2023年監理工程師之交通工程目標控制練習題_第1頁
2023年監理工程師之交通工程目標控制練習題_第2頁
2023年監理工程師之交通工程目標控制練習題_第3頁
2023年監理工程師之交通工程目標控制練習題_第4頁
2023年監理工程師之交通工程目標控制練習題_第5頁
已閱讀5頁,還剩45頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

2023年監理工程師之交通工程目標控制練習題單選題(共100題)1、關于拋石擠淤的說法不正確的是()。A.應采用不易風化的片石、塊石,石料直徑宜不小于300mmB.橫坡緩于1:10時,應沿路線中線向前呈等腰三角形拋填,漸次向兩側對稱拋填至全寬,將淤泥擠向兩側C.當橫坡陡于1:10時,應自低側向高側漸次拋填,并在低側邊部多拋投形成不小于2m寬的平臺D.當拋石高出水面后,應采用重型機具碾壓密實【答案】C2、商品房現售應符合的條件包括()。A.現售商品房的房地產開發企業應當具有企業法人營業執照和房地產開發企業資質證書B.取得土地使用權證書或者使用土地的批準文件C.持有建設工程規劃許可證和施工許可證D.拆遷安置已經落實E.物業管理方案尚未落實【答案】A3、價值工程的工作程序一般分為準備、分析、()、實施與評價四個階段。A.討論B.溝通C.創新D.協調【答案】C4、某分部工程有3個施工過程,各分為4個流水節拍相等的施工段,各施工過程的流水節拍分別為8d、6d、4d。如果組織加快的成倍節拍流水施工,則專業工作隊數和流水施工工期分別為()。A.6個,22dB.7個,24dC.8個,22dD.9個,24d【答案】D5、直接經濟損失1500萬元的安全事故等級是()。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C6、分包工程開工前,安全監理人員應審查施工單位報送的“三類人員”的資格不包括()。A.施工單位的主要負責人B.項目負責人C.專職安全生產管理人員D.特殊工種作業人員【答案】D7、發包人可以單方解除建設工程施工合同的情形包括()。A.明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的B.合同約定的期限內沒有完工,且在發包人催告的合理期限內仍未完工的C.已經完成的建設工程質量不合格,并拒絕修復的D.將承包的建設工程非法轉包.違法分包的E.建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的【答案】A8、某分部工程有3個施工過程,分為4個施工段組織加快的成倍節拍流水施工,各施工過程流水節拍分別是8d、8d、12d,則該分部工程的流水施工工期是()。A.34B.40C.44D.50【答案】B9、施工期的環境監測工作由建設單位委托()開展。A.監理單位B.施工單位C.技術單位D.有資質的環境監測單位【答案】D10、無機結合料穩定材料施工期的日最低氣溫應在()以上。A.0℃B.3℃C.5℃D.10℃【答案】C11、填石路堤施工時,路基邊線與邊坡不應出現單向累計長度超過()m的彎折。A.30B.40C.50D.60【答案】C12、工程進度S曲線表也稱為工程進度表是()共同使用的一個工程管理流程表,是計量支付表格的輔助表格。A.建設單位和施工單位B.建設單位和監理單位C.施工單位和監理單位D.建設單位和設計單位【答案】C13、招標人應根據項目具體情況確定各評分因素及評分因素權重分值,并對各評分因素進行細分(如有)、確定各評分因素細分項的分值,各評分因素權重分值合計應為()。A.60分B.80分C.100分D.120分【答案】C14、下列不屬于路基沉陷的原因的是()A.碾壓遍數過多B.路基填料不當C.填筑方法不合理D.壓實不足【答案】A15、下列關于工程費用監理的措施的說法正確的是()。A.工程費用監理的措施包括組織措施、經濟措施、技術措施B.經濟措施與技術措施相結合是控制工程費用的有效手段C.及時進行工程計量不屬于經濟措施D.對主要施工技術方案進行技術經濟比較屬于組織措施【答案】B16、下列關于安全生產雙重預防機制說法錯誤的是()。A.是構筑防范生產安全事故的兩道防火墻B.第一道是管風險C.第二道是控風險D.安全風險分級管控和隱患排查治理共同構建起預防事故發生的雙重機制【答案】C17、三違不包括()。A.違章指揮B.違章操作C.違反施工方案D.違反勞動紀律【答案】C18、在下列施工區域,應該按照冬期施工要求進行路基施工的是()。A.在季節性凍土地區,晝夜平均溫度在0℃以下,且連續10d以上B.在季節性凍土地區,晝夜平均溫度在-3℃以下,且連續7d以上C.在季節性凍土地區,晝夜平均溫度在0℃以下,且連續7d以上D.在季節性凍土地區,晝夜平均溫度在-3℃以下,且連續10d以上【答案】D19、承包人接受索賠處理結果的,發包人應在作出索賠處理結果答復后()天內完成賠付。A.14B.25C.28D.42【答案】C20、某工程合同價為500萬元,合同價的60%為可調部分。可調部分,人工費占35%,材料費55%,其余占10%。結算時,人工費價格指數增長10%,材料費價格指數增長20%,其余未發生變化。按照調值公式法計算,該工程的結算工程價款為()萬元。A.610.00B.543.50C.511.25D.500.00【答案】B21、鋼筋接頭的彎曲試驗,對接頭的每一驗收批必須在工程結構中隨機截取()個接頭試件做抗拉強度試驗。A.2B.3C.4D.5【答案】B22、將質量計量換算為體積計量的換算系數應由()確定,并應在此種計量方法使用之前征得()的同意。A.發包人,發包人B.監理人,承包人C.監理人,發包人D.發包人,承包人【答案】B23、某工程項目2018年開工,工程所在地的省統計局公布的2019年、2020年、2021年鋼材價格指數分別為101、109、116。則2021年的定基指數為()。A.1.253B.1.277C.1.326D.1.451【答案】B24、工業廢渣路堤填筑應采用細粒土進行包邊防護,包邊土應與工業廢渣同步施工,寬度宜不小于()m,包邊土底部0.5m范圍宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A25、拌和場和預制場地向周圍環境排放噪聲晝間不超過()dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A26、軟土地區路基粒料樁施工碎石粧密實度抽查頻率應為()%,用重II型動力觸探測試,貫入量為100mm時,擊數應大于5次。A.2B.3C.5D.6【答案】A27、根據有關規定,施工單位應當對達到一定規模的危險性較大的分部、分項工程編制專項施工方案,并附具(),經施工單位技術負責人、總監理工程師簽字后實施。A.安全調度方案B.安全實施方案C.安全措施D.安全驗算結果【答案】D28、某公路工程年度施工產值8000萬元,應配置()專職安全人員。A.1B.2C.3D.4【答案】B29、在編制基本建設項目竣工財務決算前()要認真做好各項清理工作。A.發包人B.承包人C.監理人D.設計人【答案】A30、施工進度計劃反映了工程從()開始,直到工程竣工為止的全部施工過程。A.施工準備工作B.購買招標文件C.正式施工D.人員設備進場【答案】A31、承包人接受索賠處理結果的,發包人應在作出索賠處理結果答復后()天內完成賠付。A.21B.28C.35D.42【答案】B32、拱圈各段的接縫面應與拱軸線垂直,各分段點應預留間隔槽,其寬度宜為()。A.0.3~0.5mB.0.5~0.8mC.0.5~1.0mD.0.8~1.2m【答案】C33、下列屬于水泥混凝土路面常見的病害有()。A.坑槽B.龜裂C.車轍D.唧泥【答案】D34、高速公路、一級公路零填和挖方路段路床0.8-1.2m范圍的膨脹土應進行換填處理,對強膨脹土路塹,路床換填深度宜加深到()。A.1.1-1.2mB.1.2-1.3mC.1.3-1.5mD.1.2-1.5m【答案】D35、季節性凍土地區路基施工時,下列()可以在冰凍期施工。A.高速公路的土質路堤B.二級公路的土質路堤C.半填半挖地段D.填挖交界處【答案】B36、概預算編制中,屬于人工費的是()。A.架子工工資B.材料采購人員工資C.駕駛施工機械人員工資D.施工管理人員工資【答案】A37、某市采石場位于山腰,自2009年投產以來每年都排放一定數量的污水順山坡流到山下由農民何陽承包的魚塘,由于對養魚影響不大,何陽一直未曾提出異議。2012年1月,采石場進行技術改造,擴大了生產規模,污水排放量成倍增長,何陽發現自己承包的魚塘頻繁出現死魚現象,要求采石場賠償損失,但采石場未予理睬。于是何陽找到市環保局解決問題。2012年3月,市環境監理大隊經監測證實,采石場排放的污水符合排放標準,市環保局隨后給采石場下書面通知,要求采石場繳納排污費25萬元。同時,市環保局就采石場和何陽之間的民事糾紛作出行政調解處理決定:采石場賠償何陽經濟損失12萬元。據此,請回答下列題。A.原告舉證B.由被告對排污行為與損害結果之間無因果關系舉證C.適用舉證責任倒置D.原告證明侵權事實,被告否認的,由被告負舉證責任【答案】B38、在《公路工程施工監理規范》(JTG10-2016)中“由總監主持編制、開展監理工作的指導性文件”稱為()。A.監理計劃B.監理規劃C.監理大綱D.監理細則【答案】A39、()還應做好風險控制工作,進行風險辨識和評估并據此編寫專項施工方案,編寫應急預案、儲備應急物資、開展應急演練等。A.施工單位B.發包人C.監理單位D.設計單位【答案】A40、某建設工程項目合同價為5000萬元,合同工期為26個月,動員預付款在標書附錄中規定的額度為合同價的20%,4月份支付工程款600萬元,到第4個月時累計支付工程款金額為1200萬元,本月扣回動員預付款的金額是()萬元。A.45B.48C.50D.52【答案】C41、施工單位在施工中使用施工起重機械和整體提升式腳手架特種設備前,應當組織有關單位進行驗收。驗收合格后()日之內,應當向當地交通運輸主管部門登記。A.40B.30C.20D.10【答案】B42、某分部工程有3個施工過程,各分為4個流水節拍相等的施工段,各施工過程的流水節拍分別為8d、6d、4d。如果組織加快的成倍節拍流水施工,則專業工作隊數和流水施工工期分別為()。A.6個,22dB.7個,24dC.8個,22dD.9個,24d【答案】D43、現場應急處置方案由施工單位技術負責人組織編寫,()審核,()審批。A.駐地監理工程師、總監理工程師B.總監理工程師、駐地監理工程師C.駐地監理工程師、建設單位D.總監理工程師、建設單位【答案】A44、下列關于凈現值的說法中,正確的是()。A.當方案的NPV=0時,表示項目實施后的投資收益率正好達到基準收益率B.多個方案進行經濟評價時,不僅要求方案NPV≥0,且選擇一個方案時,應選NPV值中最小的。C.折現率越大,凈現值越大。D.凈現值法可適用于分析期長短不等的方案【答案】A45、異常氣候是指項目所在地()年以上一遇的罕見氣候現象(包括溫度、降水、降雪、風等)。A.10B.20C.30D.40【答案】C46、以下關于總價合同和單價合同的說法錯誤的是()A.總價合同可以分為固定總價合同和可調總價合同兩類B.采用總價合同的計價模式的招標文件中,招標人必須提供工程量清單C.單價合同的核心就是按照工程量清單計價模式進行招投標并簽訂施工承包合同D.單價合同可以分為固定單價合同和可調單價合同兩類【答案】B47、真空預壓施工的第一步是()。A.抽真空系統施工B.排水系統施工C.密封系統施工D.抽氣【答案】B48、施工環境保護監理,是指具有相應資質的監理單位受()的委托,依法承擔其建設項目施工期間的環境監督管理工作,代表業主對承包人在施工活動中的污染防治和生態保護與恢復等情況進行監督管理,確保各項環保措施落實的專業化服務活動。A.建設單位B.政府監督機構C.施工單位D.設計單位【答案】A49、公路工程驗收委員會由交通運輸主管部門、公路管理機構、質量監督機構、造價管理機構等單位代表組成。大中型項目及技術復雜工程,應邀請有關專家參加。國防公路應邀請()參加。A.軍隊代表B.政府部門C.國防單位D.國家安全單位【答案】A50、對于注冊執業人員未執行法律、法規和工程建設強制性標準的,以下不屬于處罰措施的是()。A.停止執業3個月以上1年以下B.情節嚴重的,吊銷執業資格證書,3年內不予注冊C.造成重大安全事故的,終身不予注冊D.構成犯罪的,依照刑法有關規定追究刑事責任【答案】B51、質量管理體系審核由()對體系各項活動進行客觀評價,這些人員應獨立于被審核的部門和活動范圍。A.企業內勝任的管理人員B.行業認可的審核人員C.企業領導D.外審專家【答案】A52、立方體抗壓強度試件的標準尺寸立方體的邊長為()。A.50B.100C.150D.200【答案】C53、下列經濟效果評價指標中,屬于動態評價指標的是()。A.投資收益率B.償債備付率C.內部收益率D.借款償還期【答案】C54、適用于深水橋梁基礎的圍堰是()。A.土圍堰B.土袋圍堰C.鋼板樁圍堰D.鋼套箱圍堰【答案】D55、下列關于“三同時”的說法,不正確的是()。A.同時設計B.同時投入使用C.同時施工D.同時檢查【答案】D56、強夯置換材料應采用級配好的片石、碎石、礦渣等堅硬的粗顆粒材料,粒徑宜不大于夯錘底面直徑的()。A.0.1倍B.0.2倍C.0.3倍D.0.4倍【答案】B57、一般地,提前工期獎金累計最高不得超過合同總價的()。A.2%B.3%C.5%D.8%【答案】C58、對于上臺階開挖,每循環進尺,Ⅲ級圍巖宜不大于()。A.2榀鋼架間距B.1榀鋼架間距C.3mD.5m【答案】C59、采用()的計價模式的招標文件中,招標人可以不提供工程量清單,由投標人自行編制工程量清單并報價。A.總價合同B.單價合同C.成本加酬金合同D.成本加罰金合同【答案】A60、下列關于國家對礦產資源的規定的表述中,正確的有()。A.鼓勵集體礦山企業開采國家指定范圍內的礦產資源B.探礦權人申請新立探礦權時,應提供相應的資金證明C.申請人不具備地質勘查資質的,應依法委托具有相應地質勘查資質的勘查單位編制勘查實施方案并開展地質勘查工作D.申請人的資金能力,不得低于申請項目勘查實施方案安排的總資金的1/2E.申請人的資金能力,以其企業的資產總額為依據【答案】A61、以下關于質量體系審核與評審,說法錯誤的是()A.開展質量體系審核和評審是保持質量體系持續有效運行的次要手段B.是對體系要素進行審核、評價,確定其有效性C.是對運行中出現的問題采取糾正措施,對體系的運行進行管理,保持體系的有效性D.評價質量體系對環境的適應性,對體系結構中不適應的要素采取改進措施【答案】A62、()是指橋跨結構相鄰兩個支座中心之間的距離。A.計算跨徑B.凈跨徑C.標準跨徑D.總跨徑【答案】A63、合同文件的重要組成部分,是一份與技術規范相對應的文件,它是單價合同的產物,指的是()。A.企業定額B.預算定額C.招標控制價D.工程量清單【答案】D64、下列情況下,需要監理工程師簽發停工令的是()。A.存在安全事故隱患的B.工程質量缺陷、質量不合格的工程C.工程違反有關環保法律法規、未按合同要求落實環保措施,情況嚴重的D.危險性較大工程未按專項施工方案實施【答案】C65、施工單位在施工中使用施工起重機械和整體提升式腳手架特種設備前,應當組織有關單位進行驗收。驗收合格后()日之內,應當向當地交通運輸主管部門登記。A.40B.30C.20D.10【答案】B66、現行價格指數是指各類付款證書相關周期最后一天的前()天的各可調因子的價格指數。A.14B.28C.30D.42【答案】D67、生產經營單位未按照規定對從業人員、被派遣勞動者、實習學生進行安全生產教育和培訓,或者未按照規定如實告知有關的安全生產事項,責令限期改正,可以處()以下的罰款A.五萬元B.三萬元C.四萬元D.二萬元【答案】A68、鉆孔泥漿應始終高出孔外水位或地下水位()。A.0.5~1.0mB.1.0~1.5mC.1.5~2.0mD.2.0~2.5m【答案】B69、路堤填方試驗路段應在路基主線上選擇地質條件、路基斷面形式等具有代表性的地段進行試驗,試驗路段的長度宜不小于()m。A.50B.100C.150D.200【答案】D70、某工業項目年設計能力為生產某種產品32萬件,單位產品售價55元,單位產品可變成本為35元(含稅),年固定成本400萬元,則以產量、生產能力利用率、單位產品價格表示的盈虧平衡點分別是()。A.230000件,62.5%,50.5元B.230000件,70%,47.5元C.200000件,62.5%,47.5元D.200000件,65%,50.5元【答案】C71、以下屬于地下排水設施的是()。A.截水溝B.蒸發池C.滲井D.跌水【答案】C72、()是決定混凝土強度和耐久性的主要因素,選用水灰比不得超過有關規范規定的最大值。A.水泥用量B.水灰比C.減水劑D.用水量【答案】B73、確屬必需可由縣級以上人民政府依法批.準劃撥的用地有()。.A.國家機關用地B.軍事用地C.公益事業用地D.交通用地E.工業用地【答案】A74、下列關于工程費用監理的工作方法說法正確的是()。A.在實際工程費用超過合同價格之前,根據預測的信息,采取相應的預防措施予以調節,使工程費用不偏離或盡量少偏離合同價屬于過程控制B.跟蹤監理屬于前饋控制C.跟蹤監理是一種日常的監理D.主動控制指監理人員將監理信息輸送出去后又把作用結果返送回來,并對信息的再輸出發生影響.以起到監理的作用【答案】C75、在水泥混凝土路面施工中,橫向施工縫只應在攤鋪作業中斷時間超過()時才設置。A.30minB.45minC.1hD.1.5h【答案】A76、在評價工程建設對生態的影響時,()是生態保護措施落實的關鍵。A.施工準備階段B.施工期C.竣工驗收與缺陷責任期D.運營階段【答案】B77、費用索賠月報表是()共同使用的一個工程款支付流程表。A.建設單位和施工單位B.建設單位和監理單位C.施工單位和監理單位D.建設單位和設計單位【答案】C78、施工、監理合同段考核評價結果不合格的,該施工、監理合同段應當立即整改,整改完成后由()組織復評。A.建設單位B.監理單位C.施工單位D.交通運輸主管部門【答案】A79、土石路堤指用石料含量占總質量()的土石混合材料填筑的路堤。A.30%~40%B.30%~50%C.30%~60%D.30%~70%【答案】D80、施工單位應當自施工起重機械和整體提升式腳手架、滑模爬模、架橋機等自行式架設設施驗收合格之日起()內,向有關部門登記。A.20日B.25日C.30日D.35日【答案】C81、價值工程中的技術指標是()。A.最高的銷售數量B.最大的營業規模C.最低的壽命周期成本D.可靠地實現所需功能【答案】D82、我們把反映某產品的某項質量特性指標的原始數據稱為()。A.質量數據B.樣本數據C.總體D.單元【答案】A83、開挖至零填、路塹路床部分后,應及時進行路床施工;如不能及時進行,宜在設計路床頂高程以上預留至少()厚的保護層。A.100mmB.200mmC.300mmD.400mm【答案】C84、后張法張拉時,結構或構件混凝土的強度、彈性模量(或齡期)應符合設計規定;設計未規定時,混凝土的強度應不低于設計強度等級值的(),彈性模量應不低于混凝土28d彈性模量()。A.75%,75%B.75%,80%C.80%,75%D.80%,80%【答案】D85、強夯工程內容中不包括的是()。A.場地清理B.排除地表水C.防止地表水下滲D.承載力檢測【答案】D86、在項目的控制系統中,()分系統貫穿于項目實施的全過程。A.組織B.程序C.手段D.信息【答案】D87、二次襯砌的施作時,應滿足隧道位移相對值已經達到相對位移量的()。A.40%~60%B.60%~80%C.80%~90%D.90%以上【答案】D88、總監理工程師對外向()負責,代表監理單位或者和監理單位一起協調建設單位、施工單位、設計單位、質量安全監督機構等單位或機構的工作關系。A.建設單位B.監理單位C.設計單位D.施工單位【答案】A89、立方體抗壓強度試件的標準尺寸立方體的邊長為()。A.50B.100C.150D.200【答案】C90、下列有關冬季施工增加費計算的表述中,不正確的是()。A.冬季施工增加費的計算方法,是根據各類工程的特點,規定各氣溫區的取費標準B.采用全年平均攤銷的方法,即不論是否在冬季施工,均按規定的取費標準計取冬季施工增加費C.一條路線穿過兩個以上的氣溫區時,可分段計算或按各區的工程量比例求得全線的平均增加率,計算冬季施工增加費D.冬季施工增加費以各類工程的定額直接費之和為基數,按工程所在地氣溫區的費率計算【答案】D91、下列工程項目施工組織設計編制程序中,最先進行的是()。A.項目劃分,復核工程數量B.選擇施工方法,確定施工方案C.編制工程進度計劃D.確定施工組織管理機構,制定管理制度【答案】A92、由于監理人未能按合同約定發出指示、指示延誤或指示錯誤而導致承包人費用增加或工期延誤的,由()承擔賠償責任。A.發包人B.監理人C.承包人D.發包人和承包人共同【答案】A93、()是指各獨立運行管理公路路段的收費管理機構,直接對公路路段所轄的各收費站進行調度、管理,并監督各收費站的業務。A.公路收費分中心B.公路收費中心C.公路收費站D.公路收費路口【答案】A94、()在于將質量的目標值,通過生產要素的投入、作業技術活動和產出過程轉化為質量的實際值。A.計劃B.實施C.檢查D.處理【答案】B95、下列試驗工作中不屬于監理基本試驗工作的是()。A.驗證試驗B.工藝試驗C.全面檢驗D.見證取樣【答案】C96、圍巖的工程性質中,對圍巖穩定性影響最大的是()。A.物理性質B.水理性質C.力學性質D.化學性質【答案】C97、根據規定,采用()方式成交的,出讓人或轉讓人與受讓人應當根據成交確認書簽訂礦業權出讓(轉讓)合同。A.招標B.拍賣C.自行協議D.掛牌E.變賣【答案】A98、止水帶的搭接長度一般不小于(),焊接的縫寬一般不小于()。A.100mm、50mmB.100mm、30mmC.80mm、50mmD.80mm、30mm【答案】A99、下列關于水運工程計量規范的一般規定,說法正確的是()。A.水工工程僅指水下工程B.當設計未作明確規定時,施工水位的確定有潮港采用工程所在地施工季節的歷年平均水位C.當設計未作明確規定時,施工水位的確定無潮港采用工程所在地的平均潮位D.水工工程與陸域工程界線的劃分應根據工程部位、結構要求確定,并應以保證水工建筑物結構及各組成部分的完整性為原則【答案】D100、在無機結合料穩定基層(底基層)中,級配碎石或礫石用作基層時,二級及二級以下公路公稱最大粒徑應不大于()mm。A.19B.26.5C.31.5D.37.5【答案】C多選題(共50題)1、在安全生產總目標管理過程中,應對分項目標的實施情況加強檢查、考核與評價,并提出下一階段的分項目標及措施。每次檢查、考核、驗收和講評,應緊緊圍繞有關薄弱環節,利用通報或隱患整改指令的方式,按照“三定一落實”()落實整改的原則組織缺陷整改。A.定人B.定時C.定措施D.定量E.定點【答案】ABC2、要以()為原則作為應急救援培訓與演習的指導思想。A.加強基礎B.居安思危C.邊練邊戰D.安全第一E.逐步提高【答案】AC3、下列屬于安全生產考核指標管理類的是()A.安全生產總目標B.安全生產管理人員到位率C.事故起數D.死亡人數E.重大事故隱患整改率【答案】AB4、張某與李某因買賣合同糾紛,經某區人民法院審理作出一審判決。李某不服,向市中級人民法院上訴。該市中級人民法院經審理作出維持原判的終審判決。兩年后,市檢察院在檢查工作中發現某區人民法院的一審判決中認定事實的主要證據不足,于是決定提出抗訴。關于本案的敘述,正確的有:A.檢察院依審判監督程序提出抗訴無期限的限制,故本案中檢察院可以在兩年后提出抗訴B.本案應由市檢察院向某區人民法院提出抗訴C.本案應由市檢察院向某市中級人民法院提出抗訴D.本案應由市檢察院提請省檢察院向某市中級人民法院提出抗訴【答案】AD5、橋梁基礎工程施工中,淺基礎一般可分為()A.剛性擴大基礎B.單獨或聯合基礎C.條形基礎D.片筏和箱形基礎E.沉井基礎ABCD選項,淺基礎一般可分為剛性擴大基礎、單獨或聯合基礎、條形基礎、片筏和箱形基礎等。E選項,橋梁基礎常用的基礎類型有淺基礎、樁基礎、沉井基礎、沉箱等。【答案】ABCD6、索賠成立的基本條件包括()。A.有明確的合同依據(或法律依據)B.責任雙方達成共識C.有具體的損害事實D.索賠期限符合合同約定E.索取的費用和(或)工期與損害事實相符【答案】ACD7、對于隧道襯砌噴射混凝土施工要點,下列說法錯誤的有()。A.檢查噴射拌料是否均勻,人工干拌料不少于五遍,摻有鋼纖維拌料不得有團存在B.所拌料應及時噴射,放置時間不應超過60minC.噴射回彈料不得再次使用D.檢查噴層厚度,最簡單易行的方法是標樁法,采用輪廓儀測定更可靠E.檢查涌水點處理措施,因為涌水會沖洗噴射混凝土,成為剝落.削弱附著力的原因【答案】AB8、造成隧道通風與照明不良的原因有()。A.運營管理不當B.器材質量存在問題C.設計欠妥D.人為破壞E.自然磨損【答案】ABC9、從路面結構的力學特性和設計方法的相似性出發,將路面劃分為()。A.柔性路面B.剛性路面C.半剛性路面D.高強度路面E.低強度路面【答案】ABC10、以下各選項,其中說法不正確的是:A.馮某與李某簽訂了借款協議,并將協議書經公證處公證。公證書上寫明:如果債務人不履行義務,屆時可申請強制執行。合同簽訂后,馮某如實履行了合同義務。但是,到了還款期,李某卻沒有還款。那么馮某以李某未履行合同義務為由,可以向李某住所地人民法院申請執行該協議B.劉某訴張某一案經B市H區人民法院一審終結,判決張某賠償劉某人民幣3900元。張某不服判決,向B市中級人民法院提起上訴,二審人民法院經過審理,駁回了張某的上訴。經查,劉某居住在D市X區,張某在B市C區的銀行有存款4000元。則本案的執行人民法院是B市中級人民法院C.甲市人民法院依法執行該市商標管理局作出的行政處罰決定,經查明,被執行人金勝公司的財產在乙市,則甲市人民法院應當請求乙市人民法院的上級人民法院指定其執行,而不能直接委托乙市人民法院執行D.甲乙兩個公司因合同糾紛,到某仲裁委員會進行仲裁。裁決后,如果甲不履行仲裁裁決,那么乙可以向仲裁委員會所在地的人民法院申請執行【答案】BCD11、關于環形開挖預留核心土法開挖施工說法正確的是()。A.環形開挖,每循環進尺,V級圍巖宜不大于1榀鋼架間距B.臺階開挖高度宜為2.5~3.5mC.中下臺階每循環進尺,不得大于2榀鋼架間距D.核心土面積宜不小于斷面面積50%E.留核心土長度宜為3~5m,寬度宜為隧道開挖寬度的2/3~1/2【答案】ABCD12、洞身開挖包括()。A.洞身開挖B.洞身支護C.襯砌D.二次襯砌E.錨固【答案】AB13、下列關于工程費用的工作原則,說法正確的有()。A.費用監理是一項法律性、政策性、經濟性和技術性很強的工作B.監理人員在進行工程費用監理時必須以實際情況為依據C.在工程施工及承包合同履行過程中,監理人員處于主導地位D.監理人員對工程費用的簽認,直接涉及發包人和承包人的利益,要使工程費用既合理又準確,只有監理人員保持公正才有可能E.保持公正立場,是監理人員進行費用監理的基本原則和最低要求【答案】ACD14、下列挖方路基施工說法中,正確的是()。A.土方應自上而下逐級進行,嚴禁掏底開挖B.鉆爆開挖是石方開挖最廣泛使用的方式C.路床清理,超挖部分可采用細粒土精細找平D.深挖路塹施工,每開挖6m復測一次邊坡E.機械開挖是開挖石方路基最有效的施工方法【答案】AB15、屬于瀝青混凝土路面常見病害的是()。A.龜裂B.橫向裂縫C.縱向裂縫D.車轍E.破碎板【答案】ABCD16、關于路基施工要點的說法,正確的有()。A.填石路堤應分層填筑壓實B.填土路基同一層路基應采用同一種填料,不得混合填筑C.填筑前,應妥善處理井穴、樹根等D.填石路堤的壓實機械宜選用自重不小于8t的振動壓路機E.填石路堤的壓實質量可以用孔隙率指標進行檢測【答案】ABC17、對于泥漿護壁成孔灌注樁,清孔后要求測定的泥漿指標有(),它們是影響混凝土灌注質量的主要指標A.相對密度B.含砂量C.黏度D.膠體率E.pH值【答案】ABCD18、關于水泥混凝土攤鋪機布料施工的說法,正確的是()。A.滑模攤鋪機前的布料,應采用機械完成,布料高度應均勻一致B.布料機與滑模攤鋪機之間的施工距離宜為10-15mC.當坍落度在10-30mm時,布料松鋪系數宜在1.08-1.15D.應保證滑模攤鋪機前的料位高度位于螺旋布料器葉片最高點以下,最高料位不得高于松方控制板上緣E.卸料、布料速度應與攤鋪速度協調一致,不得局部或全斷面缺料【答案】ACD19、根據監理措施采取的時間進行分類,則費用監理分類包括()。A.縱向監理B.前饋監理C.過程監理D.反饋監理E.橫向監理【答案】BCD20、在開工預付款支付、扣回月報表中,監理審核的重點包括()。A.開工預付款的預付額度B.開始扣回的時間C.分期扣回的金額D.每月扣回的比例E.累計扣回的金額【答案】AB21、基層在養護過程中出現裂縫,可采取的措施包括()。A.在裂縫位置灌縫B.在裂縫位置鋪設玻璃纖維格柵C.灑透層瀝青D.灑鋪熱改性瀝青E.灑黏層瀝青【答案】ABD22、下列屬于面層特點的是()。A.強度B.剛度C.平整度D.耐磨性E.透水性【答案】ABCD23、出現下列哪種情況需要求施工單位重新修訂施工進度計劃()。A.工程初期曲線是凹形B.工程初期曲線不是凹形C.施工穩定期間曲線完全不是直線D.工程后期曲線呈凸形E.工程后期曲線不呈凸形【答案】BC24、下列選項屬于核查施工單位特種人員持證上崗情況的核查要點有()。A.特種作業人員種類B.設備操作規程制定情況C.核查特種作業人員證件合規性D.核查安全培訓教育及考核情況E.檢查施工單位特種作業人員臺賬更新情況【答案】ACD25、從路面結構的力學特性和設計方法的相似性出發,將路面劃分為()。A.柔性路面B.剛性路面C.半剛性路面D.高強度路面E.低強度路面【答案】ABC26、下列屬于投資估算編制依據的是()。A.建設項目可行性研究報告B.設備的市場詢價C.國家和地區所頒發的規定及有關定額、計費標準、估算指標等D.銀行利率、匯率、物價指數及其他有關資料E.施工組織設計【答案】ABCD27、施工組織設計的內容包括()。A.編制依據B.施工總體部署C.施工進度計劃D.施工平面布置E.資金計劃【答案】ABCD28、關于片石砌體,以下說法不正確的有()。A.片石應分層砌筑,宜以2~3層砌塊組成一工作層,每一工作層的水平縫應大致找平B.各工作層豎縫應相互貫通C.砌縫寬度一般不大于5cm,用小石子混凝土砌筑時,可為3~7cmD.較大的砌塊應使用于下層,安砌時應選取形狀及尺寸較為合適的砌塊,尖銳突出部分應敲除E.豎縫較寬時,應在砂漿中塞以小石塊,不得在石塊下面用高于砂漿砌縫的小片石支墊【答案】BC29、分項工程計量匯總表的主要內容包括()。A.工程名稱B.清單編號C.項目特征D.申請計量數量E.核定計量數量【答案】ABD30、日常安全監理實施程序包括()。A.發出口頭通知,開具整改通知單B.召開專題監理例會C.簽發工程停工令D.向建設主管部門報告E.發出口頭通知,開具罰款單【答案】ABCD31、“四通一平”中的“四通”是指()。A.水通B.氣通C.電通D.路通E.通信通【答案】ACD32、公路交通標線按照標線設置的方式劃分為以下類型()A.雨夜標線B.非雨夜標線C.縱向標線D.橫向標線E.熱熔型【答案】CD33、關于片石砌體,以下說法不正確的有()。A.片石應分層砌筑,宜以2~3層砌塊組成一工作層,每一工作層的水平縫應大致找平B.各工作層豎縫應相互貫通C.砌縫寬度一般不大于5cm,用小石子混凝土砌筑時,可為3~7cmD.較大的砌塊應使用于下層,安砌時應選取形狀及尺寸較為合適的砌塊,尖銳突出部分應敲除E.豎縫較寬時,應在砂漿中塞以小石塊,不得在石塊下面用高于砂漿砌縫的小片石支墊【答案】BC34、質量數據的來源主要是工程建設過程中的各種檢驗,即()。A.材料檢驗B.工序檢驗C.竣工驗收檢驗D.使用過程中的必要檢驗E.隱蔽工程檢驗【答案】ABCD35、上海市××區某高校教師甲與北京市××區某研究所研究員乙于2008年12月在北京登記結婚,婚后雙方戶口未遷出各自的工作所在地。結婚不到半年,二人先后被派往美國和加拿大進修。2010年1月,甲欲起訴與乙離婚。請問對本案無管轄權的法院是:()A.上海市××區人民法院B.北京市××區人民法院C.美國法院D.加拿大法院【答案】CD36、隧道施工為反坡排水時,應采取抽水措施,并應符合的規定有()。A.井下工作水泵的排水能力不應小于1.4倍的正常涌水量B.井下備用水泵的排水能力不應小于工作水泵排水能力的90%C.應根據排水距離、坡度、水量和施工組織,編制反坡排水方案D.對于高冒水風險隧道反坡施工時,宜設置兩個獨立的供電系統和排水管路E.應根據排水距離、坡度、水量和施工組織,置集水坑位置和容積【答案】CD37、鋼橋構件出廠時,應提交的資料有()。A.焊縫全部修補記錄B.產品合格證C.鋼材和其他材料質量證明書或試驗報告D.產品試板的試驗報告E.工廠試拼裝記錄【答案】BCD38、關于瀝青混合料的拌和說法正確的有()。A.粗、細集料應分類堆放和供料,取自不同料源的集料可一起堆放B.每個料源的材料應進行抽樣試驗,并經監理工程師批準C.拌和應將集料包括礦粉充分地烘干D.瀝青的加熱溫度、石料加熱溫度、混合料的出廠溫度、運到施工現場的溫度均應滿足規范要求E.材料的規格或配合比發生改變時,都應根據設計文件中配合比進行試拌【答案】BCD39、對于集料的壓碎值要求,說法正確的有()。A.一般公路的底基層不大于40%B.二級和二級以下公路基層不大于35%C.二級和二級以下公路底基層不大于40%D.二級公路的基層不大于30%E.對于高速

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論