1、第 頁2022承攬合同范本承攬合同隨著法律知識的普及，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是我為大家收集的承攬合同范本，歡迎大家分享。承攬合同范本1定作人：填寫全稱承攬人：填寫全稱根據?中華人民共和國合同法?及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。第一條 定作物情況如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一1.1 品名：應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替1.2 規格：應寫明定作物具體的規格型號1.3 數量：具體寫明定作物的數量，并注明單位1.4 備注：如無內容，在空格處

2、劃線第二條合同價款2.1 合同價款總額：應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種2.2 付款方式：應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式2.3 付款時間：寫明年、月、日第三條 加工成品質量要求及技術標準：3.1 質量要求：應明確填寫要到達的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱3.2 技術標準：技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。第四條 原材料的提供方法及規格、數量、質量4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理

3、、減少價款或退貨。4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：材料名稱規格型 號計 量單 位數 量質 量提供日 期消 耗 定 額單價元總金額注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二4.3 定作人于年月日之前提供原材料。注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否那么定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。第五條 技術資料、圖紙的提供5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。5.2承攬人在依照定作

4、人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。第六條 驗收標準和方法6.1 驗收標準：寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收6.2 驗收方法：寫明全部或抽樣驗收的方法6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：寫明具體時間年、月、日6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：寫明詳細地址6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術

5、資料和有關質量證明。6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以寫明檢驗機構對定作物質量的認定為準。第七條 交提定作物的時間和地點7.1 雙方約定由定作人自提定作物7.1.1 自提定作物的時間：寫明年、月、日7.1.2 自提定作物的地點：寫明詳細地址不可省略7.2 雙方約定由承攬人送交定作物7.2.1 送交定作物的時間：如選擇了7.1，那么在空格處劃線7.2.2 送交定作物的地點：如選擇了7.1，那么在空格處劃線7.3 任何一方要求提前或延期交提定作物,應當事先與對方達成協議，所

6、達成的協議與本合同有同等的法律效力。7.4 交提定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。第八條 包裝要求及費用負擔：8.1 包裝要求：應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等8.2 費用負擔：寫明包裝費用由哪方承擔 第九條 運輸方式及費用負擔9.1 定作物的運輸方式：寫明是汽車、火車、水運或其他方式9.2 運輸費用由如無內容，在空格處劃線承擔。第十條定作物的保修10.1 定作物保

7、修期：如保修期從何時起到何時止 10.2 在保修期內承攬人免費提供保修效勞。第十一條 定金及預付款11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：大、小寫兩種形式填寫11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：寫明年、月、日11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：大、小寫兩種形式填寫11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：寫明年、月、日第十二條 承攬人的違約責任：12.1 未按合同約定的質量交付定作物,假設定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定

8、作人仍然需要的，應當補齊，補交局部按逾期交付處理；少交局部定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的如未約定那么在空格處劃線%的違約金。12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的如未約定那么在空格處劃線的違約金。12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損

9、、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。12.8 未按合同約定的方法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。12.12 其它違約責任：

10、如無內容，在空格處劃線第十三條 定作人的違約責任：13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行局部價款總值的的違約金。13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日

11、按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。13.7 變更交付定作物地點或接收單位人時,承擔因此多支出的費用。13.8 其它違約責任：如無內容，在空格處劃線第十四條不可抗力14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。第十五條 爭議的解決方式因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定

12、通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為根據有利于我方的原那么，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院法院。第十六條本合同簽訂地點填寫到縣級第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。第十八條 本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。定作人：公章 承攬人： 公章住所： 住所：法定代表人或 法定代表人或委托代理人： 委托代理人： ： ： ： ：開戶銀行： 開戶銀行：賬號： 賬號郵政編碼： 郵政編碼：合同簽訂時間： 年 月 日承攬合同范本2供方：_需方：_經雙方洽談，根據?中華人民共和國合同法?有關規定，特簽訂以下合同：一

13、、合同內容：1、辦公桌臺：規格1407076cm，附柜：12042cm，用_制作。2、書柜：規格14040200h。_為主材制作。3、椅子按國家標準的高度配套。4、以上辦公家具的款式按樣板制作。二、數量、單價及金額：制作辦公桌椅共_套，桌臺為_元/套，椅子為_元/張，_個_書柜，為_元/個。總金額：_元。以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。三、質量要求：甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。四、加工、售后效勞方式：甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或

14、者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。保修期為_年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理。在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。五、交貨時間及地點：在_年_月_日前交貨，交貨地點在_。產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。六、驗收標準及方式：甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小

15、批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。八、付款方式及期限：即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。九、違約責任：1、甲方違約責任：甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定

16、的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值局部。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金；合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付局部的價款總額計算，向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的千分之一償付違約金。甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位，除按合同規定負責

17、運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。2、乙方違約責任：乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行局部價款總值1030的違約金。乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方；變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時，乙方還應補償缺乏局部；如標的物不能變賣，應當賠

18、償甲方的損失。無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。變更交付標的物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按合同法有關規定執行。本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。甲方：_ 乙方：_地址：_ 地址：_甲方代表：_ 乙方代表：_ 號碼：_ 號碼

19、：_開戶銀行：_ 開戶銀行：_銀行帳號：_ 銀行帳號：_年_月_日 _年_月_日簽訂地點：_ 簽訂地點：_承攬合同范本3甲方：發包方_乙方：承包方_本著互相信任的原那么，就甲方的水電工程達成以下協議。第一條 工程概況1.裝修施工地點：_2.工期：_年_月_日至_年_月_日3.本項工程預計費用_元人民幣。第二條 材料供應的約定1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購置的材料的清單，并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異，應及

20、時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。乙方自帶施工的必須工具錐子、切割片等，要保證平安性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損消耗用。第三條 關于工程質量及驗收的約定1.本工程應嚴格執行國家?住宅裝飾裝

21、修工程施工標準?gb50210-20 xx及?建筑裝飾裝修工程質量驗收標準?gb50327-20 xx并參照?福建省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-35/t98?及?上海市家庭裝飾工程質量驗收標準?。2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內組織驗收，并辦理驗收手續。第四條 有關平安生產和防火等的現場管理約定：1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。2.未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原

22、建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。4.保證裝飾裝修現場的整潔，竣工前做好衛生清掃和處理工作。5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。6.乙方如因施工原因需居住在現場，日常用水、用電等必須注意平安，工地發生工傷由乙方負責。7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現場。8.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，假設發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定：1. 工程款付款方式：布管驗收合格后支付工錢的50%，水電完工后支付30%，整體竣工驗收合格后支付20%

23、2. 乙方承包內容：1水電開槽、布線、穿線、埋槽2所有水電施工過程的垃圾清運每天現場整理裝袋3水電施工的穿墻、打孔、切割4開關面板安裝5小五金、馬桶、的安裝6后期燈具的安裝3.工程結算方式：按實結算：總價結算：_元/平米套內面積第六條 違約責任：1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付_的違約金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付_違約金。第七條 糾紛處理方式：因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決；當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。第八條 合同的變更和解除：1.合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守

24、。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 _ %支付違約金，并辦理終止合同手續。2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。第九條 其它約定：1.雙方同意由第三方監理進行協商工作。在未經第三方監理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。2.經過第三方監理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。4.甲方在入住前可以要求乙方_次來現場配合其他工種的交叉施工，超過_

25、次局部每次甲方需支付乙方_元/天的勞務費。5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后_小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。第十條 附那么一 本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。二本合同簽訂后工程不得轉包。三本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。四合同有效期至_.五 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。甲方簽字：乙方簽字蓋章年 月 日承攬合同范本4甲方(委托方)：_身份證號：_聯系 ：_乙方(承攬方)：_身份證號：_聯系 ：_依照?中華人民共和國民法典?以及相關規定，就乙

26、方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜，甲、乙雙方經平等自愿協商，簽訂本協議：一、承攬事項1.乙方按甲方要求提供效勞，甲方向乙方支付報酬。2.乙方效勞內容：_。3.乙方應自主完成相關效勞，不得轉委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不轉委托第三人的，必須經得甲方同意。否那么，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔賠償責任。二、原材料提供方及方法1、由甲方于_年_月_日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_日內檢驗完畢，不符合要求的，應在收到原材料后_日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對施工工具不得偷換零部件，否那么甲方有權解除本合同，并要求乙方承擔相應的賠償責任。2、未按

27、合同規定的方法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的，由乙方對工作質量、數量承擔責任。三、施工要求1.乙方應嚴格按標準要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主體。2.工程工期為：_自_年_月_日起至_年_月_日止，按日歷工期計算。因特大暴雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。3.乙方應按照房屋建造標準保證施工質量。房屋土建建筑主體局部建造完工后，由乙方進行驗收。4.質保期：_驗收后_個月。質保期內如工程出現質量問題，乙方應當重新建造土建建筑主體局部，重新建造所需的材料等相關事宜全部由乙方自行承擔。二、價格與支付1.總包干價為：_人

28、民幣(大寫)_(￥_元)。本條約定之費用已包括全部本錢費用及報酬，除此之外，甲方無需再向乙方支付其它任何費用。2.乙方施工完畢后，由甲方驗收通過后按合同約定付清。三、付款方式1.合同價款的支付時間與條件如下：_首筆款：_￥_元(合同總金額的_%)，于本合同簽訂后的_個工作日內支付;第二筆款：_￥_元(合同總金額的_%)，于甲方驗收通過后的_個工作日內支付。質保金：_￥_元(合同總金額的_%)，于質保期滿后的_個工作日內支付。2.乙方指定收款賬號：_。開戶行：_。戶名：_。3.發票：_甲方不要求開具發票;如需要開具發票，那么甲方應另行承擔乙方支出的稅費本錢。四、知識產權與保密乙方履行本協議而產生

29、的任何形態的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等)，其全部知識產權均歸甲方所有，包括但不限于著作權、專利權、商標權及商業秘密方面的權利。五、確認與聲明1.乙方應自行安排工作時間，無需到甲方處坐班，乙方自擔風險，自負盈虧，自行以符合平安標準和技術標準的方式履行合同。2、乙方履行合同所涉及到的人工、設備、運輸等費用均由乙方自行承擔。3.乙方及乙方雇傭的工人在提供承攬效勞過程中受到人身損害或財產損失的，由乙方自行負責，甲方對此不承擔任何責任。4.甲方與乙方之間不建立勞動關系、雇傭關系、勞務派遣關系或類似關系，不對乙方進行管理，不對乙方承擔勞動法上的義務，不適用?勞動法?、?勞動民法

30、典?等勞動法規。如因效勞需要乙方需配帶甲方標志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續，亦不代表雙方建立勞動關系。5、乙方確認，如乙方有所在單位，那么已經獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中，不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業秘密、知識產權及其它合法權利。六、違約責任1.違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金_%;2.乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，那么工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，

31、應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的_%向甲方支付違約金，延誤超過 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。七、合同聯系方式為更好的履行本合同，雙方提供如下聯系方式：_甲方聯系方式郵寄地址：_。聯系人：_。 ：_。電子郵箱：_。乙方聯系方式郵寄地址：_。聯系人：_。 ：_。電子郵箱：_。雙方通過上述聯系方式之任何一種(包括電子郵箱)，就本合同有關事項向對方發送相關通知等，均視為有效送達與告知對方，無論對方是否實際查閱。上述郵寄送達地址同時作為有效司法送達地址。一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起三日內，以書面形式通知對方;否那么，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

32、八、爭議解決1.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按以下第_種方式解決：_提交位于_(地點)的_仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;依法向_所在地有管轄權的人民法院起訴。九、附那么1.本合同一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽署之日起生效。簽署時間：_年_月_日甲方(蓋章)：_乙方(簽字)：_承攬合同范本5發包方(簡稱甲方)：_承包方(簡稱乙方)：_甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。一、工程概況1.裝飾施工

33、地點：2.住房構：房型房廳套，施工面積平方米。3.裝飾施工內容：詳見附件一?裝飾施工內容表?。4.承包方式：_(包工包料、清包工、局部承包)。5.工期：自_年_月_日開工，至_年_月_日竣工，_工期_天。二、工程價款及算的約定1.工程總價款：￥_元，大寫(人民幣)：_詳見本合同裝修工程報價單。2.工程款付款方式按以下方式支付：(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計_元(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計_元(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計_元(5)工程保修期兩年。

34、工程款全部清后，甲、乙雙方簽訂?工程保修單?，保修期從竣工驗收簽章之日起算。三、關于材料供應的約定1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪

35、作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。四、關于工程質量及驗收的約定1.本工程執行DBJ086297?住宅建筑裝飾工程技術規程?、DB31/T301999?住宅裝飾裝修驗收標準?和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。2.本工程由_方設計施工方案。3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工

36、期不變。4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程工程時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該工程的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予成認。事后，假設甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。假設復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。五、有關平安生產和防火的約定甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、

37、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的平安防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的平安，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。六、其它事項1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用本卷須知。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，

38、解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重構及各種共用設備管線。七、違約責任1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方_元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_元違約金。2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付違約金。八、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。九、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。十、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法

39、律效力。合同附件為本合同的組成局部。甲方(簽章)： ：乙方(簽章)： ：簽訂地點：簽訂日期：年月日承攬合同范本6承攬合同合同編號：定做人：簽訂地點：承攬人： 簽訂時間： 年 月 日第一條 承攬工程、數量、報酬、支付期限如空格不夠，可另行添加第二條 技術標準、質量要求：_第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：_第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、方法及保密要求：_第五條 承攬人使用的材料由_提供。材料檢驗方法：_第六條 定做人是/否允許承攬工程中的主要工作由第三人完成。可以交由第三人完成的工作是：_第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：_第八條 結算方法和期限：_第九條 定做人在_年_月_

40、日前交定金大寫_元。第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人是/否可以留置工作成果。 第十二條 違約責任：_。第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。第十四條 其他約定事項：_定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯系 ： 聯系 ：篇三：承攬合同范本：技術開發承攬合同范本承攬合同范本：技術開發承攬合同范本承攬合同范本：技術開發承攬合同書工程名稱：_委托方甲方_研究開發方乙方_填寫說明一、“合同登記編號的填寫方法：二、技術開發合同是指當事人之間

41、就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。三、方案內工程應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、方案單列市、地、市縣級方案，不屬于上述方案的工程此欄劃/表示。四、標的技術的內容、形式：包括開發工程應到達的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。 提交開發成果可采取以下形式：1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；2.磁盤、磁帶、計算機軟件；3.動物或植物新品種、微生物菌種；4.樣品、樣機；5.成套技術設備。五、研究開發方案：包括當事人各方實施開發工程的階段進度，各個階段要解決的技術問

42、題，到達的目標和完成的期限等。六、技術情報資料的保密：包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不管本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。七、其他：合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。九、本合同書中，但凡當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃/表示。依據?中華人民共和國合同法?的規定，合同雙方就_工程的技術開發該工程屬_方案，_經協商一致，簽訂本合同。一、標的技

43、術的內容、形式和要求：_二、應到達的技術指標和參數：_三、研究開發方案：_四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：一研究開發經費是指完本錢項研究開發工作所需的本錢；報酬是指本工程開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。本工程研究開發經費及報酬：_元其中：甲方提供_元，乙方提供_元。如開發本錢實報實銷，雙方約定如下：二經費和報酬支付方式及時限采用以下_種方式一次總付：_元，時間：_分期支付：_元，時間：_元，時間：_按利潤_%提成，期限：_按銷售額_ %提成，期限：_其他方式：_五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬_六、履行的期限、地點和方式本合同自_年_月_日至_年_月_日

44、在_地點履行。 本合同的履行方式：_七、技術情報和資料的保密_八、技術協作和技術指導的內容_九、風險責任的承擔在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發局部或全部失敗所造成的損失，風險責任由_承擔。1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定經約定，風險責任甲方承擔_ %，乙方承擔_ %.本工程風險責任確認的方式為：_十、技術成果的歸屬和分享一專利申請權：_二非專利技術成果的使用權、轉讓權：_十一、驗收的標準和方式研究開發所完成的成果，到達了本合同第二條所列技術指標，按_標準，采用_方式驗收，由_方出具技術工程驗收證明。十二、違約金或者損失賠償額的計算方法違反本合同約

45、定，違約方應當按?中華人民共和國合同法?規定承擔違約責任。一違反本合同第_條約定，_方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：_二違反本合同第_條約定，_方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：_十三、爭議的解決方法在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求_進行調解。雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第_種方式解決。承攬合同范本7甲方(定做人)：簽訂日期：簽訂地點：乙方(承攬人)：合同編號：甲、乙雙方在平等自愿，協商一致的根底上，就有關事宜達成如下協議：一、產品及相關說明二、定作物的質量1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。2、定作物(模具)適

46、用成型的塑料原料為。3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。三、技術資料與圖紙1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。四、定作物的交付與運輸1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3的違約金。五、定作物的驗收1、乙方在模具制作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。2、定作物(模具)

47、到甲方工廠后，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品后，甲方付20%的款項。3、余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。六、違約責任1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。3、雙方均應恪守履約，假設乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。七、爭議解決本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。甲方:乙方：地址:地址：開戶行

48、：開戶行賬號:賬號： ： ：簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章簽約日期：簽約日期：承攬合同范本8委托方(甲方)承攬方(乙方)依照?合同法?、?廣告法?等有關法律規定，經雙方協商，簽訂此合同，共同遵守。第一條、制作承攬內容1.1工程：1.2工程內容：1.3工期要求：1.4其他要求：第二條、制作費用2.1費用明細：乙方按照甲方標準完成相關工程制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按工程結算相關費用。第三條雙方約定的其他事項3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關系，甲方無義務為乙方提供任何平安責任保險及福利。3.2乙方在廣告相關制作、安裝時，必須標準操作，不得違章作業;乙方需做好相關平安措施，以確保人身平安。3.

49、3合同期間，乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告工程使用的施工機械、工器具及防護設施，乙方必須按時進行平安檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養費用，乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協作者，在各工程執行過程中發生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔，平安責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。3.4本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方蓋章之日起生效。甲方：乙方：年月日承攬合同范本9發 包 方簽章 以下稱甲方地址：聯系 ：承 包 方簽章 以下稱乙方地址：聯系 ：乙方承包甲方 裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的根底上按照?中華人民共和國合同

50、法?和?建筑裝飾工程承包合同條例?的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：第一條：工程概況工程地點：工程內容：室內/室外裝飾工程；承包方式：乙方包工包料；工程造價：總承包價人民幣大寫 元施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。第二條：施工圖紙等2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。第三條：工程變更和終止3.1 工程工程及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定?工程工程變更單?，同時調整相關工期。3.2 工程量變化和設計變更1所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面

51、簽訂?工程工程變更單?，否那么該變更單無效。2甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用那么由甲方支付。3 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。4?工程工程變更單?簽定后作為本合同的附件和組成局部。3.3 合同終止1因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；2甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； 3因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； 4本合同履行期限屆滿自行終止； 5本合同依法解除。第四條：工期延誤4.1 以下原因造成

52、竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： 1工程量變化和設計變更； 2不可抗力因素；3甲方同意工期順延的其他情況。4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。第五條：雙方權利與義務5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。5.5 乙方應依照雙方確認的工程報

53、價單所列品牌、材料購置裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否那么甲方有權拒絕支付該材料費用；5.6 乙方應標準、平安施工，保質保量。如施工過程中導致的平安事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。第六條：工程結算及工程

54、款支付方式委托代理人 ： 委托代理人 ：承攬合同范本10合同編號：_甲方：_承攬方乙方：_定做方為了明確甲、乙雙方的權利和義務，根據?合同法?的有關規定，經協商一致，就乙方委托甲方加工_事宜達成如下協議，共同遵守。第一條 加工成品品名：_規格：_數量：_第二條 加工成品質量要求第三條 原材料的提供方法1甲方必須依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。3交提原材料等物品日期

55、計算，參照第七條規定執行。第四條 技術資料、圖紙提供方法及保密要求1甲方在進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知乙方；乙方應該在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。2甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應當嚴格遵守，未經乙方許可不得留存技術資料的復制品。第五條 價教或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方協商解決。第六條 驗收標準和方法1按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需

56、的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由甲方負責修復或退換。3當事人雙方對承攬的定作物和工程質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。第七條 交貨的時間和地點1交貨地點和付款方法：在乙方廠內交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。2甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準，但甲方在發出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法

57、計算。第八條 包裝要求及費用負擔_第九條運輸方式及費用負擔_第十條 結算方法及期限_第十一條 其他約定_第十二條 甲方的違約責任一、未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期違約責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。二、交付定作物的數量少于合同規定，乙方仍然需要的，應當照數補齊，補交局部按逾期交付處理；少交、遲交局部乙方不再需要的，甲方應賠償乙方因此造成的損失。三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成

58、定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。四、逾期交付定作物包括返修、更換、補交等，皮當向乙方償付違約金_元；合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付局部的價款總額計算，向乙方償付違約金以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付局部的酬金總額的_%償付違約金。五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作局部價款總值的_%或酬金總額的_%的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由乙方代為保管時，應當償付乙方實際支付的保管、保養費。七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付乙方因此造成的損失。八、未按合同

59、規定的方法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的，由甲方對工作質量、數量承擔責任。九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權拒收，甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應當按乙方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條 乙方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的_%，人民幣_元，并歸還甲方預付的全部工程款。三、未按合同規定的時間和要求向

60、甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，甲方有權解除合同，乙方應當賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方停工待料的損失。四、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_%償付違約金。五、無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。六、變更交付定作物地點或接收單位人，承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力由于戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應盡快將事故