1、成都市蓬達裝飾公司裝修工程施工合同發(fā)包方 ( 甲方 ) ：承包方 ( 乙方 ) ：年月日成都市家庭居室裝飾裝修工程施工合同條款發(fā)包方 (甲方) ：裝飾裝修家居地址：聯(lián)系方式：承包方乙方：住所地址：聯(lián)系方式：工程監(jiān)理人：本工程設(shè)計人：本工程承包人：依照中華人民共和國合同法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就甲方的家庭居室裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達成以下條款：第一條 工程概況：工程地點及面積。工程總造價￥元，大寫：。工程承包方式，雙方商定采取下列第幾種承包方式。() 、乙方包工、包全部材料。() 、乙方包工、包部分材料。工程期限天，開工

2、日期年月日。工程竣工日期年月日。第二條施工圖紙乙方自行設(shè)計并提供施工平面圖紙、圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份、設(shè)計費用由甲方支付乙方 (此費用不包含工程價款內(nèi) )。第三條甲乙雙方義務(wù)開工前甲方向乙方施工期間提供用水、用電。工程所在的物業(yè)管理部門所收取施工押金和物管費用由甲方交納。第四條 工程變更為確保甲方工程質(zhì)量、合同簽訂后如有工程項目或施工方式變更，須由雙方協(xié)商后簽定書面協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。甲方第二次支付工程款后增加的施工項目，甲方向乙方支付增加項目款后乙方予以施工。第五條材料提供由甲方提供的材料、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求，甲

3、方應(yīng)按時將材料運到施工現(xiàn)場后并通知乙方，若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不合格，由此而影響工程質(zhì)量、責任由甲方承擔。合同注明() () 門鎖拉手水龍頭等石材瓷磚潔具燈具等甲方購買 ()乙方購買()甲方購買并按時運到現(xiàn)場，若需要乙方代購，乙方向甲方所取代購材料款的采購費及運輸費。第六條 工期延誤因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料不合格而影響工期質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。甲方未按期支付工程款、乙方予以停工、工期順延。因乙方供材或施工等原因不能按期完工的工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔。工程竣工后甲方向乙方結(jié)清工

4、程尾款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)。第七條 工程款支付方式合同生效后，甲方按下表的約定向乙方支付工程款：工程總造價￥大寫：支付次數(shù)分為三次付款比例支付金額第一次合同簽訂之日第二次木工基礎(chǔ)工程完工后第三次工程竣工決算后甲方未按期支付第 (一、二、三 )次工程款的，乙方有權(quán)停工。第八條 幾項具體規(guī)定因工程施工而產(chǎn)生的垃圾由乙方負責運到政府規(guī)定的垃圾堆放點，甲方應(yīng)支付垃圾清運費用元(此費用不在工程款內(nèi) )。施工期間，甲方將內(nèi)外門鑰匙各把，交給乙方負責人負責保管，工程竣工后，乙方向甲方移交內(nèi)外門鑰匙各把，由乙方當場交付國甲方使用。施工期間乙方的工作時間為：上午 ：至：下午： ：至：第九條 附則甲乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式二份，雙方簽字生后效，甲乙雙方各份執(zhí)一份。工程移交后合同自動終止。本合同被告甲乙雙方人自愿簽證，以保合同當事人的合法權(quán)益。