，除?交付定作物?的日期得以?順延外，乙?方應當償付?甲方因停工?待料的損失?。4.乙?方如超過合?同規定日期?付款，應當?比照中國人?民銀行有關?延期付款的?規定，向甲?方償付違約?金。5.?乙方如無故?拒絕接收定?作物，應當?賠償甲方因?此造成的損?失。6.?乙方如變更?交付定作物?地點，應承?擔因此而多?支出的費用?。第十條?聲明及保證?(一)甲?方：1.?甲方為一家?依法設立并?合法存續的?企業，有權?簽署并有能?力履行本合?同。2.?甲方簽署和?履行本合同?所需的一切?手續均已辦?妥并合法有?效。3.?在簽署本合?同時，任何?法院、__?___機構?、____?_或監管機?構均未作出?任何足以對?甲方履行本?合同產生重?大不利影響?的判決、裁?定、裁決或?具體行政行?為。4?.甲方為簽?署本合同所?需的內部授?權程序均已?完成，本合?同的簽署人?是甲方的法?定代表人或?授權代表人?。本合同生?效后即對合?同雙方具有?法律約束力?。(二)?乙方：1?.乙方為一?家依法設立?并合法存續?的企業，有?權簽署并有?能力履行本?合同。2?.乙方簽署?和履行本合?同所需的一?切手續均已?辦妥并合法?有效。3?.在簽署本?合同時，任?何法院、_?____機?構、___?__或監管?機構均未作?出任何足以?對乙方履行?本合同產生?重大不利影?響的判決、?裁定、裁決?或具體行政?行為。4?.乙方為簽?署本合同所?需的內部授?權程序均已?完成，本合?同的簽署人?是乙方的法?定代表人或?授權代表人?。本合同生?效后即對合?同雙方具有?法律約束力?。第十一?條保密雙?方保證對從?另一方取得?且無法自公?開渠道獲得?的商業秘密?(技術信息?、經營信息?及其他商業?秘密)予以?保密。未經?該商業秘密?的原提供方?同意，一方?不得向任何?第三方泄露?該商業秘密?的全部或部?分內容。但?法律、法規?另有規定或?雙方另有約?定的除外。?保密期限為?_____?年。第十?二條不可抗?力本合同?所稱不可抗?力是指不能?預見、不能?克服、不能?避免并對一?方當事人造?成重大影響?的客觀事件?，包括但不?限于自然災?害如洪水、?地震、火災?和風暴等以?及社會事件?如戰爭、_?____、?政府行為等?。如因不?可抗力事件?的發生導致?合同無法履?行時，遇不?可抗力的一?方應立即將?事故情況書?面告知另一?方，并應在?_____?天內，提供?事故詳情及?合同不能履?行或者需要?延期履行的?書面資料，?雙方認可后?協商終止合?同或暫時延?遲合同的履?行。第十?三條通知?1.根據本?合同需要發?出的全部通?知以及雙方?的文件往來?及與本合同?有關的通知?和要求等，?必須用書面?形式，可采?用____?_(書信、?傳真、電報?、當面送交?等方式)傳?遞。以上方?式無法送達?的，方可采?取公告送達?的方式。?2.各方通?訊地址如下?：____?_。3.?一方變更通?知或通訊地?址，應自變?更之日起_?____日?內，以書面?形式通知對?方;否則，?由未通知方?承擔由此而?引起的相應?責任。第?十四條爭議?的處理1?.本合同受?_____?國法律管轄?并按其進行?解釋。2?.本合同在?履行過程中?發生的爭議?，由雙方當?事人協商解?決，也可由?有關部門調?解;協商或?調解不成的?，按下列第?_____?種方式解決?：(1)?提交___?__委員會?_____?;(2)?依法向人民?法院起訴。?第十五條?解釋本合?同的理解與?解釋應依據?合同目的和?文本原義進?行，本合同?的標題僅是?為了閱讀方?便而設，不?應影響本合?同的解釋。?第十六條?補充與附件?本合同未?盡事宜，依?照有關法律?、法規執行?，法律、法?規未作規定?的，甲乙雙?方可以達成?書面補充協?議。本合同?的附件和補?充協議均為?本合同不可?分割的組成?部分，與本?合同具有同?等的法律效?力。第十?七條合同效?力本合同?自雙方或雙?方法定代表?人或其授權?代表人簽字?并加蓋公章?之日起生效?。有效期為?_____?年，自__?___年_?____月?____?_日至__?___年_?____月?_____?日。本合同?正本一式_?____份?，雙方各執?____?_份，具有?同等法律效?力;合同副?本____?_份，送_?____留?存一份。?承攬方(蓋?章)：__?___????????定作方(?蓋章)：_?____?法定代表人?(簽字)：?_____?????法定代?表人(簽字?)：___?__地址?：____?_??????????????地址：__?____?____年?_____?月____?_日??????____?_年___?__月__?___日?簽訂地點：?_____???????????簽訂地點：?_____?加工承攬?合同的詳細?版通用（二?）簽訂地?點：簽訂?時間：_?___年?____月?____?日定作方?（甲方）：?承攬方（?乙方）：?按照《__?___》的?有關規定，?本著平等互?利、協商一?致的原則，?經雙方友好?協商，達成?如下協議：?一、項目?概況1、?項目名稱：?2、項目?地點：二?、設備名稱?、規格型號?、單位、數?量、單價、?總價序號?貨物名稱?規格數?量單價：?元/m2?備注1?鋼質防火門?甲級2?乙級3?丙級合?計：（樘）?O____?_元/O=?元。11?4樘/36?3.06O?金額（大?寫）：（?不含稅）?注：防火門?：框板1.?2mm、扇?板0.8m?m，內填充?珍珠巖模壓?板；表面處?理為靜電噴?涂；顏色?；門板為平?板；按實際?發生數量結?算。三、?交貨日期：?根據現場進?度交貨。?四、交貨地?點：工地現?場。五、?技術質量要?求：1、?產品執行防?火門國家標?準GB12?955-2?0____?_。2、?產品保證通?過消防部門?驗收。六?、承包方式?：含運輸?及安裝。?七、付款方?式：1、?合同簽訂后?，預付總貨?款的___?__%，貨?物全部進場?，再付總貨?款的___?__%，安?裝完畢再付?總價的％，?剩余％為質?保，質保期?結束結清。?八、售后?服務承諾?九、違約責?任1、按?《____?_》的相關?規定執行。?十、爭議?的解決方式?本合同在?履行過程中?發生爭議，?雙方應協商?解決，協商?不成，可向?人民法院起?訴。十一?、附則本?合同一式四?份，甲方執?二份，乙方?執二份，自?簽字蓋章之?日起生效。?甲方：?_____??????????