第22頁共22頁承攬加工合?同合法訂?立合同雙方?：承攬人?：____?_定作人?：____?_定作人?委托承攬人?加工___?__，經雙?方充分協商?，特訂立本?合同，以便?共同遵守。?第一條加?工成品編?號：___?__名稱?：____?_規格：?_____?單位：_?____?數量：__?___備?注：___?__第二?條加工成品?質量要求?(加工定作?物品，需要?封存樣品的?，應當由雙?方代表當面?封簽，并妥?為保存，作?為驗收的依?據)編號?名稱規?格單位?數量備注?第三條原?材料的提供?辦法及規格?、數量、質?量___?__(1?.用承攬人?原料完成工?作的，承攬?人必須依照?合同規定選?用原材料，?并接受定作?人檢驗。承?攬人隱瞞原?材料的缺陷?或者用不符?合合同規定?的原材料而?影響定作物?的質量時，?定作人有權?要求重作、?修理、減少?價款或退貨?。2.用定?作人原材料?完成工作的?，合同應當?明確規定原?材料的消耗?定額。定作?人應按合同?規定的時間?、數量、質?量、規格提?供原材料。?承攬人對定?作人提供的?原材料要按?合同規定及?時檢驗，不?符合要求的?.，應立即?通知定作人?調換或補齊?。承攬人對?定作人提供?的原材料不?得擅自更換?，對修理的?物品不得偷?換零部件。?3.原材料?等物品交(?提)日期計?算，參照第?七條規定執?行。)第?四條技術資?料、圖紙提?供辦法_?____?(1.承攬?人在依照定?作人的要求?進行工作期?間，發現提?供的圖紙或?技術要求不?合理，應當?及時通知定?作人;定作?人應當在規?定的時間內?回復，提出?修改意見。?承攬人在規?定的時間內?未得到答復?，有權停止?工作，并及?時通知定作?人，因此造?成的損失，?由定作人賠?償。2.承?攬人對于承?攬的工作，?如果定作人?要求保密，?應當嚴格遵?守，未經定?作人許可不?得留存技術?資料的復制?品。3.定?作人應當按?規定日期提?供技術資料?、圖紙等。?)第五條?價款或酬金?____?_(價款?或酬金，按?照國家或主?管部門的規?定執行，沒?有規定的由?當事人雙方?商定。)?第六條驗收?標準和方法?____?_(1.?按照合同規?定的質量要?求、圖紙和?樣品作為驗?收標準。2?.定作人應?當按合同規?定的期限驗?收承攬人所?完成的工作?。驗收前承?攬人應當向?定作人提交?必需的技術?資料和有關?質量證明。?對短期檢驗?難以發現質?量缺陷的定?作物或項目?，應當由雙?方協商，在?合同中規定?保證期限。?保證期限內?發生問題，?除定作人使?用、保管不?當等原因而?造成質量問?題的以外，?由承攬人負?責修復或退?換。3.當?事人雙方對?承攬的定作?物和項目質?量在檢驗中?發生爭議時?，可由法定?質量)監督?檢驗機構提?供檢驗證明?。)第七?條交貨的時?間和地點?_____?(1.交?(提)定作?物期限應當?按照合同規?定履行。任?何一方要求?提前或延期?交(提)定?作物，應當?在事先與對?方達成協議?;并按協議?執行。2.?交(提)定?作物日期的?計算：承攬?人自備運輸?工具送交定?作物的，以?定作人接收?的戳記日期?為準;委托?運輸部門運?輸的，以發?運定作物時?承運部門簽?發戳記日期?為準，自提?定作物的，?以承攬人通?知的提取日?期為準，但?承攬人在發?出提取定作?物的通知，?必須留給定?作人以必要?的途中時間?;雙方另有?約定的，按?約定的方法?計算。)?第八條包裝?要求及費用?負擔__?___第?九條運輸辦?法及費用負?擔___?____?___第?十條結算方?式及期限?_____?第十一條?其他__?___(?如：1.根?據國家有關?規定，定作?人可向承攬?人交付定金?，定金數額?由雙方協商?確定。定作?人不履行合?同的，無權?請求返還定?金，承攬人?不履行合同?的，應當雙?倍返還定金?。2.根據?國家有關規?定，經當事?人雙方約定?，定作人可?向承攬人給?付預付款。?承攬人不履?行合同的，?除承擔違約?責任外，必?須如數返還?預付款。定?作人不履行?合同的，可?以把預付款?抵作違約金?和賠償金;?有余款的可?以請求返還?，等等。)?第十二條?承攬人的違?約責任一?、未按合同?規定的質量?交付定作物?或完成工作?，定作人同?意利用的，?應當按質論?價，酌減酬?金或價款;?不同意利用?的，應當負?者修整或調?換，并承擔?逾期交付的?責任;經過?修整或調換?后，仍不符?合合同規定?的，定作人?有權拒收，?由此造成的?損失由承攬?人賠償。?二、交付定?作物或完成?工作的數量?少于合同規?定，定作人?仍然需要的?，應當照數?補齊，補交?部分按逾期?交付處理;?少交、遲交?部分定作人?不再需要的?，承攬人應?賠償定作人?因此造成的?損失。三?、未按合同?規定包裝定?作物，需返?修或重新包?裝的，應當?負責返修或?重新包裝，?并承擔因此?而支付的費?用。定作人?不要求返修?或重新包裝?而要求賠償?損失的，承?攬人應當償?付定作人不?合格包裝物?低于合格包?裝物的價值?部分。因包?裝不符合合?同規定造成?定作物毀損?、滅失的，?由承攬人賠?償損失。?四、逾期交?付定作物(?包括返修、?更換、補交?等)，應當?向定作人償?付違約金_?____元?;(合同中?無具體規定?的，應當比?照中國人民?銀行有關延?期付款的規?定，按逾期?交付部分的?價款總額計?算，向定作?人償付違約?金。)以酬?金計算的，?每逾期一天?，按逾期交?付部分的酬?金總額的1?%償付違約?金。未經?定作人同意?，提前交付?定作物，定?作人有權拒?收。五、?不能交付定?作物或不能?完成工作時?，應當償付?不能交付定?作物或不能?完成工作部?分價款總值?的____?_%(10?%--30?%的幅度)?或酬金總額?的____?_%(20?%--60?%的幅度)?違約金。?六、異地交?付的定作物?不符合合同?規定，暫由?定作人代保?管時，應當?償付定作人?實際支付的?保管、保養?費。七、?實行代運或?送貨的定作?物，錯發到?達地點或接?收單位(人?)，除按合?同規定負責?運到指定地?點或接收單?位(人)外?，并承擔因?此多付的運?雜費和逾期?交付定作物?的責任。?八、由于保?管不善致使?定作人提供?的原材料、?設備、包裝?物及其他物?品毀損、滅?失的，應當?償付定作人?因此造成的?損失。九?、未按合同?規定的辦法?和期限對定?作人提供的?原材料進行?檢驗，或經?檢驗發現原?材料不符合?要求而未按?合同規定的?期限通知定?作人調換、?補齊的，由?承攬人對工?作質量、數?量承擔責任?。十、擅?自調換定作?人提供的原?材料或修理?物的零部件?，定作人有?權拒收，承?攬人應賠償?定作人因此?造成的損失?。如定作人?要求重作或?重新修理，?應當按定作?人要求辦理?，并承擔逾?期交付的責?任。第十?三條定作人?的違約責任?一、中途?變更定作物?的數量、規?格、質量或?設計等，應?當賠償承攬?犬因此造成?的損失。?二、中途廢?止合同，屬?承攬人提供?原材料的，?償付承攬人?的未履行部?分價款總值?_____?%(10%?一30%的?幅度)的違?約金;不屬?承攬人提供?材料的，償?付承攬人以?未履行部分?酬金總額_?____%?(20%一?60%的幅?度)的違約?金。三、?未按合同規?定的時間和?要求向承攬?人提供原材?料、技術資?料、包裝物?等或未完成?必要的輔助?工作和準備?工作，承攬?人有權解除?合同，定作?人應當賠償?承攬人因此?而造成的損?失;承攬人?不要求解除?合同的，除?交付定作物?的日期得以?順延外，定?作人應當償?付承攬人停?工待料的損?失。四、?超過合同規?定期限領取?定作物的，?除按本條第?五款規定償?付違約金外?，還應當承?擔承攬人實?際支付的保?管、保養費?。定作人超?過領取期限?六個月不領?取定作物時?，承攬人有?權將定作物?變賣，所得?價款在扣除?報酬和保管?、保養費后?，退還給定?作人;變賣?定作物所得?少于報酬和?保管、保養?費時，定作?人還應補償?不足部分，?如定作物不?能變賣，應?當賠償承攬?人的損失。?五、超過?合同規定日?期付款，應?當比照中國?人民銀行有?關延期付款?的規定向承?攬人償付違?約金;以酬?金計算的，?每逾期一天?，按酬金總?額的1%償?付違約金。?六、無故?拒絕接收定?作物，應當?賠償承攬人?因此造成的?損失及運輸?部門的罰款?。七、變?更交付定作?物地點或接?收單位(人?)，承擔因?此而多支?出的費用。?第十四條?不可抗力?在合同規定?的履行期限?內，由于不?可抗力致使?定作物或原?材料毀損、?滅失時，承?攬人在取得?合法證明后?，可免予承?擔違約責任?，但應當采?取積極措施?，盡量減少?損失，如在?合同規定的?履行期限以?外發生的，?不得免除責?任，在定作?人遲延接受?或無故拒收?期間發生的?，定作人應?當承擔責任?，并賠償承?攬人由此造?成的損失。?第十五條?糾紛的處理?加工承攬?合同發生糾?紛時，當事?人雙方應協?商解決;協?商不成時任?何一方可向?合同管理機?關申請調解?、____?_，也可以?直接向人民?法院起訴。?本合同自?_____?年____?_月___?__日起生?效，合同履?行完畢即失?效。本合同?執行期間，?雙方不得隨?意變更和解?除合同，合?同如有未盡?事宜，應由?雙方共同協?商，作出補?充規定，補?充規定與本?合同具有同?等效力。?本合同正本?一式二份，?定作人和承?攬人各執一?份;合同副?本一式__?___份，?交____?_(如經鑒?證或公證，?則應送鑒證?機關或公證?機關)各留?存一份。?定作人：(?蓋章)__?___代?表人：(蓋?章)___?__地址?：____?_電話：?_____?開戶銀行?：____?_賬號：?_____?承攬人：?(蓋章)_?____?代表人：(?蓋章)__?___地?址：___?__電話?：____?_開戶銀?行：___?__賬號?：____?____?__年__?___月_?____日?承攬加工?合同合法（?二）定作?方：___?__(簡稱?甲方)營?業執照號碼?：____?_承攬方?：____?_(簡稱乙?方)營業?執照號碼：?_____?根據《加?工承攬合同?條例》有關?規定，經雙?方協商一致?，訂立下列?條款，共同?信守：品?名或項目?規格、型號?單位數量單?價價款或酬?金元金額：?仟佰拾萬仟?佰拾元角分?一、產品?的質量、包?裝、加工方?法：___?__二、?原材料的提?供以及規格?、數量、質?量：___?__三、?履行的期限?、地點和方?式：___?__四、?驗收標準和?方法：__?___五?、結算方式?：____?_六、違?約責任：除?不可抗力的?原因外，任?何一方不履?行合同，都?要承擔違約?責任。1?.承攬方的?違約責任：?不能交付定?作物或完不?成工作，償?付不能交付?定作物或不?能完成工作?部分價款總?值____?_%或酬金?總額___?__%的違?約金。其?余違約行為?按《加工承?攬合同條例?》第二十一?條的有關規?定執行。?2.定作方?的違約責任?：中途變更?定作物的數?量、規格、?質量和設計?等，賠償承?攬方因此造?成的損失，?中途廢止合?同，屬承攬?方提供原材?料的，償付?未履行部份?價款總值_?____%?的違約金;?不屬承攬方?提供原材料?的，償付承?攬方以未履?行部分酬金?_____?%的違約金?。其余違約?行為按《加?工承攬合同?條例》第二?十二條的有?關規定執行?。七、雙?方約定的其?它條款：_?____?八、以上條?款如有未盡?事宜，應以?書面協議，?作為附件。?九、本合?同執行中發?生糾紛，雙?方應及時協?商解決，協?商不成時，?任何一方都?可以向合同?管理機關申?請調解、_?____，?也可以直接?向人民法院?起訴。十?、本合同一?式____?_份，正本?雙方各執_?____份?，副本送工?商行政管理?局所存查。?十一、本?合同有效期?限：從雙方?簽章之日起?到____?_年___?__月__?___日止?。十二、?本合同簽訂?日期：__?___年_?____月?_____?日定作方?：____?_代表：?_____?開戶銀行?：____?_帳號：?_____?承攬方：?_____?代表：_?____?開戶銀行：?_____?帳號：_?____?_____?年____?_月___?__日承?攬加工合同?合法（三）?甲方：?(定作方)?_____?地址:?_____?工業城法?定代表人:?_____?營業執照證?號:___?__乙方?：(承攬?方)___?__地址?:____?_法定代?表人:__?___營業?執照證號:?_____?合同編號?：____?_合同簽?訂地：__?___工業?城內乙方?是為甲方加?工___?__所需零?部件的生產?廠家，雙方?本著互惠互?利，友好合?作的原則，?為明確雙方?權利和義務?，特訂立本?合同。一?、本合同?所指加工行?為是：甲?方向乙方下?達加工訂單?，由乙方按?照甲方提供?之加工圖紙?、技術指標?、質量標準?、驗收標準?及其它約定?條件，加工?產品并送貨?至甲方指定?地點，經甲?方驗收合格?后，甲方支?付加工費給?乙方的行為?。二、?本合同所指?加工之零部?件見下表:?甲方企業?物料代碼?產品品名?、規格單?位單價?備注1?.根據生?產實際情況?,增加上表?以外的同類?型零部件加?工,雙方可?簽訂補充協?議。2.?本合同所?指加工之零?部件以下簡?稱“加工零?部件”三?、加工零?部件的技術?標準(包括?質量要求)?：甲方企業?物料代碼?產品品名?規格技術?標準或要求?備注?四、加工?零部件價格?及加工費的?確定：1?.乙方加?工零部件的?價格，由雙?方依據《報?價核算表》?確認，該價?格自確認之?日起生效。?因市場價格?的變動或其?它原因，需?要調整價格?的，按該程?序重新確認?，之前仍按?原價格執行?。2.?為確保甲乙?雙方長期有?效的合作關?系，乙方提?供給甲方的?加工零部件?必須最具市?場競爭力。?如乙方銷售?與加工零部?件類似的產?品給其它客?戶，則乙方?必須保證加?工零部件與?這些類似產?品相比價格?最低;在其?它廠家能以?比乙方更低?的價格提供?相同質量的?加工零部件?時，甲方有?權要求乙方?在保證質量?的前提下，?將價格調整?到與其它廠?家相同或更?低。乙方在?甲方提出要?求之日起1?5天內不予?調整價格也?不能合理說?明原因的，?甲方可以終?止本合同的?履行。3?.加工費?計算方法：?(1)?對甲方提供?的原材料、?零部件，應?在核定加工?零部件價格?基礎上，扣?除甲方提供?之原材料、?零部件價格?，余額為乙?方的加工費?。(2)?由甲方提?供原材料、?零部件的，?乙方必須按?照甲方規定?的程序到甲?方指定倉庫?辦理領料手?續，領取物?料并按照甲?方規定之原?材料、零部?件損耗標準?進行加工，?超過規定標?準，造成甲?方原材料、?零部件損失?的，甲方有?權直接從乙?方加工費中?扣除。五?、加工訂?貨：1.?甲方向乙?方下達訂單?，乙方接受?：(1)?甲方以傳?真或電腦下?單(下同)?的形式向乙?方發出《委?外加工生產?通知單》訂?貨，乙方確?認訂單的具?體要求后回?傳，該訂單?作為甲方向?乙方訂貨的?依據。(?2)電話?通知訂貨。?但訂購的貨?值或甲方提?供給乙方加?工的材料貨?值必須在5?000元人?民幣以下，?同時，甲方?必須填寫《?電話通知訂?貨記錄》，?作為電話訂?貨或更改訂?單的原始記?錄憑證。?2.因甲?方的生產計?劃變動，要?求更改訂貨?時，乙方接?受：(1?)甲方向?乙方發出《?加工訂單更?改通知單》?或取消原《?委外加工生?產通知單》?從新發出《?委外加工生?產通知單》?，乙方確認?后回傳。?(2)電?話通知更改?。但更改的?貨值必須在?5000元?人民幣以下?。3.?如甲方通知?取消訂單：?(1)?訂貨當天通?知取消的，?訂單取消。?(2)?在一個貨期?段內(非訂?貨當天)通?知取消的，?乙方在接到?通知時應立?刻停止該訂?單的生產，?并將己生產?數量如實反?映甲方，經?核實是在乙?方生產力范?圍內的數量?，甲方僅負?責安排此數?量已生產的?加工零部件?的使用，協?助乙方消化?為該訂單生?產的正常備?料。4.?乙方需領?用甲方提供?的原材料、?零部件，于?訂單下達之?日，憑甲方?訂單按本合?同第三條規?定辦理領料?手續。六?、加工零?部件的包裝?、運輸與交?貨：1.?加工零部?件的包裝，?按甲方企業?技術規定執?行：___?__;2?.包裝物?標識規定：?_____?;3.?如某加工零?部件沒有甲?方的企業技?術規定則按?國家有關規?定或采用適?宜運輸與保?證質量的包?裝。4.?乙方必須?按合同及訂?貨單的要求?將加工零部?件送至甲方?指定倉庫，?運輸、裝卸?費用自負。?送貨時應包?裝完整，標?識明確，規?格統一，并?在送貨單上?注明甲方制?訂的物料碼?、名稱規格?、數量、單?位及生產廠?的合格證。?5.甲?方收到乙方?的加工零部?件時，經檢?驗合格開具?合格檢驗報?告后，開具?《收料單》?。6.?甲方負責乙?方要求回收?的加工零部?件包裝物的?保護并統一?地點存放。?乙方應在七?(7)天內?將加工零部?件的包裝物?運走，否則?，對包裝物?的任何問題?甲方不負責?。七、?雙方就合同?產品所需模?具，約定如?下：1.?圖紙的設?計與提供：?乙方進行圖?紙的設計開?發，圖紙及?技術資料需?經甲方確認?，費用由乙?方承擔。?2.模具?的制造及其?費用承擔：?由乙方承擔?;3.?模具的驗收?及其標準：?由甲方或甲?方確認的圖?紙及零件檢?驗標準確定?。4.?模具的使用?、維修、保?養及費用承?擔：由乙方?承擔;5?.模具的?知識產權：?甲方所有;?6.模?具的所有權?：甲方所有?。八、?知識產權保?護1.?按照雙方簽?訂的《知識?產權保護協?議》規定執?行，有商標?許可的，還?須簽訂《商?標使用許可?合同》。?九、產品?技術、質量?標準與控制?1.合?同生效后_?____日?內，甲方應?向乙方提供?相關圖紙、?檢驗標準及?下列文件、?資料：(?1)(2?)(3)?2.產?品質量控制?：(1)?乙方須先?按甲方提供?的相關資料?、首樣等要?求，制作樣?品，并經甲?方檢驗合格?后，進行小?批量生產。?小批量產品?質量經甲方?檢測合格確?認后，才能?進入批量生?產。(2?)甲方有?權向乙方派?駐技術管理?人員并對乙?方的產品、?材料、零部?件及生產裝?配過程隨時?進行抽檢;?乙方應予配?合，并安排?住宿。甲方?及時將每次?抽檢、驗收?結果通報乙?方，以幫助?乙方解決質?量問題。?(3)甲?方原則上每?年一次派具?內審資格人?員對乙方的?質保體系進?行檢查評審?，并出具由?甲方管理者?代表簽發的?審廠報告，?乙方有責任?按照質保體?系要求配合?甲方進行工?廠審查，并?對甲方提出?的不合格項?目及時進行?整改。甲方?針對乙方質?保體系中的?不合格項進?行二次評審?，如仍未達?到要求，則?可中止或終?止本合同。?(4)?乙方同意將?加工零部件?之主要原材?料及關鍵零?配件供應商?名單及價格?之詳細書面?資料送甲方?備案，乙方?更改零配件?及其供應商?前必須經甲?方書面確認?并報甲方備?案。乙方已?通過___?__認證的?產品品種，?零部件不得?更改。(?5)一般?情況下，乙?方可在甲方?推薦的供應?商范圍內選?擇，也可選?擇符合甲方?質量要求的?其它供應商?，但應向甲?方提供該供?應商生產的?關鍵零配件?足夠檢驗數?量的樣品，?經甲方檢測?合格并書面?確認、封樣?交甲方后，?方可采購并?投入生產。?(6)?雖然甲方根?據經驗或樣?品檢測結果?向乙方推薦?供應商，或?者同意了乙?方選定的供?應商，或者?借甲方名義?采購原材料?、零配件后?向乙方提供?，或對加工?零部件進行?了檢驗。但?是甲方的認?可或受托購?買行為并不?代表乙方進?貨質量控制?責任的免除?，由乙方對?所采購零配?部件的質量?承擔責任。?雖然甲方進?行了上述質?量檢驗與控?制活動，但?甲方不對加?工零部件的?質量承擔任?何責任，由?乙方承擔全?部的產品質?量責任。?3.質量?整改(1?)同一型?號的加工零?部件，乙方?若連續出現?二次不合格?，甲方可發?出整改通知?書，并可應?乙方要求，?派出技術檢?驗人員予以?幫助，但其?費用由乙方?支出，經整?改仍不合格?的，甲方有?權終止與乙?方之間的合?同履行。?4.產品?技術、質量?與控制，不?合格品與產?品質量事故?的處理適用?雙方簽訂的?《質量保證?協議書》。?十、加?工費的結算?1.加?工費的結算?方式為：每?月二十五(?25)日前?結清截止上?月二十五(?25)日檢?驗合格的加?工零部件之?加工費，扣?除加工費_?____作?為質量保證?金，乙方根?據余額開具?發票，甲方?以三(3)?個月承兌匯?票的方式支?付加工費(?乙方如要求?將承兌方式?改為現匯支?付，由乙方?不低于月息?0.28%?貼息給甲方?)。2.?質量保證?金于雙方終?止業務來往?的____?_年內結清?。第___?__年結算?_____?%，第__?___年結?算____?_%，第_?____年?結算___?__%。?十一、驗?收方法1?.甲方自?合同物料入?庫之日起七?個工作日內?完成驗收，?驗收標準與?手段按照本?合同第三條?的規定或行?業通行標準?或國家標準?執行。雙方?如對質量問?題產生爭議?的，按甲方?所在地質量?監督檢查機?關檢測結果?為準。十?二、對加?工零部件提?出異議的時?間和辦法?1.甲方?在驗收過程?中，如果發?現加工零部?件的品種、?型號、規格?、花色和質?量不符合規?定，應妥為?保管并在?天內向乙方?提出書面異?議。書面異?議中，應說?明合同號、?運單號、車?或船只、發?貨和到貨日?期;不符合?規定的加工?零部件的名?稱、型號、?規格、花色?、標志、牌?號、批號、?合格證或質?量保證書號?、數量、包?裝、檢驗方?法和檢驗情?況;提出不?符合規定的?加工零部件?的處理意見?。在付款期?內，甲方有?權拒付不符?合合同規定?部分的貨款?。2.?乙方在接到?需方書面異?議后，應在?_____?天內負責處?理，否則即?視為默認甲?方提出的異?議和處理意?見。3.?加工零部?件在用于甲?方生產的過?程中出現質?量問題，乙?方應對此負?全部責任，?甲方負責協?助。造成甲?方無法正常?使用的加工?零部件，乙?方應負責退?、換。由此?引起所涉及?之加工費無?法按時付款?的，甲方不?承擔任何責?任，但由此?造成甲方不?能生產或延?誤的，其損?失由乙方承?擔賠償責任?。4.?加工零部件?出現售后質?量問題的，?由甲方將存?在問題的產?品提交甲方?所在地質量?監督檢查機?關檢測，報?告確認屬乙?方責任的，?由乙方承擔?全部責任。?十三、?乙方違約責?任：1.?乙方不能?按時、按質?、按量交貨?的，根據不?同情況進行?處理，具體?如下：(?1)因質?量問題批次?檢驗不合格?退貨的，扣?罰當批貨值?的5%，但?不低于50?0元，不高?于5000?元;在甲方?通知乙方后?，乙方做出?返工、挑選?、重新生產?或其它手段?在原訂單要?求的交貨期?內重新提交?合格之加工?零部件;不?能在原訂單?要求的交貨?期內重新提?交合格之加?工零部件品?的，應及時?知會甲方，?并按第(4?)條接受扣?罰。(2?)因質量?問題批次檢?驗不合格讓?步接收的，?扣除當批貨?值的10%?;(3)?因批次或?零星不合格?(料廢)造?成停工、返?工或全檢的?，按未能按?期按量交貨?造成停工處?理，按50?元工時累計?扣罰，物料?損失由乙方?負責;(?4)未能?按期、按量?交貨或不合?格造成計劃?調整的，扣?罰違約金3?000元次?;(5)?未能按期?、按量交貨?或不合格造?成出貨延誤?，批次或零?星不合格(?料廢)造成?出貨延誤的?，扣罰違約?金5000?元次，損失?另計;(?6)故意?將不合格的?加工零部件?混放在合格?品中，或明?知是不合格?品卻冒充合?格品的，扣?罰0元以上?的違約金，?情節嚴重的?除罰款外取?消供應商資?格;(7?)未經確?認，私自更?換、更改原?材料、零部?件規格型號?或供應廠家?，扣罰0元?以上的違約?金，情節嚴?重的除罰款?外取消供應?商資格;?(8)送?貨實物數量?或重量不足?，扣除欠貨?價值10～?100倍的?違約金;?2.乙方?所交的加工?零部件品種?、型號、規?格、花色、?質量不符合?合同規定的?，除按以上?進行扣罰，?乙方還必須?負責包換或?包修，并承?擔修理、調?換或退貨而?支付的實際?費用。乙方?不能修理或?者不能調換?的按不能交?貨處理。?3.乙方?因加工零部?件的包裝不?符合合同規?定，除按以?上進行扣罰?，乙方必須?返修或重新?包裝的，乙?方應負責返?修或重新包?裝，并承擔?支付的費用?。甲方不要?求返修或重?新包裝而要?求賠償損失?的，乙方應?當償付甲方?該不合格包?裝物低于合?格包裝物的?價值部分。?因包裝不符?合規定造成?加工零部件?損壞或滅失?的，乙方應?當負責賠償?。4.?乙方提前交?貨的、多交?的和品種、?型號、規格?、花色、質?量不符合合?同規定的加?工零部件，?甲方在代保?管期內實際?支付的保管?、保養等費?用以及非因?甲方保管不?善而發生的?損失，由乙?方承擔。?5.乙方?提前交貨的?，甲方接貨?后，仍可按?合同規定的?交貨時間付?款;合同規?定自提的，?甲方可拒絕?提貨。乙方?逾期交貨的?，乙方應在?發貨前與甲?方協商的，?甲方仍需要?的，乙方應?照數補交，?并負逾期交?貨責任;甲?方不再需要?的，應當在?接到乙方通?知后15天?內通知乙方?，并自動解?除乙方未按?時完成部份?的訂購計劃?。6.?加工零部件?錯發到貨地?點或接貨人?的，乙方除?負責應運交?合同規定的?到貨地點或?接貨人外，?還應承擔甲?方因此多支?付