1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業 不銹鋼水箱承包合同 合同編號：JZT-XS-發包方（甲方）： 承包人（乙方）：鄭州金之泰供水設備有限公司根據中華人民共和國合同法及其有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，就 工程承包合同相關事宜，達成如下協議。第一條 工程概況1.工程名稱： 2.工程地點： 3.規格：材質型號（長*寬*高）厚度容積數量總價不銹鋼5m6m2.5m底板:mm 側一:mm 側二:mm 側三;mm 頂板:mm75m一臺元4.工程總價款：人民幣 元，大寫：

2、 元整。第二條 施工承包方式及范圍包工包料，水箱的制作、水箱配件制作（含人孔，進水、出水、排污、溢流的開孔及其配件，外扶梯等，不含浮球）以及水箱的運輸、安裝（注：水箱混凝土基礎由甲方完成，乙方只負責水箱的進水、出水、排污、溢流的開孔及其配件）第三條 合同工期開工日期：甲方支付預付款后 日內；竣工日期：甲方支付第二批款后 日內（即本合同第六條2.2項）乙方應嚴格按照進度計劃組織施工，對以下因素造成的竣工日期或施工節點延誤，經甲方代表及監理確認，工期相應順延：1.不可抗力；2.發包人未按時提供圖紙；3.一周內，非乙方原因停水、停電累計超過8小時；4.甲方提供的工程資料與現場實際不符而引起的工程返工

3、、停工、緩建；5.甲方未按約定支付工程款項；6.工程量變化和設計變更；7.因甲方手續原因導致的中途停工、緩建、停建或導致相關部門處罰影響施工進度；8.因甲方對材料認質、認廠造成的工期延誤。9.甲方同意工期順延的其他情況。第四條 技術要求1.在水箱頂板上設檢查入口，水箱外設不銹鋼扶梯，以便檢修保養。2.水箱均按設計圖紙要求制作，如有變更，須經甲方同意后施工，水箱除保證有效容積外，仍需考慮浮球液位控制空間。3.水箱上各進出水管口直徑和標高尺寸可按圖施工，但具體位置應結合現場實際情況確定，即現場開孔焊接。第五條 驗收合格標準本工程約定的工程質量標準為：48小時無滲漏無變型。第六條 工程款支付 1.本

4、項目工程款項以轉帳方式按以下節點、比例及數額支付2.工程款支付方式：2.1雙方簽定合同三日內，甲方向乙方支付工程總價款的30%即 元作為預付款，乙方開始施工前的材料準備。2.2設備材料進場，甲方向乙方支付工程總價款的50%即 元作為進度款，乙方開始施工。2.3工程竣工后，甲方向乙方支付工程總價款的15%即 元（結算款）。2.4質保金的支付：工程總價款的5%即 元作為質保金，質保期為十二個月，自工程竣工之日起計算，保修期內的質量問題，乙方負責免費維修，超過保修期的維修只收取成本費。滿一年且完成保修任務后，10日內將質保金一次性全部付清。第七條 甲乙雙方權利義務1.甲方的權利義務 1.1 按合同條

5、款約定支付乙方工程款項。1.2 甲方水電工現場配合乙方的施工。1.3 工程竣工后，甲方簽訂竣工報告。1.4做好施工設備及材料或已完工程未交付前的成品保護工作。1.5 及時組織相關單位進行竣工驗收。1.6屬分包合同的甲方不得以第三方未付工程款為由，拖欠乙方工程款，由此造成的一切由甲方承擔責任。1.7甲方不能以未驗收或未使用為由而拒付工程款，否則視為違約。2.乙方的權利義務2.1 服從甲方施工現場場地的分配調度，嚴格服從監理單位的施工管理，遵守各項管理制度，嚴格質量管理，確保工程質量合格。2.2 做好施工現場各項布置。2.3 確保施工現場整潔有序，做到安全生產、文明施工2.4施工中屬甲方問題或不可

6、抗拒的自然條件，乙方不應承擔責任2.5甲方未付清所有款項之前，貨物權歸乙方第八條 違約責任1.甲方違約責任：1.1 甲方工程款支付違約：若因甲方未按約定支付工程款，或因甲方的原因不能施工，造成工期延誤，延誤產生的費用由甲方支付。甲方在指定日期付清工程款，否則甲方需按應付款支付日息10%違約金給乙方，違約期限從竣工報告指定日期計起，若無竣工報告，參照本合同第十條。1.2因甲方原因致使合同終止，甲方應支付乙方已完成工程量100%的工程款，并賠償乙方的經濟損失。1.3因甲方原因，工程中途停建、緩建，甲方在十日內結算完畢并支付乙方已完工程量的100%的工程款，并賠償乙方的相應損失。2. 乙方違約責任：

7、2.1工期違約責任： 因乙方原因，工期每逾期一天（包括節點工期），乙方向甲方支付本節點延期工程造價的萬分之五的違約金（如節點工期延期，乙方在下一節點趕回工期，則甲方退還乙方上一節點延期違約金）。 2.2工程質量標準違約責任：若由于乙方責任使工程質量沒有達到驗收合格要求的，乙方必須返工整改至合格為止，由此造成的所有費用及工期責任均由乙方承擔。3. 雙方責任本合同簽訂后，擅自解除本合同的一方，應向另一方支付本合同工程總造價萬分之五的違約金，同時賠償守約方的經濟損失。 合同的生效與終止本合同自簽字并蓋章或簽字并手印之日起生效，工程款付清后失效。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力。第十條 其它1.若無需簽訂工程竣工報告，則甲方須于 年 月 日前支付剩余工程款，即本合同第六條2.3款項，否則視為違約。2.工程竣工報告具有與合同同等法律效力。第十一條 爭議雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時，雙方協商解決；當協商不成時，通過原告所在地人民法院訴訟解決。甲方:(蓋章)