2021年工程合同范文九篇【精選】_第1頁
2021年工程合同范文九篇【精選】_第2頁
2021年工程合同范文九篇【精選】_第3頁
2021年工程合同范文九篇【精選】_第4頁
2021年工程合同范文九篇【精選】_第5頁
已閱讀5頁,還剩39頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、never lie, cheat or steal. always smile a fair deal.悉心整理助您一臂(頁眉可刪)2021年工程合同范文九篇 工程合同 篇1發包方 (甲方):承包方 (乙方):根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法、中華人民共和國消防法等有關法律法規的'規定,結合本工程的具體情況,甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信的基礎上,經雙方協商一致,簽訂本合同。一、工程概況1、工程名稱:2、工程地點:3、工程地點:4、承包方式:二、工程承包方式包工包料,采用總價包干的承包方式,乙方的預算書是組成合同的一部分,合同價款經雙方確認后,預算范圍內所含工程內容

2、一次包死,結算時不予以調整,預算范圍以外的洽商變更另行單獨結算。三、工程工期1、本合同工期為_日,自乙方進場之日起至本工程竣工之日止。乙方接到甲方書面進場通知后_日內進場施工。2、在施工過程中,如遇下列情況,工期相應順延:(1)因甲方設計變更或工程量增加而影響正常工期的;(2)因甲方不能按期提供施工圖,材料、設備的;所供材料、設備不符合施工需要的;所供材料、設備在驗收時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度的;(3)因甲方未具備進場條件,不能提供施工場地、水、電源,場地道路未能暢通,障礙物未能清除等,影響進場施工的;(4)在施工中如因連續間歇性停水、停電影響正常施工的;(5)非因乙方原因造成前道

3、工序沒有完成,影響本工程進度的;(6)隱蔽工程乙方通知甲方驗收,甲方沒有按時驗收的;(7)甲方未按約定支付工程款的。四、工程價款1、工程價款為:(大寫)_,(小寫)_。2、在合同履行中出現下列情況時,應調整本工程的工程價款:(1)經批準的設計變更;(2)非乙方原因造成的現場施工與圖紙不符,需增加工程量。3、工程結算價格調整計算方法:上述引起的任何洽商增減,在洽商簽訂時雙方確定金額,最終工程結算為固定合同價+洽商金額,不再另行結算。4、工程結算價格需第三方審計機構完成的:乙方施工完畢后20日內,乙方向甲方提交本工程完工結算報告及完整的結算資料,甲方收到乙方遞交的完工結算及完整的結算資料后,應在3

4、個月內組織第三方審計機構給予確認,延期視為認可乙方所報結算金額。五、材料設備供應1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現場;產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監理方看樣板認可同意后,由乙方購買供應到施工現場(甲方提供的材料設備除外)。2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件,并嚴格按照國家有關部門的規定及要求進行檢驗,并須符合國家規定的安全和質量標準。3、施工中,由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用,甲方給予乙方適當的補償后,不適用的材料設備由乙方自行處理。4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品(采用的產品品牌須經過甲方的書面確認)。六、工程質量1、

5、甲方應在乙方進場前7日,向乙方提供施工圖紙和施工說明_套,并向乙方進行技術交底。2、乙方按照工程圖紙、施工說明、組織計劃、進度計劃等組織施工,上述約定的事項變更的,雙方均以書面形式通知對方。3、涉及隱蔽或單項工程的,在工程隱蔽或單項工程竣工前2日,乙方應當通知甲方到場驗收。驗收合格,甲方應在驗收記錄上簽字;驗收不合格的,乙方應整改后重新驗收。甲方不能按時進行驗收,應在驗收前1日以書面形式向乙方提出延期要求,延期不能超過2日。甲方未能按以上時間提出延期要求、不進行驗收或拒絕在驗收記錄上簽字,乙方可自行組織驗收,甲方應承認驗收記錄。4、乙方保證工程符合國家工程建設消防技術標準。5、本工程使用的消防

6、產品必須符合國家規定。七、工程驗收1、工程完工后,乙方應書面通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知5日內組織自行驗收,并在驗收后14天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收,或驗收后14天內不提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。2、自行驗收合格后,雙方辦理工程移交手續。3、甲乙雙方積極配合向公安機關消防機構申請消防驗收或消防備案。八、工程價款的支付方式1、合同簽定后,預付工程總價的_%,計rmb:_元;2、工程峻工、消防驗收取得驗收合格證后一周內,付工程總價的60%,計rmb:_元。九、維修責任乙方負責保修期限

7、為_年,自公安機關消防機構消防驗收合格或本工程投入使用之次日先到期之日起計算。乙方在接到甲方維修通知后24小時內到達現場并及時處理。如非乙方原因造成的質量問題,不屬于乙方保修范圍,如需乙方維修,甲方需支付給乙方相應的費用。十、違約責任1、由于乙方原因逾期完工的,每逾期一日,乙方支付甲方本工程價款1的違約金,最高不超過合同價款的3%。2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工的,甲方應補償乙方因停工所造成的損失。需乙方后續進場施工的,甲方承擔后續進場費用。3、如甲方未按合同約定付款的,每延誤一日,按工程價款的1向乙方支付違約金。4、由于乙方原因,本工程經公安機關消防機構驗收不合格或消防備案后抽查不合

8、格的,乙方應返工,返工費用由乙方承擔。5、工程完工后,甲方應在3個月內組織驗收,甲方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。十一、爭議解決1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。2、雙方在合同執行期內如有爭議,應由雙方友好協商解決,如協商無效任何一方均可向 _地人民法院提起訴訟。甲方(公章):簽約代表:簽約時間:_年_月_日簽約地點:乙方(公章):簽約代表:簽約時間:_年_月_日簽約地點:工程合同 篇2工程編號:_合約編號:_(以下簡稱甲方)將_處地質鉆探及土壤試

9、驗工程交由_(以下簡稱乙方)承辦經雙方同意訂立合約如下:第一條 工程地點:請參閱工程圖說。第二條 工程范圍:詳圖樣說明書。第三條 合約總價:全部工程總價_元整,詳細表附后,工程結算總價按照實做數量結算計算之。(合約附件另有規定者除外)。第四條 付款方式:一、本工程無預付款,亦不按物價指數增減率調整,俟全部完工提出試驗報告,經本處第一科審查合格后一次付清。(如需分批完成,得將已完成部分先付價款百分之八十)。二、乙方應依照上項付款辦法,按實以書面申請估驗計價,而后由甲方核實給付之。乙方于支領工程款時所用之印鑒,應與本合約所附印鑒相符。三、全部工程完成,經正式驗收合格后,除有特殊事由外,應于七日內發

10、給結算驗收證明書,并依規定程序付清尾款。四、估驗計價均應按期辦理,不得申請棄權或延期辦理。五、施工期間如物價發生變動時,應按投標須知所附按物價指數增減率調整工程費計算方式辦理。六、變更設計作業程序依本府所屬各機關營繕工程施工驗收作業程序八之規定辦理。如因變更設計增加工程數量或項目應俟甲方完成法定程序后始得估驗,其新增項目在議定單價前按甲方擬定單價之八成計價。第五條 工程期限:一、開工期限:乙方應于決標后五日內正式開工。二、完工期限:全部工程限于開工之日起五十日歷日完工。如遇障礙因素或變更設計致無法全面施工,應依_市政府所屬各機關營繕工程因障礙因素無法全面施工工期計算作業規定辦理。三、因故延期:

11、如因天災人禍確為人力所不能抗拒,致需延長完工日期時,乙方得申請甲方核定延期日數。四、工程開工、停工、復工、完工,乙方均應于當日以書面報告甲方。并以甲方核定之結果為計算工期之依據、乙方不為報告者,甲方得徑為核定后以書面通知乙方,乙方不得異議。五、甲方所核定相關工期事項,乙方均同意遵守,不得異議,亦不得因此提出賠償損失或停工結算等要求。第六條 工程變更:甲方對本工程有隨時變更計畫及增減工程數量之權(工程變更設計時,依本府有關規定辦理),乙方不得異議。對于增減數量,雙方參照本合約所訂單價計算增減之。有新增工程項目時,得由雙方協議合理單價,但不得以新增項目單價未議妥而停工。新增項目如含有合約既有單價,

12、其單價得按物指數增減率調整工程費計算方式調整之。如因甲方變更計畫,乙方須廢棄已完工程之一部分或已到場之合格材料,由甲方核實驗收后,參照本合約所訂單價或訂約時料價或新議訂單價并按物價指數增減率調整工程費計算方式計給之。但已進場材料以實際施工進度需要并經檢驗合格為限,若因保管不當影響品質之部分不予計給。第七條 工程圖說:所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等,其優先級依序為開標記錄補充規定、特定條款、技術規范、合約圖說、工程詳細表,及一般規定或一般規范。第八條 工程監督:甲方所派主持工程之工程司,有監督工程及指示乙方之權。甲方工程司如發現乙方工人技能低劣,或不聽指揮,得隨時通知乙方更換之。如

13、所做工程草率,材料窳劣,不合規定者,得通知乙方拆除重做,其損失及所需工期概由乙方負責。第九條 工地管理:乙方須遴派技師或派具有二年以上工程經驗之代表常駐工地,督導施工,并負責工人之管理,嚴格約束工人遵守紀律,如有任何糾紛或違法行為,概由乙方負完全責任。如工人遇有傷亡或其它意外情事,應由乙方自行處理,與甲方無涉。乙方所派之負責人,非經甲方工程司同意不得擅離工地。甲方如認為乙方所派負責人不稱職時,得通知乙方更換之。第十條 工作場地設備:乙方對于工人之食宿醫藥衛生,以及材料工具之儲存房屋,均應有完善之設備。第十一條 材料機具:所有材料機具,除本合約有規定者外,概由乙方自備,并須經甲方檢驗(視)合格方

14、可使用,其不合格者,須立即遷出場外。本工程內應由甲方供給之機具材料,因故未能實時供給,得酌予展延工程期限,但一次超過九十日者,如甲方未能即時供給機具材料致工程全部或部分停工時,比照投標須知九之(五)(六)規定辦理。第十二條 加班趕工:本工程進行期間,如因工程進度落后為配合進度,甲方認為必須增加工人或加開夜班時,乙方應即照辦,不得推諉拒絕,并不得要求加價。但因甲方需要乙方超預定進度施工時,而乙方必須在夜間施工者,除得_計算方式計算差額加價辦理外,對趕工必須增加之設備應提出計劃經甲方核定后得按實際需要追加,但已有夜間施工單價及施工項目應連續施工者(如連續壁、反循環椿、潛盾或推進工法等等)或施工慣例

15、應延續施工者(如試椿澆置混凝土、地下工程需搶建、搶修等等)不得另予加價。如乙方未在雙方協議時限內完成不予給付。第十三條 配合施工:與本合約工程有關之其它工程及臨時裝置,經甲方委托其它承包商辦理時,乙方應與其它承包商互相協助合作,使能辦理其工作,如因工作不能協調,致生錯誤或延誤工期,或發生其它意外事故,其一切損失,均由乙方賠償。但受損之一方,應盡速于事件發生之日起三日內,以書面告知甲方,由甲方召集雙方協商解決,如雙方經甲方多次協商仍無法達成協議時甲方除徑行裁決外,并得在其估驗款內扣留,俟其解決上述爭議后再發還。第十四條一、維持交通:乙方于施工時,不得妨礙交通,如因施工必要暫停交通時,須有適當臨時

16、交通路線及公共安全設備,并須事先征得甲方之書面許可方可動工。二、借用人行道在六個月內未開工,或停工達六個月者,應將借用之人行道回復原狀。第十五條 環境清潔與維護:一、凡在施工范圍內挖出廢土及完工后剩余之磚塊、砂石及其它廢料,應依廢棄物清理法及本市建筑管理規則等規定盡速清除,如延誤不予清除而受罰,概由乙方負責。二、工地周圍排水溝因本工程施工所發生損壞或淤積廢土、砂石,均應隨時修復及清理,如延誤不予修復及清理,致生危害環境衛生、公共安全事件,概由乙方負完全責任。三、工地清潔及環境品質維護,應依_市政府所屬各機關營繕工程工地環境清潔維護實施要點及環境保護法規辦理。第十六條 安全措施:一、承造人應依勞

17、工安全衛生法及其施行細則暨營造安全衛生設施標準規定確實辦理。二、施工期間,乙方應于工作地點依照道路交通標志、標線、號志設置規則,及本府有關規定設立顯明之標志,以策安全。三、建筑物施工場所,除應于基地四周利用密閉式之鋼鐵或金屬板、木板、夾板、鋁板等材料設置圍籬,鷹架外部分應加鐵絲,并以帆布圍護,以防止物料向下飛散或墜落,并應設置行人安全走廊及消防設備。四、對于工地附近人民生命、身體及財產之安全必須預為防范,如因疏忽致生傷亡或其它損害,概由乙方負責。五、承造人應依規定投保營造綜合保險、第三人意外責任險及鄰近房屋倒塌龜裂責任險。(依補充說明規定辦理。)第十七條 工程保管:一、在工程未經正式驗收相符以

18、前,所有已完成工程及到場材料,包括甲方供給及乙方自備經甲方估驗計價者,均由乙方負責保管,如有損壞缺少,應由乙方負擔。二、在工程未經驗收前,如甲方因需要使用時,乙方不得拒絕。但必須由甲乙雙方會同維護單位協商認定雙方之權利與義務后,由甲方行接管使用。如有損害應由協商之義務人修復之。第十八條 災害保險:一、工程由開工日起至驗收合格日止乙方需投保營造保險。二、在驗收前遭遇臺風、地震、豪雨、洪水等不可抗力之天然災害時,乙應于災害發生后二十四小時內報請甲方派員會同勘查屬實,并取具證明后,得按實需工作時間延長工期。三、除因天災導致之路面淤泥積水等之災害,妨礙公共安全市容觀瞻、及民眾權益而急需回復原狀者,得由

19、甲方依照_市政府防救天然災害緊急搶救工程授權處理要點,報請有關單位會勘后,依規定處理外,凡涉及承包工程之損失部分仍應由承包商負責。四、因甲方因素導致工程延期,得依原付保費比例加價辦理。第十九條 工程查驗:一、工程于施工中或驗收時,甲方查驗人員認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時,乙方不得推諉,并應于事后負責免費修復。如發現乙方使用之材料與規定不符時,可拆抽換者(不影響其他構物),乙方應即抽換,不得要求以扣款處理,或延長工期,其所需時間一并列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求,經由甲方檢討可不必拆換或拆換確有困難,必須以扣款方式處理時,除合約另有規定如混凝土及瀝青混凝土外,應按合約單價

20、比例(尺寸不合規定時)、或工料差額(工料不合規定時)之六倍扣減,并于甲方完成報備手續后辦理。二、工程全部完竣,經初驗合格后,由甲方派員驗收,并報請上級機關監驗。凡驗收所需工人、工具及梯架等,概由乙方供給之。甲方驗收時,如發現工程與規定不符,乙方應在甲方指定期限內修改完妥或依第一款之規定處理完妥,逾期尚未修改或處理完妥,除應參照第二十條之規定賠償逾期損失外,甲方并得動用乙方未領工程款或保證金(含履約保證金及差額保證金)予以改善,如有不敷,由乙方或保證人補足之。三、全部工程完工之初驗及正式驗收之復驗,以一次為限,乙方應在甲方指定期限內修改完善。否則自復驗之次日起計算至再驗收合格之日止均以逾期論處,

21、每日罰款按結算總價千分之一計算,乙方不得異議。四、乙方及其專業技師應負地質鉆探之調查、鉆孔取樣、記錄、鑒定分析及相關作業之責任,并應于報告書上由技師本人署名并加蓋執業圖記簽章負責。五、上述各款規定事項,乙方均不得以民法第四百九十三條第三項前段規定拒絕修改、處理或拖延。第二十條 逾期損失:乙方如不依照合約規定期限完工,應按逾期之日數,每日賠償甲方損失按結算總價千分之一計算。逾期罰款甲方得在乙方未領工程款或保證金內扣除,如有不足,得向乙方或其保證人追繳之。但其最高賠償金額超過結算總價十分之一為限。第二十一條 乙方如與他人有債務糾紛,經法院命令扣留工程款者,乙方不得借故停工,如發生損害,應由乙與保證

22、人共同連帶負責。第二十二條 保固期限:本工程自全部竣工正式驗收合格之次日起,由乙方保固,保固保證金由工程款或保證金扣留或另由乙方提供按結算總價百分之一至百分之三(依工程標的性質定之)計算,如工程一部或全部走動、裂損、坍塌或發生其它損壞時,經查明系甲方工作不良,材料不佳所致者,應由乙方依照圖樣在限期內負責無條件修復。通知后逾期不辦理者,甲方得動用保固保證金修理。保固期間除合約另有約定外,規定如下:一、建筑物之裝修、機電、屋頂、墻壁滲漏及道路工程、自來水工程等,保固期間為一年。二、建筑物構造體、暗渠、橋涵、隧道,或為此等工作之重修繕者,保固期間為五年。前項保固保證金如保固期間為一年者,期滿后全部退

23、還。如保固期間為二年以上或合約部分工程保固期間為二年以上者,第一年退還二分之一,第二年退還其余之二分之一。第二十三條 保證責任:一、保證人對于乙方因履行本合約各項規定暨因終止合約或解除合約,而發生之一切義務,均連帶負其全責,并愿棄民法第七百四十五條規定之先訴抗辯權。如涉訟或仲裁以_法院為管轄法院,_市為仲裁地點。二、保證人如中途失其保證能力或自行申請退保時,乙應立即覓保更換。原保證人應俟換保手續核定后,始能解除其保證責任。三、保證人應俟本合約失效時始得解除一切責任。第二十四條 終止或解除合約:一、甲方認為工程有終止之必要時,得隨時終止本合約之全部或一部分工程,一經甲方通知,乙方應立即停工,并由

24、乙方負責遣散工人,其已完成程及已進場材料,均由甲方核實給價。二、乙方有下列情事之一時,甲方得隨時終止或解除本合約,甲方因此所受之一切損失,乙方及其保證人應負連帶賠償之全責。(一)乙方私將工程轉讓他人承包,或將登記證轉借他人承包本工程,經甲方查明屬實者。(二)乙方逾規定期限尚未開工,或開工后進行遲緩,進度較規定預定進度落后百分之十五以上者。(三)乙方違背合約或發生變故,甲方認其不能履行合約責任時。乙方如因前項三款情事之一終止或解除合約時,應即停工,負責遣散工人,并將到場材料機具設備等,交由甲方全權使用。三、合約訂定后,如因不可歸責于乙方之事由而未能開工,或延期開工,或開工后無法繼續施工而停工,其

25、時間逾六個月仍無法施工者,乙方得于一個月內要求終止合約,并得就下列項目提出求償金額,檢附計算及相關證明文件送甲方核定若乙方對甲方核定有異議時得依合約所附工程仲裁條款補充規定辦理。(一)工程訂約后未能開工:1.合約書裝訂成本費(含印花稅)2.依合約規定項目并已實際執行之準備工作費。(如測量放樣、鉆探、細部設計等)不得超過合約單項之金額。3.工棚及租金費得依合約單項范圍之金額比例折算。4.工地現場水電費得按實付金額。5.工地現場看管勞工費,最多二員,六個月之基本工資為限。6.工程施工進度必需預先定制特殊材料經事先向甲方報備有案并經會同檢驗合格者得依廠商訂購成本收購,但不得超過合約該項材料費之金額。

26、一般購置材料則由乙方自理。(二)工程開工后:1.合約規定之準備工作費工棚租金、工地水電費及工程安全設施得依合約單價比例估驗計價。2.已完工工程依合約規定估驗計價。3.進場材料費(以實際施工進度需要,并經檢驗合格為限,若因保管不當影響品質之部分不予計給)。4.工程停工期間經甲方認定必要之現場待命人員工資(最多五人以承商公司之員工為限)按合約技術及一般勞力工資計付。5.停工期間乙方亦應按日填報日報表,并于每周未,每月底將影響部分以書面報工程司備查。四、乙方如領有預付款者,應即將未扣還金額,并加中央銀行基金存款一個月利率之利息,一并退還甲方。第二十五條 乙方未依第十四條至第十六條規定及甲方指示辦理,

27、以維持交通及排水、維護環境清潔及公共安全時,甲方得徑行動用乙方未領工程款或保證金改善,乙方不得異議。第二十六條 合約時效:本合約及其附件自簽訂之日起生效,至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。第二十七條 合約份數及附件:本合約正本二份,雙方各執一份,副本_份,由甲方分別陳轉備用,如有誤繕,以正本為準。本合約附件,計保證書 _份、領款印鑒_份、投標須知_份、投標比價紀錄表_份、標單詳細表 _份、單價分析表_份、供給材料表_份、施工說明書_份、圖樣_份計 _張。甲方(蓋章):_乙方(蓋章):_法定代表人(簽字):_法定代表人(簽字):_年_月_日_年_月_日簽訂地點:_簽訂地點:_工程合同 篇3發包

28、人(甲方):汽車零部件有限公司承包人(乙方):建設工程有限公司鑒于:甲方和乙方于_年_月_日簽署的編號為gf-20-0325的汽車零部件有限公司年產300萬件汽車中間軸智能澆鑄新建項目建設工程施工合同,因工程變動及建設工程實際情況,現經甲乙雙方協商一致,就原協議第四項(簽約合同價與合同價格形式)第1條內容達成如下補充協議:1、將合同中第一部分合同協議書中第四項(簽約合同價與合同價格形式)第1條的工程原簽約合同價下調7%(百分之七),投標清單中各子項目綜合單價按以上比例作相應調整。2、本協議作為原合同不可分割的部分,本協議未修改部分,按原合同執行,法律效力保持不變,原合同與本協議相沖突的以本協議

29、為準。3、本補充協議一式貳份,雙方各執壹份,雙方法定代表人或其授權委托人簽字并蓋章后協議生效。甲方:汽車零部件乙方:_公司有限公司法定代表人或其授權委托人: 法定代表人或其授權委托人: 簽字: 簽字:_年_月2_日_年_月2_日工程合同 篇4施工單位:_公司 (以下簡稱甲方)承包單位:_有限公司(以下簡稱乙方)經甲方對乙方承建專業資格的考核,同意將公司_防水工程委托乙方施工,為了明確雙方在施工過程中的權利、義務和責任,按照確保工程質量、工程進度、工程安全的原則,協商確定如下合同條款共同遵守執行。一 、總則1、 工程名稱:公司梅林生產、生活基地2#、3#樓2、 工程地點:上梅林深華石料公司大院內

30、3、 工程內容: 根據公司_工程施工聯系單和設計變更通知單要求,廚衛間防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚),屋面防水工程采用聚氨酯"851"防水涂膜(找平層上作基層處理)。二、承包方式: 乙方包工、包料、包質量、包管理、包安全、包進度等總包方式。三、工程造價: 廚衛間聚合物防水每平米_元;屋面"851"聚氨酯防水每平米_元。結算時按實際面積結算。四、質量標準: 乙方應確保公司梅林生活、生產基地2#、3#樓防水工程達到優良標準,嚴格參照廣東省防水工程新規范標準dbj15-19-97和深圳市現行有關標準及甲方要求施工,涂膜工程保證不起皮、不空鼓、不分

31、層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結力,達到設計厚度等質量要求。五、雙方責任:1、 甲方責任:(1)應提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。(2)應提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。(4)甲方有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監督檢查,發現問題,提交乙方限時整改。2、 乙方責任:(1)聽候甲方通知,即時將防水材料進場,提交防水材料合格證、檢測報告及深圳市建設局頒發的準用證,由甲方現場負責人抽檢合格后使用,必要時由甲方抽送市"建科院"檢驗合格后使用。(2)配合市建

32、公司梅林生活基地整體進度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。(3)應遵守施工現場的各項規章管理制度,不得有違規行為,否則接受甲方各種形式的處罰。(4)應嚴格按防水工程標準規范施工,發現問題,及時自行解決,確保工程質量達到優良標準,并對工程保修三年。六、付款方式: 本工程無預付工程款,甲方按乙方進度支付進度款,待工程全部完工驗收達優良標準后甲方付至全部工程款的_%給乙方,留_%的工程款作保修金,三年保修期滿后乙方無質量問題,甲方支付余款。七、其它:本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具同等法律效力,待三年保修期滿,甲方支付余款后,合同自動失效。未盡事宜,雙方共同協商解決。

33、甲方:(簽章) 乙方:(簽章)代表: 代表:工程合同 篇5甲方:乙方:甲方在 建房屋一棟,建筑層數兩層,一層約 平方米,二層約 平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優質、高效、低耗,經雙方協商同意簽訂本倆,以期共同遵守:一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。二、承建項目乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面

34、、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。三、承包價格每平方米人民幣大寫: 元(),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。四、付款方式合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30% ,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%, 預留10%為質量保證金,完工一年內無質量問題,清尾款。五、雙方責任甲方負責水電到位供給及原材料及時進場,每日午餐。乙方必須保證工程質量和進度,按設計圖紙和

35、甲方要求施工,節約材料,并保管好材料,不得丟失。六、質量要求乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。七、注意安全勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業道德,講究清潔衛生。八、工期要求主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在 年 月 日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向甲方提出計劃,以便及時

36、籌備。九、后期維修因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發生的相關賠償以及責任十、其它其它未盡事宜,雙方協商解決,按國家以及本地標準從嚴執行。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,從簽字之日起生效。甲方簽字(章):乙方簽字(章):延伸閱讀:學界關于農村建房施工合同糾紛案由定性的問題主要由以下兩種觀點。1、應認定為建設工程合同糾紛。2、應認定為承攬合同。根據合同法第二百五十一條 的規定,承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。合同法第二百六十九條規定,建設工程合同是承包人進行工程建設,發包人支付價款的合同。合同法第十六章對建設工程合同作了特殊規定,

37、第二百八十七條明確該章沒有規定的,適用承攬合同的有關規定。本人認為,立法者將建設工程合同從承攬合同中獨立出來,就是考慮到建設工程領域的專業性和安全性的特殊要求,為確保建設工程質量和建設工程安全,才通過制定專門的法律法規予以完善規范,維護建筑市場秩序。因此,將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合立法本意。此外,根據20_年2月18日最高人民法院審判委員會通過的最高人民法院關于修改民事案件案由規定的決定(法20_41號)第一次修正),“農村建房施工合同糾紛”隸屬于第四部分合同、無因管理、不當得利糾紛中的“建設工程合同糾紛”,與建設工程勘察合同糾紛、建設工程設計合同糾紛、建設工程施工合同糾紛、建設

38、工程監理合同糾紛、建設工程分包合同糾紛、建設工程價款優先受償權糾紛、裝飾裝修合同糾紛等是并列的。因此,將農村建房施工合同認定為建設工程合同符合民事案件案由規定。最后,從規范農村建筑市場秩序來看,司法機關將農村建房合同認定為建設工程合同,更有利于促進相關的行政管理部門制定實施農村建筑市場的配套政策,進一步推動農村建筑市場的規范運行。工程合同 篇6發包人(全稱): (以下簡稱甲方)承包人(全稱):(以下簡稱乙方)浙江恒大建設集團有限公司 依照中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。一、工

39、程概況工程名稱: 恒大名城工程。 工程地點: 定海東山隧道西南側。 工程內容: 本工程由恒大名城1#-22#樓、物業、配電房、門衛、凈菜超市、幼兒園、地下室工程組成,采用框架結構,建筑面積約53603平方米。群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號: 資金 自籌。二、工程承包范圍承包范圍: 基坑支護的基礎(包括樁基)及上部建筑、結構、水電安裝工程。三、合同工期開工日期: 20_年11月 5 日。(具體按開工報告日子為準) 竣工日期: 20_年11月 25日。 合同工期總日歷天數 380天。四、質量標準工程質量標準: 合格。五、合同價款金額(大寫): 捌仟柒佰陸拾捌萬肆仟貳

40、佰 元(人民幣)。¥: 87684200.00 元六、組成合同的文件組成本合同的文件包括:1、本合同協議書;2、中標通知書;3、投標書及其附件;4、本合同專用條款;5、本合同通用條款;6、標準、規范及有關技術文件;7、圖紙;8、工程量清單;9、工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分通用條款中分別賦予它們的定義相同。八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他支付的款項。十、合同生效 合同訂立時間:合同訂立地

41、點:本合同雙方約定 經雙方簽字或蓋章 后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(簽字):_ 法定代表人(簽字):_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇7甲方:乙方:甲方同意將 的滲漏維修工程全權委托乙方施工。根據中華人民共和國合同法以及有關規定,雙方經充分協商,特簽訂本合同,以共同遵守。一、滲漏維修范圍:二、選用材料:1、聚氨酯注漿堵漏劑;2、環氧砂漿;3、m1500滲透性水泥密實劑;4、遇水膨脹橡膠止水條;5、聚氨酯密封膏;6、pmc-421聚合物改性水泥基防水灰漿;7、其它未注明材料三、維修方案(由乙方提供詳細的維修方案):1、壓力灌注氰凝;2、騎縫鑿槽擴縫,清理刷基層處理劑;

42、3、擠注pu密封膏或安止水條;4、環氧砂漿填槽,環氧膠泥封縫;5、噴涂m1500滲透結晶密實;6、涂刷2mmpmc-421四、承包方式:乙方包工、包料、包質量、包維修、包安全。五、施工期限:30天,自 年 月 日至 年 月 日止。六、工程價格及計算方法:本合同采用總價包干方式,按 元/m2全費用綜合單價計算,總計 m2;合同總金額為: 元。全費用綜合單價:綜合單價是指為完成本工程施工(含技術條件、規范要求以及發包人的技術條件要求不明而隱含的其他工作),并滿足工期、質量、安全和工藝要求的綜合費用。包括但不限于施工設備、勞務、管理、材料、運輸、職能部門收費、安裝及照明、維護、技術措施費、其他措施費

43、、利潤、不可競爭費、稅金、合同執行過程中政策性文件規定及合同中包含的所有風險、責任等各項應有的費用。綜合單價不會因人工、物料、稅金、政府收費等升降而調整。七、付款結算方式:1、本工程完工驗收合格且結算后15日內,支付合同金額的70%;2、從驗收合格之日起計算二年后如無漏水,支付合同金額的10%;如有漏水:乙方免費保修后,支付合同金額的10%;乙方未盡保修義務,甲方將在合同金額的10%中扣除維修費用后,剩余的部分支付給乙方;3、從驗收合格之日起計算五年后如無漏水,支付合同余下金額的20%;如有漏水:乙方免費保修后,支付合同余下金額的20%;乙方未盡保修義務,甲方將在合同余下金額的20%中扣除維修

44、費用后,剩余的部分支付給乙方;八、質量及保修:乙方對防水維修工程質量全面負責,做到不滲不漏,外觀規整,對滲漏維修范圍免費保修 五 年(人為或不可抗力造成防水層破壞除外),從驗收合格之日起計算。九、甲方責任:1、提供可以施工的條件給乙方,檢查、監督乙方施工質量和進度;2、組織對工程交工驗收及辦理結算。十、乙方責任:1、嚴格按施工工藝進行施工,確保工程質量。2、嚴格按國家的安全規范和安全規程進行施工,如屬乙方施工出現質量返工,一切責任和經濟損失由乙方承擔。3、工程竣工后負責清理現場,做到工完場清。4、在工程竣工驗收后7日內向甲方提供產品合格證、檢驗報告單等竣工資料。5、遵守甲方物業公司的相關規定及

45、要求。十一、現場負責人:本工程甲方委派 為現場代表,全面對工程質量、進度、付款、簽證等行使甲方應有的職責和權力;乙方委派 為工程總負責人,全面負責工程施工質量、進度、安全等乙方應該承擔的有關事宜。十二、安全方面:在施工中發生的一切大小人身傷亡事故由乙方自負,甲方概不負責。十三、違約責任1、乙方延誤工期,每延期一天,須向甲方支付違約金500元,因質量驗收不合格而返工造成的延期交付,亦須按上述標準向甲方支付違約金。2、乙方施工所選用材料和施工工藝如不符合合同約定,須向甲方支付違約金500元,乙方需馬上改正,否則甲方有權解除本合同,無須向乙方支付任何款項,乙方自行承擔相關損失。3、甲方如遲延支付工程

46、進度款和結算款,須按所欠金額每日千分之五的標準向乙方支付違約金。十四、爭方解決辦法:在合同履行過程中如雙方發生爭議,首先應協商解決。如協商不成,任何一方可向工程所在地人民法院提起訴訟。十五、如有未盡事宜,雙方協商解決。如雙方簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。十六、本合同書雙方簽訂之日起生效。本合同一式 七 份,甲方 五 份,乙方 二 份,自雙方簽字、蓋章之日起生效。甲方(印章): 乙方(印章)法人代表: 法人代表:工程合同 篇8甲方:_乙方:_一、工程名稱:_二、工程地點:_三、工程內容:(包括河道正項土方施工以及為完成正項土方工程的附屬工作內容,含打、拆壩,排水結合填筑防洪堤、

47、圍埝等)。四、工程標準:1、河道標準:底寬_米、底高程_米、坡比_。按照河道施工規范,中心線最大誤差為±20cm左右,河底高程誤差不大于+3.0cm-20cm,平均值不高于設計高程;底寬±30cm,平均值不小于設計底寬;局部坡比1:n(1±5%),整體坡不陡于設計值(1:n),其它按相關技術規范標準執行。2、其它要求:五、文明施工及工程安全:乙方應認真做好文明施工,切實抓好安全工作,施工過程中確因乙方責任發生的經濟賠償和安全責任事故由乙方負責。六、施工時間:本工程自_年_月_日,至_年_月_日竣工,工期_天。七、合同價格及付款方式:工程暫定施工土方總量_m3,綜合單價為_元/m3,暫定合同總價為_元(小寫元)。分期付款方式為。工程最終結算以監理核定的工程量為準。八、雙方責職:甲方責職:1、甲方在開工前,按有關文件

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論