1、通用車輛買賣合同款式通用車輛買賣合同款式室 內 裝 飾 工 程施 工 承 包 合 同 書_年_月致力于設計行業打造裝飾品牌裝飾裝修工程施工合同發包人(甲方)： 委 托 代 理 人： 電 話： 工 程 設 計 師： ：按照中華人民共和國合同法及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的根底上，就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：第一局部工程概況第1條、工程地點：_第2條、工程內容及做法(詳見工程施工工程確認表及報價單)。第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：(1)承包人包工、局部包料(詳見報價單)，發包人提供局

2、部材料(詳見報價說明);(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在-8%以內。(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、消費廠廠名、廠址等。制止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承當責任，且不受工程質量保修期限的限制。第4條、工程期限_天;開工日期_年_月_日; 開工日期_年_月_日。：_元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。第二局部施工圖紙_元，由發包人支付(此費用包括不包括在工程價款內)。第三局部發包人義務第1條、開工前三天，為承包人入場施工創

3、造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原那么;第2條、提供施工期間的水、電;第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等)，并承當相關費用;第4條、不拆動室內承重構造，如需拆改原建筑的非承重構造或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;第5條、施工期間發包人仍需局部使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;第6條、參與工程質量和施工進度的監視，負責材料進場、階段驗收、開工驗收。第四局部承包人義務第1條、施工中嚴格執行平安施工操作標準、防火規定、施工標準及質量標準，按期保質完成工程;第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規

4、定，不得擾民及污染環境;第3條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。第五局部工程變更第1條、工程工程及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。第六局部材料的提供第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管;第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并承受發包人檢驗。第三條，所提供材料保證_年內不掉色。第七局部工期延誤第1條、對以下原因造成開工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：(1)

5、工程量變化和設計變更;(2)發包人同意工期順延的其他情況;(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。第八局部質量標準第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承當;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承當。第九局部工程驗收和保修第1條、雙方約定在

6、施工過程中分以下幾個階段對工程質量進展驗收：(1)_隱蔽工程驗收_;(2)_水電工程完工_;(3)_中期驗收(木作工程完工)，并作好工作量統計決算_;(4)C漆工程完工承包人應提早兩天通知發包人進展驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。第2條、工程開工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否那么視同工程合格)，填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見工程結算單)。第3條、工程開工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為12個月，保修期自

7、住家居裝飾裝修工程開工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為24個月。第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下： 防水工程出現3處以上滲漏;暖氣、煤氣、給排水改開工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);

8、墻面、吊頂等涂料工程出現0.52以上的涂料表層脫落;吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。第十局部工程款支付方式第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后_日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加工程結

9、算應在每次付款時結清。第十一局部違約責任第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違背國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承當責任，并賠償給對方造成的經濟損失。第2條、未辦理驗收手續，發包人提早使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提早5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。第十二局部合同爭議的解決方式第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。第十四局部幾項詳細規定第1條、因工程施工而

10、產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_點_分至_點_分;下午_點_分至_點_分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。第十五局部附那么第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_份，雙方各執_份。第3條、合同附件為本合同的組成局部，與本合同具有同等法律效力。 備注：(1)從開工驗收