1、圍欄施工合同合同編號： 工程名稱： 發包方（甲方）： 承包方（乙方）： 合同簽訂日期： 合同簽訂地點： 圍欄施工合同發包方（甲方）: 承包方（乙方）: 依照中華人民共和國合同法和建筑工程承包合同條例遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程具體情況,雙方協商達成以下協議:第一條：工程概況1、 工程名稱: 2、 工程地點: 3、 工程范圍： 小區外圍欄更換 4、 工程用料: 按圖紙施工 第二條：施工工期1、本工程工期自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。工期 天.因甲方原因或不可抗因素，導致工期延誤，經甲方確認，工期順延。2、遇下例情況工期可順延：連續停水停電達4小時以上的；出現書面停工

2、要求的；出現人力不可抗拒的自然因素（如下雨、下雪等）；非乙方原因造成的停工；因甲方未按時支付工程進度款影響施工；由于甲方其它原因造成的停工（如場地整理未好影響施工等）。基于以上原因造成的停工，可按實際影響施工天數順延。 第三條：工程變更 任何工程變更，均須甲方下達書面工程變更通知，由此引起的工程變更，按實際發生的工程量結算。甲方必須在工程變更通知下達三日內，為每一項工程變更簽定工程變更結算單，作為結算依據之一。第四條：工程造價及結算方式1、本工程造價預算（含稅）為 元，大寫 。按 元/米計算，結算時以完工驗收實測數據為準。2、付款方式：該項目全部施工完畢后，經甲方驗收合格后付95%，另5%作為

3、工程質量保證金，保修期為一年，保修期滿付清余款。3、乙方需提供發票。第五條：甲方責任1、 無條件提供乙方在施工時的用水用電。2、 負責協調施工中乙方與其他方的關系。3、 按時拔付工程款，承擔因延期付款而導致的一切經濟損失。4、 若施工過程中城管等有關方面禁止施工，則甲方必須按已完工程量成品計價，及時支付工程款給乙方。第六條：乙方責任1、 指定專人為乙方駐工地代表，協調解決乙方責任范圍內的各項事宜；負責按有關要求組織施工，按期、按質、按量完成施工任務。2、 服從甲方統一管理，在施工中遵守甲方的工地管理制度。3、 嚴格執行有關施工規范、安全操作規程、防火安全規定和環境保護規定，嚴格按照圖紙施工，做

4、好各項質量檢查記錄。第七條：質保期 質保期一年，在質保期內乙方對工程出現的任何質量問題負責，甲方通知后2天內乙方派專人到達現場維修施工，對于人為損壞及使用不當造成的破壞不承擔保修責任。第八條：安全責任1、乙方在施工過程中發生的非甲方原因造成的安全事故，由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。第九條：違約責任1、 合同簽定后，雙方應嚴格遵守各項約定條款。若有一方違約，則違約方除賠償對方由此造成的經濟損失外，還須向對方支付工程總造價的10%違約金。2、 本合同履行過程中、發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。若協商未果，則提請有關部門調解、仲裁。若仍不能解決問題時，則向工程所在地法院起訴。第十條：附件本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。經雙方簽字、蓋章后生效,工程竣工驗收及結清余款后自動終止。甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：法定代表人： 法定代表